2024年度环保设施建设工程合同3篇_第1页
2024年度环保设施建设工程合同3篇_第2页
2024年度环保设施建设工程合同3篇_第3页
2024年度环保设施建设工程合同3篇_第4页
2024年度环保设施建设工程合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度环保设施建设工程合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程内容2.1工程概述2.2环保设施建设要求2.3工程量及工程进度第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式及进度3.3价格调整机制第四条合同工期4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工期延误及延长第五条工程质量5.1工程质量标准5.2质量保证措施5.3质量争议的处理第六条技术支持与服务6.1技术资料提供6.2技术咨询与指导6.3售后服务第七条安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故的处理7.3安全生产费用的承担第八条合同的履行与监督8.1合同履行管理8.2工程验收8.3合同监督与检查第九条违约责任9.1发包方的违约责任9.2承包方的违约责任9.3违约赔偿责任第十条争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁或诉讼地点10.3仲裁或诉讼时效第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件11.3合同变更与解除的效力第十二条合同的终止与验收12.1合同终止的条件12.2工程验收程序12.3工程移交第十三条合同的保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用与解释14.3合同的附件与附录第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称:_______1.1.2单位地址:_______1.1.3联系人:_______1.1.4联系方式:_______1.2承包方1.2.1单位名称:_______1.2.2单位地址:_______1.2.3联系人:_______1.2.4联系方式:_______第二条工程内容2.1工程概述2.1.1工程名称:_______2.1.2工程地点:_______2.1.3工程规模:_______2.1.4工程性质:_______2.2环保设施建设要求2.2.1设施类型:_______2.2.2设施规模:_______2.2.3技术标准:_______2.2.4环保要求:_______2.3工程量及工程进度2.3.1工程量清单:附件一2.3.2工程进度计划:附件二2.3.3关键节点:_______2.3.4工程延期违约金计算方式:_______第三条合同金额3.1合同总价3.1.1总价金额:_______3.1.2币种:_______3.1.3支付条件:_______3.2付款方式及进度3.2.1付款方式:_______3.2.2付款进度安排:_______3.2.3预付款比例:_______3.2.4进度款比例:_______3.3价格调整机制3.3.1调整因素:_______3.3.2调整方式:_______3.3.3调整时效:_______第四条合同工期4.1工程开工日期4.1.1计划开工日期:_______4.1.2实际开工日期:_______4.2工程竣工日期4.2.1计划竣工日期:_______4.2.2实际竣工日期:_______4.3工期延误及延长4.3.1工期延误原因:_______4.3.2工期延长申请流程:_______4.3.3工期延误违约金计算方式:_______第五条工程质量5.1工程质量标准5.1.1质量标准依据:_______5.1.2质量检测机构:_______5.1.3质量合格标准:_______5.2质量保证措施5.2.1承包方质量保证措施:_______5.2.2发包方质量监督措施:_______5.3质量争议的处理5.3.1争议解决方式:_______5.3.2争议解决机构:_______5.3.3争议解决时效:_______第六条技术支持与服务6.1技术资料提供6.1.1技术资料清单:附件三6.1.2技术资料提供时间:_______6.2技术咨询与指导6.2.1咨询与指导内容:_______6.2.2咨询与指导方式:_______6.3售后服务6.3.1售后服务内容:_______6.3.2售后服务期限:_______第八条合同的履行与监督8.1合同履行管理8.1.1承包方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求等全面履行合同义务。8.1.2发包方应按照合同约定的付款方式、付款进度等履行合同义务。8.2工程验收8.2.1工程验收标准:_______8.2.2工程验收程序:_______8.2.3验收不合格的整改:_______8.2.4验收合格后的移交:_______8.3合同监督与检查8.3.1监督与检查方式:_______8.3.2监督与检查机构:_______8.3.3监督与检查结果的处理:_______第九条违约责任9.1发包方的违约责任9.1.1发包方违反合同约定,导致工程不能按照约定进度进行,应承担相应的违约责任。9.1.2发包方未按照约定支付合同价款,应承担迟延付款的违约责任。9.2承包方的违约责任9.2.1承包方未按照合同约定完成工程,应承担未能完成工程的违约责任。9.2.2承包方未按照约定质量标准完成工程,应承担质量违约责任。9.3违约赔偿责任9.3.1违约赔偿金额计算方式:_______9.3.2违约赔偿的支付时间:_______9.3.3违约赔偿的最高限额:_______第十条争议解决10.1争议的解决方式10.1.1争议解决方式:_______10.1.2争议解决机构:_______10.2仲裁或诉讼地点10.2.1仲裁或诉讼地点:_______10.2.2仲裁或诉讼适用法律:_______10.3仲裁或诉讼时效10.3.1仲裁或诉讼时效:_______10.3.2仲裁或诉讼时效的计算方式:_______第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.1.1合同变更的条件:_______11.1.2合同变更的程序:_______11.2合同解除的条件11.2.1合同解除的条件:_______11.2.2合同解除的程序:_______11.3合同变更与解除的效力11.3.1合同变更与解除的效力:_______11.3.2合同变更与解除后的责任承担:_______第十二条合同的终止与验收12.1合同终止的条件12.1.1合同终止的条件:_______12.1.2合同终止的程序:_______12.2工程验收程序12.2.1工程验收程序:_______12.2.2工程验收标准:_______12.3工程移交12.3.1工程移交程序:_______12.3.2工程移交资料清单:附件四第十三条合同的保密条款13.1保密内容13.1.1保密内容:_______13.1.2保密范围:_______13.2保密期限13.2.1保密期限:_______13.2.2保密期限的计算方式:_______13.3违约保密责任13.3.1违约保密责任的计算方式:_______13.3.2违约保密责任的支付时间:_______第十四条其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力的定义:_______14.1.2不可抗力的后果处理:_______14.2法律适用与解释14.2.1合同适用的法律:_______14.2.2合同解释的机构:_______14.3合同的附件与附录14.3.1附件清单:_______14.3.2附录内容:_______第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定在本合同中,第三方指的是除甲乙方之外,与本合同工程有关联的其他主体,包括但不限于咨询机构、设计单位、施工单位、材料供应商、检测机构、验收机构等。第三方介入是指在合同履行过程中,甲乙方因合同约定或法律法规要求,需要第三方参与并提供相应服务或承担相应责任的情况。2.第三方责任限额2.1第三方介入的义务第三方介入后,应按照合同约定或甲乙方的合理要求,提供专业服务或承担相应责任。第三方应确保其提供的服务或承担的责任符合合同约定的质量标准、工期要求和安全规定。2.2第三方责任的限制第三方对因其自身原因导致的工程质量问题、安全事故或合同纠纷承担责任。若第三方介入导致工程进度延误,应按照合同约定承担相应的违约责任。2.3第三方责任的限定甲乙方不因第三方的介入而免除其根据本合同应承担的义务和责任。第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系,甲乙方仍应按照本合同履行各自的义务。3.第三方选择与认可3.1第三方选择甲乙方应根据工程需要,选择具有相应资质、经验和良好信誉的第三方。选定第三方前,甲乙方应进行充分调查和评估,确保第三方能够胜任相关工作。3.2第三方认可甲乙方应在合同中明确第三方介入的具体内容、范围和条件。第三方介入前,甲乙方应相互确认第三方的选择,并达成一致意见。4.第三方介入的协调与管理4.1协调机制甲乙方应建立第三方介入的协调机制,确保第三方能够顺利开展工作,并与甲乙方保持有效沟通。4.2管理责任甲乙方应对第三方的工作进行监督和管理,确保第三方按照合同约定履行义务。甲乙方均有权对第三方的工作提出意见和建议,第三方应给予合理配合。5.第三方介入的费用与支付5.1费用承担第三方介入的费用应由甲乙方根据合同约定承担。若合同中未明确,甲乙方可协商确定费用承担方式。5.2支付方式甲乙方按照合同约定或协商确定的费用承担方式,向第三方支付相应费用。支付时间和方法应符合合同约定或甲乙方的合理要求。6.第三方介入的变更与解除6.1变更条件若因客观原因需要变更第三方介入的内容或范围,甲乙方应协商一致,并按照本合同约定的变更程序进行。6.2解除条件若第三方未能按照合同约定履行义务,甲乙方均有权提出解除第三方介入。解除第三方介入前,甲乙方应协商一致,并按照本合同约定的解除程序进行。6.3变更与解除的效力第三方介入的变更或解除不影响甲乙方根据本合同履行各自的义务。甲乙方应确保变更或解除后,工程能够顺利继续进行。7.第三方介入的违约责任7.1第三方违约若第三方未能按照合同约定履行义务,导致工程质量问题、安全事故或合同纠纷,第三方应承担相应的违约责任。7.2甲乙方违约若甲乙方未能按照本合同约定履行义务,导致第三方未能顺利完成工作,甲乙方应承担相应的违约责任。8.第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入引起的争议,甲乙方应通过协商解决。若协商不成,可按照本合同约定的争议解决方式进行。8.2争议解决机构甲乙方可根据本合同约定的争议解决方式,选择合适的争议解决机构。如仲裁委员会或人民法院等。9.第三方介入的其他条款9.1保密事项甲乙方与第三方应签订保密协议,明确双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。9.2法律适用与解释本合同及第三方介入的相关条款,适用中华人民共和国法律,并由甲乙方共同解释。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单详细列出工程所需的所有材料、设备、劳务等的数量和价格。附件二:工程进度计划明确工程的开始日期、结束日期以及各个关键节点的具体时间。附件三:技术资料提供清单详细列出技术资料的名称、内容以及提供的时间节点。附件四:工程验收资料清单详细列出工程验收的标准、程序以及需要提供的资料。附件五:合同价款支付凭证详细列出合同价款的支付时间、支付金额以及支付方式。附件六:违约行为及责任认定标准详细列出违约行为的种类、责任认定标准以及违约赔偿的计算方式。附件七:保密协议明确甲乙方与第三方在合同履行过程中所获悉的商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。附件八:第三方资质证明文件提供第三方的资质证书、经验证明等相关文件,以证明其有能力承担相关工作。附件九:第三方工作评估报告定期提供第三方的工作评估报告,以监督第三方的工作质量。附件十:不可抗力事件证明文件在发生不可抗力事件时,提供相关证明文件,以证明事件的发生对工程造成的影响。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定甲方违反合同约定,导致工程不能按照约定进度进行,应承担相应的违约责任。例如,甲方未按时支付合同价款,应承担迟延付款的违约责任。2.乙方违约行为及责任认定乙方未按照合同约定完成工程,应承担未能完成工程的违约责任。例如,乙方未按照约定质量标准完成工程,应承担质量违约责任。3.第三方违约行为及责任认定第三方未按照合同约定履行义务,导致工程质量问题、安全事故或合同纠纷,第三方应承担相应的违约责任。例如,第三方提供的材料不符合质量要求,应承担材料质量违约责任。4.违约赔偿责任违约方应根据违约程度,支付相应的违约赔偿金。违约赔偿金的计算方式应在本合同附件六中详细列出。例如,甲方迟延付款,应支付迟延付款违约赔偿金。5.违约解除合同一方违约严重,导致合同无法履行,另一方有权提出解除合同。解除合同后,违约方应承担相应的违约责任。全文完。2024年度环保设施建设工程合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程目标第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付时间表第四条工程进度4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3关键节点时间表4.4进度调整机制第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制措施5.3质量验收第六条技术与设计6.1设计要求6.2技术支持6.3设计变更第七条环保要求7.1环保标准7.2环保措施7.3环保验收第八条安全生产8.1安全生产要求8.2安全措施8.3安全事故处理第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼管辖第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改14.4合同解除后的事宜第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称:____________1.1.2单位地址:____________1.1.3法定代表人:____________1.1.4联系人:____________1.1.5联系电话:____________1.2承包方1.2.1单位名称:____________1.2.2单位地址:____________1.2.3法定代表人:____________1.2.4联系人:____________1.2.5联系电话:____________第二条工程内容2.1工程概述2.1.1工程名称:2024年度环保设施建设工程2.1.2工程性质:环保设施建设2.1.3工程目标:提升环保设施水平,达到国家环保标准2.2工程地点2.2.1具体地点:____________2.2.2地理位置描述:____________2.3工程规模2.3.1工程规模描述:____________2.3.2工程面积:____________平方米2.4工程目标2.4.1工程预期完成时间:____________2.4.2工程质量要求:达到国家环保设施建设相关标准第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价:人民币____________元整(大写:____________元整)3.2价格调整机制3.2.1价格调整条件:____________3.2.2价格调整方式:____________3.3支付方式3.3.1支付方式:____________3.3.2支付周期:____________3.4支付时间表3.4.1支付时间表描述:____________第四条工程进度4.1工程开工日期4.1.1工程开工日期:____________4.2工程竣工日期4.2.1工程竣工日期:____________4.3关键节点时间表4.3.1关键节点时间表描述:____________4.4进度调整机制4.4.1进度调整条件:____________4.4.2进度调整方式:____________第五条工程质量5.1质量标准5.1.1工程质量标准:____________5.2质量控制措施5.2.1质量控制措施描述:____________5.3质量验收5.3.1质量验收标准:____________5.3.2质量验收方式:____________第六条技术与设计6.1设计要求6.1.1设计要求描述:____________6.2技术支持6.2.1技术支持描述:____________6.3设计变更6.3.1设计变更条件:____________6.3.2设计变更程序:____________第八条安全生产8.1安全生产要求8.1.1安全生产要求描述:____________8.2安全措施8.2.1安全措施描述:____________8.3安全事故处理8.3.1安全事故处理流程:____________8.3.2安全事故责任划分:____________第九条违约责任9.1违约行为9.1.1违约行为描述:____________9.2违约责任9.2.1违约责任描述:____________9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿标准:____________9.3.2违约赔偿方式:____________第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议解决方式:____________10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构:____________10.3诉讼管辖10.3.1诉讼管辖地:____________第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.1.1合同生效条件描述:____________11.2合同变更11.2.1合同变更程序:____________11.3合同解除11.3.1合同解除条件:____________11.3.2合同解除程序:____________第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1保密内容描述:____________12.2保密期限12.2.1保密期限:____________年12.3泄密责任12.3.1泄密责任描述:____________第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1适用法律:____________13.2争议解决13.2.1争议解决方式:____________第十四条其他条款14.1合同附件14.1.1附件名称:____________14.1.2附件数量:____________14.2补充协议14.2.1补充协议签订条件:____________14.2.2补充协议生效条件:____________14.3合同修改14.3.1合同修改程序:____________14.3.2合同修改生效条件:____________14.4合同解除后的事宜14.4.1合同解除后事宜处理:____________第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及到第三方介入的情况,为确保合同的顺利履行,甲乙双方特就第三方介入相关事宜进行如下补充约定:第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙双方之外,与本合同无关的法人、其他组织或自然人。1.2第三方介入是指第三方在合同履行过程中,因特定原因参与甲乙双方之间的交易或事项。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于:a)第三方作为中介方,协助甲乙双方完成合同的履行;b)第三方作为监理方,对合同履行过程进行监督和评估;c)第三方作为专业机构,为甲乙双方提供技术支持或咨询意见;d)甲乙双方根据合同约定,需与第三方进行业务往来或合作。第三条第三方责任限额3.1甲乙双方与第三方之间的权利义务关系,依照本合同及双方与第三方签订的具体协议确定。3.2第三方介入本合同履行过程中,如因其过错导致甲乙双方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。3.3甲乙双方应尽力避免第三方介入对合同履行产生不利影响,如因第三方原因导致合同无法履行或产生纠纷的,甲乙双方应积极协商解决,必要时可依法寻求第三方机构的调解或仲裁。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1甲乙双方与第三方签订的具体协议中,应明确第三方的权利、义务和责任。4.2甲乙双方应确保第三方介入不会违反相关法律法规,不得损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。4.3甲乙双方与第三方之间的协议,不得违背本合同的约定。如存在冲突,以本合同为准。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方是独立的法律主体,各自承担相应的法律责任。5.2甲乙双方与第三方之间的合同关系,不影响甲乙双方之间的合同关系。5.3第三方介入合同履行过程中,如涉及甲乙双方的权利义务,甲乙双方应按照本合同约定处理。第六条第三方介入后的合同履行6.2甲乙双方应监督第三方按照约定履行其职责,确保合同目标的实现。6.3甲乙双方应按照本合同约定,及时支付第三方应得的费用。第七条第三方介入的合同变更和解除7.1甲乙双方与第三方之间的协议,如需变更或解除,应遵循双方协商一致的原则。7.2合同变更或解除不影响甲乙双方与第三方之间已产生的权利义务。第八条第三方介入的争议解决8.1甲乙双方与第三方之间的争议,应通过友好协商解决。8.2如协商不成,甲乙双方均有权依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条法律适用与争议解决9.1本合同及甲乙双方与第三方之间签订的具体协议,适用中华人民共和国法律。9.2争议解决方式按照本合同第七条和第八条的约定执行。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜,甲乙双方可与第三方签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同及补充协议的修改、补充,应由甲乙双方及第三方协商一致,并以书面形式签订。第十一条合同解除后的事宜11.1合同解除后,甲乙双方与第三方之间的权利义务关系终止。11.2甲乙双方应按照本合同约定,处理合同解除后的事宜,包括但不限于结算、清理债权债务等。本部分作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。甲乙双方及第三方在签订本合同时,应对本部分内容予以充分理解和遵守。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:环保设施建设工程设计方案附件二:环保设施建设工程施工图纸附件三:环保设施建设工程施工预算附件四:环保设施建设工程施工合同履行时间表附件五:环保设施建设工程验收标准及程序附件六:环保设施建设工程质量保修书附件七:安全生产措施及应急预案附件八:环保设施运行维护手册附件九:合同履行过程中涉及的技术规范和标准附件十:合同履行过程中涉及的法律、法规和政策文件附件一:环保设施建设工程设计方案详细要求和说明:本设计方案应包括工程概述、设计依据、工程布置、处理工艺、设备选型、主要构筑物设计、工程投资估算等内容,并应符合国家及地方环保法规和标准的要求。附件二:环保设施建设工程施工图纸详细要求和说明:施工图纸应包括平面图、立面图、剖面图、细部图等,并应明确施工要求和技术细节,确保施工过程中的一致性和准确性。附件三:环保设施建设工程施工预算详细要求和说明:施工预算应包括工程量清单、材料预算、人工预算、机械使用预算等,并应根据实际施工情况进行调整。附件四:环保设施建设工程施工合同履行时间表详细要求和说明:合同履行时间表应包括工程开工日期、竣工日期、各阶段施工节点等,并应根据实际施工情况进行调整。附件五:环保设施建设工程验收标准及程序详细要求和说明:验收标准及程序应包括验收依据、验收组织、验收程序、验收内容等,确保工程质量达到合同约定标准。附件六:环保设施建设工程质量保修书详细要求和说明:质量保修书应明确保修范围、保修期限、保修责任等内容,保障甲乙双方的合法权益。附件七:安全生产措施及应急预案详细要求和说明:安全生产措施及应急预案应包括安全生产管理制度、安全生产责任制度、应急预案等内容,确保施工过程中的安全。附件八:环保设施运行维护手册详细要求和说明:运行维护手册应包括设施运行操作规程、维护保养规程、故障处理等内容,确保环保设施的长期稳定运行。附件九:合同履行过程中涉及的技术规范和标准详细要求和说明:技术规范和标准应包括国家及地方环保法规、工程技术规范、质量标准等,用于指导合同履行过程中的技术操作。附件十:合同履行过程中涉及的法律、法规和政策文件详细要求和说明:法律、法规和政策文件应包括与本工程相关的国家及地方法律、法规、政策文件等,用于确保合同的合法性和合规性。说明二:违约行为及责任认定:1.甲乙双方未按合同约定履行义务,包括但不限于未按时支付合同款项、未按约定完成工程进度、未达到合同约定的质量标准等。2.甲乙双方未履行合同中的保密义务,包括但不限于泄露合同保密信息、未经许可使用对方的商业秘密等。3.甲乙双方未按照合同约定进行第三方介入,包括但不限于未按时提供第三方服务、未按约定支付第三方费用等。4.甲乙双方未按照合同约定处理合同解除后的事宜,包括但不限于未妥善处理债权债务、未进行工程交接等。违约责任认定标准:1.违约行为导致合同无法履行,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金,违约金金额为合同总价的__%。2.违约行为导致合同无法按时履行,甲方有权要求乙方支付逾期违约金,逾期违约金按照每日__元计算。3.违约行为导致工程质量不达标,甲方有权要求乙方进行返工、维修,并承担由此产生的费用。4.违约行为涉及第三方介入,甲方有权要求乙方承担第三方违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。示例说明:若乙方未按合同约定完成工程进度,甲方有权根据合同约定解除合同,并要求乙方支付违约金。例如,合同总价为一亿元,违约金金额为合同总价的10%,即一千万元。全文完。2024年度环保设施建设工程合同4本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3环保设施建设工程第二条合同范围及工程内容2.1工程范围2.2工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整第四条工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付时间第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准第六条合同的履行与保证6.1承包方的义务6.2发包方的义务第七条合同的变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件第八条违约责任8.1承包方违约责任8.2发包方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条合同的保密条款11.1保密信息11.2保密义务第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2侵权责任第十三条税费13.1税费承担第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的解释14.3合同的修订14.4合同的附件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3环保设施建设工程第二条合同范围及工程内容2.1工程范围本合同工程范围包括但不限于:_______(列举主要工程范围)。2.2工程内容本合同工程内容包括但不限于:_______(列举主要工程内容)。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价定为人民币_______元整(大写:_______元整),币种为人民币。3.2价格调整合同总价在合同签订后,如遇_______(具体因素),双方可协商进行价格调整。调整方式为:_______(详细调整方式)。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划乙方应按照甲方要求,制定详细的工程进度计划,并提交甲方批准。工程进度计划应包括但不限于:_______(列举主要进度节点)。4.2工程交付时间乙方应确保本项目在_______(交付时间)前完成,并达到合同约定的验收标准。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求本合同工程质量应符合_______(标准名称)的要求,质量保证期为_______(期限)。5.2工程验收标准工程验收标准应符合_______(标准名称)的要求,验收不合格的工程部分,乙方应负责整改直至达到合同约定的验收标准。第六条合同的履行与保证6.1承包方的义务乙方应按照本合同约定的工程范围、工程内容和合同价格,履行合同义务,保证工程质量,按期完成工程。6.2发包方的义务甲方应按照合同约定,及时向乙方支付合同价款,提供施工所需的基础设施和条件,并负责协调解决施工过程中的相关问题。第八条违约责任8.1承包方违约责任乙方如违反合同约定,导致工程进度延误、工程质量不符合约定或者工程安全事故等,应承担违约责任,具体包括但不限于:_______(列举违约责任具体内容)。8.2发包方违约责任甲方如违反合同约定,导致工程进度延误、工程质量不符合约定或者工程安全事故等,应承担违约责任,具体包括但不限于:_______(列举违约责任具体内容)。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖本合同纠纷的诉讼管辖地为_______(具体法院名称)。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,并自_______(具体日期)起履行。10.2合同变更程序合同的变更应由双方协商一致,并签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后,与本合同具有同等法律效力。10.3合同终止条件合同终止的条件如下:_______(列举合同终止条件)。第十一条合同的保密条款11.1保密信息双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,均属于保密信息。11.2保密义务双方应对保密信息予以保密,未经对方同意,不得向任何第三方披露。保密义务在本合同终止后仍继续有效。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属本项目所涉及的发明创造、专利、著作权等知识产权,归_______(一方或双方)所有。12.2侵权责任如乙方施工过程中侵犯第三方知识产权,导致甲方承担责任的,乙方应承担侵权责任。第十三条税费13.1税费承担合同价款中已包含税费的,由_______(一方或双方)承担。如因政策变化导致税费增减的,双方应按实调整。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供证明文件。14.2合同的解释本合同未尽事宜,应由双方协商确定。本合同条款的解释应符合合同的整体内容和目的。14.3合同的修订本合同的修订应由双方协商一致,并签订书面修订协议。修订协议经双方签字盖章后,与本合同具有同等法律效力。14.4合同的附件本合同附件包括但不限于:_______(列举附件名称)。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义本合同所指的第三方是指除甲乙方之外,参与或涉及本合同项目实施、监督、验收等环节的自然人、法人和其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于:_______(列举第三方类型,如设计单位、施工单位、监理单位等)。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序当本合同实施过程中需要第三方介入时,甲乙方应共同协商确定第三方的选择标准、选定方式和合同签订程序。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于:_______(列举第三方介入的条件)。第三条第三方责任3.1第三方责任界定第三方应按照合同约定和法律规定,对其提供的产品、服务或行为承担相应的法律责任。3.2第三方责任限额除非本合同另有约定,第三方对甲乙方承担的责任限额为_______(具体限额)。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系_______(描述关系)。4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系_______(描述关系)。第五条第三方违约处理5.1第三方违约处理方式第三方如违反合同约定,甲乙方有权按照本合同约定和法律规定,要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约责任承担第三方违约造成甲乙方损失的,甲乙方有权要求第三方赔偿损失,具体赔偿方式按照本合同约定和法律规定执行。第六条第三方权益保护6.1第三方权益保护措施甲乙方应尊重第三方的合法权益,不得擅自侵犯第三方的知识产权、商业秘密等。6.2第三方权益受损的处理如甲乙方侵犯第三方权益,第三方有权要求甲乙方停止侵权行为,并有权要求赔偿损失。第七条第三方合同的签订与履行7.1第三方合同的签订甲乙方与第三方签订的合同应符合本合同的约定和国家相关法律法规的规定。7.2第三方合同的履行第三方应按照与其签订的合同约定,履行合同义务,保证工程质量,按期完成工程。第八条第三方管理与协调8.1第三方管理甲乙方应负责对第三方进行管理与协调,确保第三方按照合同约定履行义务。8.2第三方协调甲乙方应积极协调第三方与甲乙方的关系,解决第三方在履行合同过程中出现的问题。第九条第三方退出机制9.1第三方退出条件第三方如因_______(列举原因)需要退出项目,应提前_______(提前通知时间)通知甲乙方。9.2第三方退出程序第三方退出项目应按照本合同约定和法律规定,办理相关手续。第十条第三方引起的争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖如选择诉讼解决,本合同纠纷的诉讼管辖地为_______(具体法院名称)。第十一条第三方资料保管11.1资料保管第三方应将其与本项目有关的全部资料_______(交付时间)前交付给甲乙方。11.2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论