2024年土石方施工补充合同:工程量调整明细一_第1页
2024年土石方施工补充合同:工程量调整明细一_第2页
2024年土石方施工补充合同:工程量调整明细一_第3页
2024年土石方施工补充合同:工程量调整明细一_第4页
2024年土石方施工补充合同:工程量调整明细一_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年土石方施工补充合同:工程量调整明细一本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3土石方施工工程名称及地点第二条工程量调整2.1调整原因及依据2.2调整后的工程量清单2.3工程量调整对合同总价的影响第三条施工期限调整3.1原施工期限3.2调整后的施工期限3.3施工期限调整对合同总价的影响第四条施工质量标准4.1土石方施工质量要求4.2乙方应采取的质量保证措施4.3质量检查与验收第五条合同价格及支付方式5.1调整后的合同总价5.2支付条款及支付时间5.3价款调整条件及方法第六条乙方义务及责任6.1施工准备及施工条件保障6.2施工安全及环境保护6.3工程变更处理6.4乙方违约责任第七条甲方义务及责任7.1工程款支付及支付保障7.2施工条件保障7.3甲方违约责任第八条不可抗力8.1不可抗力事件的认定8.2不可抗力事件对合同履行的影响8.3不可抗力事件的应对措施第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼时效第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同变更条件10.3合同解除条件第十一条保密条款11.1保密信息的内容11.2保密信息的保护期限11.3保密信息泄露的责任第十二条合同的转让12.1合同转让的条件12.2合同转让的通知义务12.3转让合同的效力第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决方式13.3诉讼管辖法院第十四条其他条款14.1合同的附件14.2合同的修改和补充14.3合同解除后的善后处理第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:×××公司甲方地址:×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称:×××建筑有限公司乙方地址:×××市×××区×××路×××号1.3土石方施工工程名称:×××项目土石方施工工程土石方施工地点:×××市×××区×××路×××号项目工地第二条工程量调整2.1调整原因及依据:鉴于甲方项目实际需求及设计变更,经双方协商一致,对原合同工程量进行调整。调整依据为《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》等相关法律法规及双方签订的《土石方施工合同》。2.2调整后的工程量清单:(此处附上详细调整后的工程量清单,包括项目名称、工程量、单位、总价等内容)2.3工程量调整对合同总价的影响:根据调整后的工程量清单,双方协商一致,对合同总价进行相应调整。具体调整金额详见附件《工程量调整明细表》。第三条施工期限调整3.1原施工期限:自××××年××月××日至××××年××月××日3.2调整后的施工期限:自××××年××月××日至××××年××月××日3.3施工期限调整对合同总价的影响:根据施工期限的调整,双方协商一致,对合同总价进行相应调整。具体调整金额详见附件《施工期限调整明细表》。第四条施工质量标准4.1土石方施工质量要求:乙方应按照《建设工程施工质量验收规范》(GB503002013)及相关法律法规的要求,保证施工质量。具体质量要求见附件《土石方施工质量标准》。4.2乙方应采取的质量保证措施:乙方应建立健全质量管理体系,加强施工现场管理,确保施工过程中各项质量指标符合要求。乙方应定期对施工质量进行自检、互检和专检,确保工程质量。4.3质量检查与验收:甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查。工程竣工后,乙方应按照合同约定进行验收。验收不合格的,乙方应按照甲方的要求及时整改,直至达到验收标准。第五条合同价格及支付方式5.1调整后的合同总价:根据工程量调整和施工期限调整,双方协商一致,确定调整后的合同总价为××万元(大写:人民币××万元整)。5.2支付条款及支付时间:甲方按照乙方实际完成工程量,按照合同约定的支付比例和时间进行支付。具体支付条款见附件《支付条款》。5.3价款调整条件及方法:合同履行过程中,如遇工程量增减、设计变更等情况,双方应按照实际情况进行价款调整。价款调整按照双方协商一致的方式进行。第八条不可抗力8.1不可抗力事件的认定:不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、动乱、罢工等)和国家法律法规规定的其他情形。8.2不可抗力事件对合同履行的影响:如因不可抗力事件导致乙方无法按照合同约定履行义务,乙方应立即通知甲方,并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响,协商确定合同履行方案。8.3不可抗力事件的应对措施:乙方应采取一切合理措施减轻不可抗力事件的影响,避免损失的扩大。如不可抗力事件导致合同无法履行,双方应根据实际情况协商解除合同。第九条争议解决9.1争议解决方式:(1)向约定的仲裁机构申请仲裁;(2)向人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构:如选择仲裁解决争议,双方约定向×××仲裁委员会申请仲裁。如选择诉讼解决,甲方所在地人民法院有管辖权。9.3诉讼时效:乙方对甲方的索赔请求,应在本合同约定的履行期限届满之日起两年内提出;否则,甲方有权拒绝乙方的主张。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,对双方具有法律约束力。10.2合同变更条件:合同履行过程中,如双方协商一致,可以变更合同内容。变更事项应以书面形式签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。10.3合同解除条件:(1)合同约定的工程竣工日期提前或延后,经双方协商一致解除;(2)一方明确表示不履行合同主要义务,对方同意解除;(3)不可抗力事件导致合同无法履行,双方协商解除。第十一条保密条款11.1保密信息的内容:本合同履行过程中,双方接触到的涉及商业秘密、技术秘密、运营数据等敏感信息,均属于保密信息。11.2保密信息的保护期限:双方对保密信息的保护期限自本合同签订之日起计算,至合同履行完毕之日起两年。11.3保密信息泄露的责任:如一方违反保密义务,导致保密信息泄露,泄露方应承担相应的违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件:未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2合同转让的通知义务:如一方拟转让合同权利和义务,应提前三十天书面通知对方,并提交转让合同的副本。12.3转让合同的效力:经对方书面同意,转让合同自通知到达对方之日起生效。转让后的合同对受让人具有法律约束力。第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律:本合同适用中华人民共和国法律,法律法规另有规定的除外。13.2争议解决方式:如本合同的任何争议无法通过友好协商解决,双方约定采用仲裁方式解决争议。13.3诉讼管辖法院:如选择诉讼解决争议,本合同争议由甲方所在地人民法院管辖。第十四条其他条款14.1合同的附件:本合同附件包括工程量清单、施工期限调整明细表、支付条款、土石方施工质量标准等。附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同的修改和补充:本合同未尽事宜,经双方协商一致,可以以书面形式签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。14.3合同解除后的善后处理:合同解除后,乙方应按照甲方要求,妥善处理与合同有关的剩余工程,确保工程安全、环保等符合相关要求。如因乙方原因导致合同解除后出现质量问题,乙方应承担相应的修复和赔偿责任。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单详细列出合同约定的所有土石方施工工程的项目名称、工程量、单位、单价和总价等信息。附件二:施工期限调整明细表根据合同约定的施工期限调整条款,详细列出调整后的施工期限及相关影响。附件三:支付条款明确合同价款的支付比例、支付时间、支付方式等相关支付条款。附件四:土石方施工质量标准详细列出土石方施工的质量要求,包括施工工艺、材料要求、验收标准等内容。附件五:不可抗力事件认定及影响评估报告在发生不可抗力事件时,乙方应提供的相关证明文件,包括事件的认定、对工程的影响评估等。附件六:争议解决协议明确双方在发生争议时选择的争议解决方式、争议解决机构、诉讼管辖法院等信息。附件七:保密协议详细列出双方在合同履行过程中应保密的信息内容,保护期限及泄露责任等。附件八:合同转让协议明确合同权利和义务转让的条件、通知义务及转让合同的效力等。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按照合同约定的工程量、质量标准、施工期限完成工程。2.乙方未按照合同约定的支付条款进行支付。3.乙方未按照合同约定的保密义务进行履行。4.乙方未按照合同约定的争议解决方式进行争议解决。违约责任认定标准:1.乙方违约行为导致甲方损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约行为导致合同解除的,乙方应承担因解除合同而产生的违约责任。3.乙方违约行为不影响合同其他条款的履行,除非合同另有约定。示例说明:说明三:法律名词及解释:1.土石方施工:指对土石

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论