2024年城市供水供电系统建设劳务分包与架子工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市供水供电系统建设劳务分包与架子工合同本合同目录一览第一条劳务分包范围与内容1.1供水供电系统建设的主要工作内容1.2劳务分包的工作范围与职责第二条劳务分包队伍组成2.1分包队伍的资质要求2.2分包队伍人员组成及资格要求第三条劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格的确定3.2支付方式与支付时间第四条劳务分包的质量标准4.1工程质量的要求与验收4.2质量问题的处理与责任分配第五条劳务分包的安全管理5.1安全管理责任与措施5.2安全事故的处理与责任分配第六条劳务分包的工期要求6.1工期的确定与延期规定6.2工期延误的责任与赔偿第七条劳务分包的材料与设备7.1分包方提供的材料与设备7.2甲方提供的材料与设备第八条劳务分包的协调与沟通8.1双方之间的沟通协调机制8.2紧急情况的处理与报告第九条劳务分包的变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与责任分配第十条违约责任与赔偿10.1双方违约的情形与责任10.2赔偿金额的计算与支付第十一条争议解决方式11.1争议解决的途径与方法11.2诉讼或仲裁的地点与法院第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同的生效条件与时间12.2合同的变更与终止程序第十三条保密条款13.1双方对合同内容的保密义务13.2保密信息的范围与期限第十四条其他条款14.1双方认为需要约定的其他事项14.2附加条款的效力与解释权归属第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1供水供电系统建设的主要工作内容（1）供水供电系统的安装与调试；（2）相关设备的维护与修理；（3）现场施工人员的管理与培训；（4）施工过程中的安全防护与环保措施的实施；（5）按照甲方要求完成其他相关辅助工作。1.2劳务分包的工作范围与职责（1）负责分包范围内的施工组织与管理；（2）负责分包范围内的现场施工人员的安全教育与培训；（3）负责分包范围内的施工材料的保管与使用；（4）负责分包范围内的施工现场的清洁与卫生；（5）应甲方要求，提供与工程相关的各类资料和文件。第二条劳务分包队伍组成2.1分包队伍的资质要求乙方应具备相应的施工资质，并提供资质证书复印件给甲方。乙方应保证其分包队伍的所有施工人员均具备相应的技能和资格，能够胜任分包范围内的工作。2.2分包队伍人员组成及资格要求乙方分包队伍应包括项目经理、技术负责人、施工人员及其他必要的管理人员。项目经理和技术负责人应具备相应的工程管理经验和专业技术能力。施工人员应具备相关工种的操作资格证书。第三条劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格的确定劳务分包价格包括但不限于分包范围内所有工作的设计、施工、人员管理、材料采购、设备租赁等费用，具体金额详见附件一。3.2支付方式与支付时间甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同款项。支付方式可以为现金、转账等方式。支付时间应在本合同签订后的七个工作日内，甲方支付乙方预付款总额的30%；工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的70%款项。第四条劳务分包的质量标准4.1工程质量的要求与验收乙方应按照我国相关法律法规及行业标准进行施工，保证工程质量符合要求。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。4.2质量问题的处理与责任分配如分包工程出现质量问题，乙方应承担整改责任，并承担因质量问题导致的甲方损失。如甲方原因导致质量问题，乙方应协助甲方进行整改，甲方承担相应责任。第五条劳务分包的安全管理5.1安全管理责任与措施乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工，确保施工过程中的安全。5.2安全事故的处理与责任分配如在施工过程中发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，并及时报告甲方。根据事故的原因，乙方应承担相应的责任，并负责事故的处理和赔偿。第六条劳务分包的工期要求6.1工期的确定与延期规定乙方应按照甲方要求完成分包工程，工期自合同签订之日起至工程验收合格之日止。如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。6.2工期延误的责任与赔偿第八条劳务分包的协调与沟通8.1双方之间的沟通协调机制甲乙双方应设立项目管理协调小组，负责日常沟通与协调工作。项目协调小组应定期召开会议，解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。8.2紧急情况的处理与报告如在施工过程中出现紧急情况，乙方应立即采取措施控制局面，并及时报告甲方。甲方应给予必要的协助和支持。第九条劳务分包的变更与解除9.1合同变更的条件与程序合同变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、范围、价格、工期等事项。9.2合同解除的条件与责任分配合同解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除原因、责任分配、已完工程价款支付等事项。第十条违约责任与赔偿10.1双方违约的情形与责任甲乙双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。违约责任包括但不限于违约金、赔偿损失、支付费用等。10.2赔偿金额的计算与支付赔偿金额应根据违约程度、损失大小、合同总价款等因素确定。违约方应按照甲方要求，承担相应的赔偿责任。第十一条争议解决方式11.1争议解决的途径与方法甲乙双方应通过友好协商解决合同争议。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2诉讼或仲裁的地点与法院诉讼或仲裁地点为合同签订地，适用我国法律法规，人民法院具有最终解释权。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同的生效条件与时间本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。12.2合同的变更与终止程序合同的变更与终止应遵循合同变更与解除的相关规定，经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。第十三条保密条款13.1双方对合同内容的保密义务甲乙双方应对合同内容、商业秘密及双方协商过程中获悉的对方商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2保密信息的范围与期限保密信息范围包括合同内容、技术资料、商业计划等。保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十四条其他条款14.1双方认为需要约定的其他事项甲乙双方对本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2附加条款的效力与解释权归属本合同附件及补充协议均为合同组成部分，与具有同等法律效力。附件一为本合同的组成部分，对甲乙双方具有约束力。合同解释权归甲乙双方所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1本合同所述第三方，指除甲乙双方外，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于材料供应商、设备供应商、中介机构、监理单位、政府监管部门等。1.2第三方介入是指第三方在合同执行过程中，根据合同约定或法律法规规定，参与合同的履行、监督、协调等环节。第二条第三方介入的情形与程序2.1第三方介入的情形（1）甲乙双方约定由第三方负责特定工作内容；（2）法律法规规定必须由第三方参与的事项；（3）甲方要求，且有乙方可接受的合理理由。2.2第三方介入的程序（1）甲乙双方协商一致，确定第三方介入的事项、范围、职责等；（2）甲乙双方与第三方签订书面协议，明确第三方介入的具体事项；（3）甲乙双方应协助第三方完成介入事项，确保工程顺利进行。第三条第三方介入的责任与义务3.1第三方介入的责任第三方应按照甲乙双方的要求，履行介入事项的相关责任，确保工程质量、安全、进度等满足合同要求。3.2第三方介入的义务第三方应遵守国家法律法规、行业标准及本合同的相关规定，不得损害甲乙双方的合法权益，不得干涉甲乙双方的管理与决策。第四条第三方介入的权益保护4.1第三方介入的权益第三方依法享有合同约定的权益，包括但不限于报酬、合同履行保障、保密等。4.2第三方权益的保障甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同约定。如因甲方原因导致第三方权益受损，乙方应协助第三方维护其权益。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方违约的情形与责任如第三方未按照合同约定履行介入事项，应承担违约责任。违约责任包括但不限于违约金、赔偿损失、支付费用等。5.2第三方违约的赔偿计算与支付赔偿金额应根据违约程度、损失大小、合同总价款等因素确定。违约方应按照甲方要求，承担相应的赔偿责任。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决的途径与方法甲乙双方及第三方应通过友好协商解决合同争议。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2诉讼或仲裁的地点与法院诉讼或仲裁地点为合同签订地，适用我国法律法规，人民法院具有最终解释权。第七条第三方介入的合同变更与解除7.1合同变更的条件与程序合同变更应由甲乙双方及第三方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、范围、价格、工期等事项。7.2合同解除的条件与责任分配合同解除应由甲乙双方及第三方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除原因、责任分配、已完工程价款支付等事项。第八条第三方介入的保密条款8.1保密义务甲乙双方及第三方应对合同内容、商业秘密及双方协商过程中获悉的对方商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。8.2保密信息的范围与期限保密信息范围包括合同内容、技术资料、商业计划等。保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第九条第三方介入的其他条款9.1双方认为需要约定的其他事项甲乙双方及第三方对本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2附加条款的效力与解释权归属本合同附件及补充协议均为合同组成部分，与具有同等法律效力。附件一为本合同的组成部分，对甲乙双方及第三方具有约束力。合同解释权归甲乙双方所有。第十条第三方介入的权益保障与责任限制10.1权益保障甲乙双方应确保第三方在合同约定的范围内履行职务，并保障第三方享有合同约定的权益。10.2责任限制第三方在履行职务过程中，如超出合同约定的范围，导致甲方损失，第三方应承担相应责任。甲方应承担的责任范围，应以第三方合同约定及法律法规规定为准。第十一条第三方介入的履行监督与考核11.1履行监督甲乙双方应对第三方的履行情况进行监督，确保第三方按照合同约定履行职务。11.2考核机制甲乙双方应第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资质证明文件甲乙双方的营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等；第三方（如有）的营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。2.工程图纸及技术文件供水供电系统建设项目的详细设计图纸；相关设备的技术参数、操作手册等；施工组织设计方案、施工进度计划等。3.材料设备清单甲乙双方提供的材料设备清单；第三方（如有）提供的材料设备清单。4.劳务分包价格清单劳务分包的价格明细表；材料设备价格明细表；施工人员工资明细表。5.施工安全方案施工安全技术方案；应急预案及安全事故处理流程；环保措施实施方案。6.工程验收标准及程序工程验收标准；工程验收程序及所需资料；工程质量保证期承诺。7.支付方式及支付时间节点预付款支付方式及时间；工程进度款支付方式及时间；尾款支付方式及时间。8.违约金计算方法及支付方式违约金的计算公式；违约金的支付方式；违约金支付的时间节点。9.争议解决方式及适用法律争议解决方式（如协商、调解、仲裁、诉讼等）；适用法律；诉讼或仲裁地点及法院。10.其他相关附件双方签订的补充协议；第三方签订的合同；双方往来函件、会议纪要等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未能按照合同约定履行义务违约责任：根据违约程度、损失大小、合同总价款等因素，支付违约金或赔偿损失。2.甲乙双方未能按时支付款项违约责任：逾期支付款项的，应支付逾期付款违约金，违约金计算方式详见附件8。3.甲乙双方未能按期完成工程违约责任：逾期完成工程的，应支付逾期完工违约金，违约金计算方式详见附件8。4.甲乙双方未能保证工程质量违约责任：工程质量不符合约定标准的，应负责整改，并承担由此产生的费用。5.甲乙双方泄露商业秘密违约责任：根据泄露的商业秘密价值、合同总价款等因素，支付违约金或赔偿损失。6.第三方未能按照合同约定履行义务违约责任：根据违约程度、损失大小、合同总价款等因素，由甲乙双方共同向第三方追偿。说明三：法律名词及解释：1.合同主体指甲方、乙方和第三方。2.工程质量指供水供电系统建设项目的质量符合国家法律法规、行业标准和甲乙双方约定的标准。3.违约金