2024年度建筑项目二次结构劳务分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑项目二次结构劳务分包合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条：合同范围及工作内容2.1乙方分包范围2.2乙方工作内容2.3乙方应遵守的规范和标准第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款及条件3.4发票及税务第四条：工期及进度4.1合同工期4.2进度计划及要求4.3工期延误及延长第五条：质量标准及要求5.1质量标准5.2质量验收5.3质量争议的处理第六条：安全及环境保护6.1乙方应遵守的安全规定6.2乙方应采取的安全措施6.3环境保护要求第七条：甲方提供的条件及服务7.1甲方提供的设施及设备7.2甲方提供的技术支持及服务7.3甲方应承担的责任第八条：乙方应承担的责任及义务8.1乙方人员要求8.2乙方施工管理及协调8.3乙方设备及材料要求第九条：违约责任及赔偿9.1违约行为及责任9.2赔偿金额及方式9.3争议解决方式第十条：合同变更及解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3变更及解除的程序第十一条：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼地点及法院第十二条：合同的生效、终止及解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三条：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4信息披露第十四条：附件14.1附件一：分包工程详细清单14.2附件二：付款计划表14.3附件三：工程进度计划表14.4附件四：质量标准及要求详细说明14.5附件五：安全及环境保护措施详细说明第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称：×××建筑有限公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××劳务分包有限公司乙方地址：××省××市××区××路××号第二条：合同范围及工作内容2.1乙方分包范围：本合同涉及的二次结构施工，包括但不限于墙体拆除、砌筑、墙体抹灰、楼板浇筑、梁柱支模、预埋管道等工程。2.2乙方工作内容：按照甲方的施工要求和技术标准，完成二次结构施工，并确保工程质量、安全、进度符合合同约定。2.3乙方应遵守的规范和标准：乙方应严格遵守国家及地方相关法律法规、行业标准、甲方现场管理制度及本合同约定的质量、安全、进度要求。第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币××万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整），具体金额详见附件一。3.2支付方式：双方同意采用按工程进度分阶段支付的方式，具体支付比例和时间详见附件二。3.3进度付款及条件：乙方完成合同约定的工作内容，并经甲方验收合格后，甲方按约定的比例支付乙方工程款。3.4发票及税务：乙方应按国家税务法律法规规定，向甲方提供合法的税务发票，乙方承担相关税务责任。第四条：工期及进度4.1合同工期：自合同签订之日起至二次结构施工完毕，并通过甲方验收合格之日止，工期为×个月。4.2进度计划及要求：乙方应按照甲方提供的工程进度计划施工，确保工程按期完成。具体的施工进度计划详见附件三。4.3工期延误及延长：因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。因不可抗力等不可预见因素导致工期延误的，双方可协商延长工期。第五条：质量标准及要求5.1质量标准：乙方应保证分包工程的质量和安全，达到国家及地方相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2质量验收：甲方按照合同约定和国家标准对乙方完成的工作进行验收，乙方应配合甲方进行验收。5.3质量争议的处理：双方对工程质量有争议的，应共同商讨解决；协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式处理。第六条：安全及环境保护6.1乙方应遵守国家及地方有关施工现场安全的规定，采取有效措施确保施工安全。6.2乙方应采取环境保护措施，防止环境污染，确保施工现场环境卫生。6.3乙方在施工过程中发生安全事故的，应立即报告甲方，并按照有关规定处理。第八条：乙方应承担的责任及义务8.1乙方人员要求：乙方应按照甲方要求，配备具有相应资质和经验的技术人员和管理人员，确保施工顺利进行。8.2乙方施工管理及协调：乙方应负责施工现场的施工管理及协调工作，确保施工质量和进度符合合同要求。8.3乙方设备及材料要求：乙方应按照甲方要求，提供合格的施工设备和材料，并保证其安全、可靠、适用。第九条：违约责任及赔偿9.1违约行为及责任：乙方未按照合同约定完成工作内容的，应承担违约责任，具体包括但不限于工期延误、质量不符合要求等。9.2赔偿金额及方式：乙方应根据违约情况，向甲方支付违约金，违约金的具体金额和支付方式由双方协商确定。9.3争议解决方式：双方对违约责任及赔偿有争议的，应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十条：合同变更及解除10.1合同变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，双方均可协商解除合同。10.3变更及解除的程序：合同变更或解除应遵循法律法规和双方协商确定的程序进行。第十一条：争议解决11.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。11.2仲裁或诉讼地点及法院：双方约定，争议的仲裁或诉讼地点为××省××市，具体法院为××市××区人民法院。第十二条：合同的生效、终止及解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件：合同约定的工作内容完成后，本合同自行终止。12.3合同解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，双方均可协商解除合同。第十三条：其他约定13.1保密条款：双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2知识产权保护：双方同意，分包工程中涉及的任何发明创造、专利技术等知识产权，归甲方所有。13.3不可抗力：因不可抗力导致乙方无法履行或部分履行合同的，乙方应立即通知甲方，并采取合理措施减少损失。13.4信息披露：双方应按照合同约定，及时、准确、完整地相互提供与合同履行相关的信息。第十四条：附件14.1附件一：分包工程详细清单14.2附件二：付款计划表14.3附件三：工程进度计划表14.4附件四：质量标准及要求详细说明14.5附件五：安全及环境保护措施详细说明第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义及范围1.1第三方：本合同中所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、检测方、政府部门、金融机构等，除甲乙方之外的参与方。1.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于工程质量监督、进度检查、安全监管、资金监管等方面。第二条：第三方介入的程序及责任2.1第三方介入的程序：第三方介入应按照甲乙双方的约定或相关法律法规的规定进行。第三方应向甲乙双方出示合法的介入资格文件，并按照约定的时间和方式进行介入。2.2第三方介入的责任：第三方应依法依规履行介入职责，保证介入的公正、公平、公开。第三方对分包工程的质量和安全等不负直接责任，但其应当对因自身过错导致的损失承担赔偿责任。第三条：第三方介入的费用及支付3.1第三方介入费用：第三方介入所需费用由甲乙双方协商承担。具体费用及支付方式详见附件六。3.2第三方介入费用的支付时间：第三方介入费用的支付时间应在甲乙双方约定的支付期限内完成。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方介入分包工程，不代表甲方授权或认可第三方与乙方的任何合同关系。第三方与甲方之间不存在直接的合同关系。4.2第三方与乙方：第三方介入分包工程，不代表乙方接受或认可第三方与甲方的任何合同关系。第三方与乙方之间不存在直接的合同关系。第五条：第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额由甲乙双方根据第三方的介入范围、影响力等因素协商确定。5.2第三方责任限额的调整：甲乙双方可以根据合同履行情况，协商调整第三方责任限额。第六条：第三方介入的变更及解除6.1第三方介入变更：合同履行过程中，如需变更第三方介入的内容、范围、时间等，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2第三方介入解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，甲乙双方均可协商解除第三方介入。第七条：第三方介入争议的解决7.1争议解决方式：甲乙双方与第三方之间发生的争议，应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。7.2争议解决的时间：甲乙双方与第三方之间的争议，应在合同约定的时间内解决。第八条：第三方介入的记录及保管8.1记录保管：甲乙双方应按照相关法律法规的规定，对第三方介入的过程进行记录和保管。8.2记录的用途：甲乙双方应保证第三方介入记录的真实性、完整性和合法性，作为处理合同争议的依据。第九条：第三方介入的告知义务9.1甲乙双方的告知义务：甲乙双方应将第三方介入的相关信息及时告知对方，并保证信息的准确性。9.2第三方对甲乙方的告知义务：第三方应将介入过程中的重要事项及时告知甲乙双方。第十条：第三方介入对合同其他条款的影响10.1本附加条款不影响合同其他条款的效力，合同其他条款仍按照原有约定执行。10.2本附加条款与合同其他条款有冲突的，以本附加条款为准。第十一条：附件11.1附件六：第三方介入费用详细说明11.2附件七：第三方介入记录及保管规定第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程详细清单详细列出分包工程的各项工程内容、工程量、工程地点、工程期限等详细信息。附件二：付款计划表详细列出付款的时间、金额、条件等。附件三：工程进度计划表详细列出工程的进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、工程内容等。附件四：质量标准及要求详细说明详细说明分包工程的质量标准及要求，包括材料要求、施工工艺要求等。附件五：安全及环境保护措施详细说明详细说明分包工程施工过程中的安全及环境保护措施。附件六：第三方介入费用详细说明详细列出第三方介入的费用，包括费用金额、支付时间、支付方式等。附件七：第三方介入记录及保管规定详细列出第三方介入过程中的记录内容及保管规定。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定的时间、质量、进度完成工作内容的，视为违约。示例：乙方未按照约定的时间完成工作内容，甲方有权按照合同约定要求乙方支付违约金。2.乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准的，视为违约。示例：乙方提供的材料不符合约定的质量标准，甲方有权要求乙方更换材料或承担相应的赔偿责任。3.乙方在施工过程中发生安全事故的，视为违约。示例：乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此产生的损失。4.乙方未按照合同约定的方式进行施工的，视为违约。示例：乙方未按照合同约定的方式进行施工，甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，并承担因此产生的额外费用。全文完。2024年度建筑项目二次结构劳务分包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3劳务分包商名称及地址第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度计划第三条劳务分包范围及内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程质量标准第四条劳务分包价格及支付方式4.1劳务分包价格4.2支付方式及支付周期4.3支付凭证第五条工期及进度要求5.1合同工期5.2关键节点工期5.3进度奖罚措施第六条劳务分包商责任6.1施工质量6.2施工安全6.3材料管理6.4人员管理第七条发包方责任7.1提供施工场地7.2提供施工图纸及技术要求7.3施工协调与监督第八条违约责任8.1劳务分包商违约8.2发包方违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件第十一条合同的终止与验收11.1合同终止条件11.2工程验收第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力事件的处理第十四条其他条款14.1合同的签订与生效14.2合同的续签与终止14.3附件：分包工程详细施工方案第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址（此处填写发包方的全称及注册地址）1.2承包方名称及地址（此处填写承包方的全称及注册地址）1.3劳务分包商名称及地址（此处填写劳务分包商的名称及注册地址）第二条工程概况2.1工程名称（此处填写工程的全称）2.2工程地点（此处填写工程的具体地点）2.3工程规模（此处填写工程的规模描述，如建筑面积、建筑高度等）2.4工程进度计划（此处详细描述工程的进度计划，包括各阶段的关键时间节点）第三条劳务分包范围及内容3.1分包工程范围（此处详细描述分包工程的范围，包括施工内容、施工部位等）3.2分包工程量（此处详细描述分包工程的工程量，如混凝土浇筑量、砌体砌筑量等）3.3分包工程质量标准（此处详细描述分包工程的质量标准，包括材料要求、施工工艺要求等）第四条劳务分包价格及支付方式4.1劳务分包价格（此处详细描述劳务分包的价格，包括单价、总价等）4.2支付方式及支付周期（此处详细描述支付方式，如按月支付、按工程进度支付等，以及支付周期）4.3支付凭证（此处详细描述支付凭证的要求，如发票、付款凭证等）第五条工期及进度要求5.1合同工期（此处详细描述合同的工期，包括开始日期、结束日期等）5.2关键节点工期（此处详细描述关键节点工期，包括基础施工、主体结构封顶等）5.3进度奖罚措施（此处详细描述进度奖罚措施，如提前完成奖励、延期完成罚款等）第六条劳务分包商责任6.1施工质量（此处详细描述劳务分包商在施工质量方面的责任，如遵守质量标准、质量保证等）6.2施工安全（此处详细描述劳务分包商在施工安全方面的责任，如遵守安全规定、安全事故处理等）6.3材料管理（此处详细描述劳务分包商在材料管理方面的责任，如材料质量、材料保管等）6.4人员管理（此处详细描述劳务分包商在人员管理方面的责任，如人员资质、人员培训等）第八条违约责任8.1劳务分包商违约（此处详细描述劳务分包商违约的情形及相应的违约责任，如未按约定完成工程、工程质量不符合要求等）8.2发包方违约（此处详细描述发包方违约的情形及相应的违约责任，如未按约定支付劳务费用、提供施工条件不符合要求等）第九条争议解决9.1争议解决方式（此处详细描述争议解决的方式，如协商解决、调解解决、仲裁解决等）9.2仲裁地点及机构（此处详细描述仲裁地点及选择的仲裁机构）第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件（此处详细描述合同变更的条件，如双方协商一致、因工程实际情况需要等）10.2合同解除条件（此处详细描述合同解除的条件，如双方协商一致、因不可抗力等原因）第十一条合同的终止与验收11.1合同终止条件（此处详细描述合同终止的条件，如工程完成、双方协商一致等）11.2工程验收（此处详细描述工程验收的标准、程序及责任分配等）第十二条保密条款12.1保密内容（此处详细描述需要保密的内容，如技术秘密、商业秘密等）12.2保密期限（此处详细描述保密期限，如合同签订之日起至工程验收完毕之日止等）第十三条不可抗力13.1不可抗力事件（此处详细描述不可抗力事件，如自然灾害、社会事件等）13.2不可抗力事件的处理（此处详细描述不可抗力事件发生后的处理方式，如协商解决、调整合同履行期限等）第十四条其他条款14.1合同的签订与生效（此处详细描述合同签订的程序及生效的条件，如双方签字盖章、政府部门备案等）14.2合同的续签与终止（此处详细描述合同续签的条件及终止后的处理事项）14.3附件：分包工程详细施工方案（此处说明附件的名称、内容等）第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外，根据本合同条款约定，介入到合同执行过程中，为合同的履行提供特定服务或监督的个体或机构。15.2第三方范围第三方包括但不限于中介方、咨询方、审计方、保险公司等，以及其他根据合同履行需要而介入的机构或个人。第十六条第三方介入的条件与程序16.1介入条件（1）甲乙双方书面同意第三方的介入；（2）第三方具备履行其职责的能力和资质；（3）第三方介入不违反相关法律法规。16.2介入程序（1）甲乙双方协商确定需要介入的第三方；（2）甲乙双方与第三方签订相应的协议，明确双方的权利义务；（3）第三方按照协议约定介入到合同执行过程中。第十七条第三方的主要职责与义务17.1第三方职责（1）提供专业服务，如咨询、审计、保险等；（2）监督合同履行，确保甲乙双方按照约定完成工程；（3）处理合同履行过程中出现的问题，提供解决方案。17.2第三方义务（1）按照约定提供专业服务，保证服务质量和效率；（2）保密合同及相关信息，不得泄露给无关方；（3）不得利用合同执行过程中的信息谋取不正当利益。第十八条第三方责任限额18.1责任限定第三方对其提供的服务或监督行为承担有限责任。除非第三方存在故意或重大过失，否则不对合同履行过程中的损失或延误负责。18.2责任限额（1）第三方对甲乙双方的损失承担的责任限额，不得超过合同中约定的金额；（2）第三方对甲乙双方的损失承担的责任期限，不得超过合同约定的时间。第十九条第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲乙方的关系界定第三方介入合同执行过程中，不代表甲乙方任何一方，也不具备甲乙方任何权利义务。第三方仅提供专业服务，不代表甲乙方作出决策。19.2第三方与甲乙方的沟通协作第二十十条第三方退出机制20.1第三方退出条件（1）第三方完成约定的服务内容；（2）甲乙双方书面同意第三方退出；（3）合同执行完毕或合同解除。20.2第三方退出程序（1）甲乙双方与第三方协商确定退出时间；（2）甲乙双方与第三方办理相关手续，终止协议；（3）第三方按照约定退出合同执行过程。第二十一条第三方介入的额外条款与说明21.1额外条款甲乙双方可以根据合同履行需要，与第三方签订附加条款，明确双方的权利义务。21.2说明本合同中的第三方介入条款，旨在明确第三方的概念、责任限额、权责划分等问题。甲乙双方应严格按照约定履行合同，确保合同执行的公正性和专业性。第二十二条合同的变更与解除22.1合同变更条件（1）甲乙双方协商一致；（2）因工程实际情况需要。22.2合同解除条件（1）甲乙双方协商一致；（2）不可抗力等原因。第二十三条合同的终止与验收23.1合同终止条件（1）工程完成；（2）甲乙双方协商一致。23.2工程验收（1）按照合同约定的标准进行；（2）甲乙双方共同参与，第三方提供专业意见。第二十四条保密条款24.1保密内容（1）技术秘密；（2）商业秘密。24.2保密期限从合同签订之日起至工程验收完毕之日止。第二十五条不可抗力25.1不可抗力事件（1）自然灾害；（2）社会事件。25.2第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程详细施工方案详细说明分包工程的施工步骤、工艺流程、材料要求等，以确保施工过程中的顺利进行。附件二：工程质量标准和要求详细列出工程的质量标准和要求，包括材料质