2024年度防洪工程设计施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度防洪工程设计施工合同本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同各方1.2防洪工程1.3设计施工2.合同主体2.1甲方权益2.2乙方权益3.工程设计3.1设计要求3.2设计文件提交3.3设计变更4.工程施工4.1施工标准4.2施工进度4.3施工安全5.质量控制5.1质量标准5.2质量监督5.3质量问题处理6.合同价格6.1工程总价6.2支付方式6.3价格调整7.合同履行期限7.1设计完成时间7.2施工开始时间7.3工程交付时间8.违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决10.合同的生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.合同的修改与补充12.1修改条件12.2补充内容13.合同的附件13.1附件列表14.其他约定14.1法律适用14.2争议管辖14.3联系方式第一部分：合同如下：1.定义与术语解释1.1甲方：指合同签订时的甲方，即工程委托方。1.2乙方：指合同签订时的乙方，即工程承包方。1.3防洪工程：指为防止洪水灾害，提高防洪能力而进行的工程，包括但不限于河道整治、堤防建设、排洪设施等。1.4设计施工：指乙方根据甲方要求，进行防洪工程的设计和施工工作。2.合同主体2.1甲方权益：甲方有权对工程的设计和施工进行监督，并提出合理化建议。甲方应提供工程所需的各项资料，并保证资料的准确性。2.2乙方权益：乙方有权根据合同约定进行工程的设计和施工，并有权获得合同约定的支付。3.工程设计3.1设计要求：乙方应根据甲方提供的资料和要求，按照相关规范进行防洪工程的设计。设计应满足功能要求，并保证工程的安全性、可靠性和经济性。3.2设计文件提交：乙方应在合同约定的时间内，向甲方提交完整的设计文件，包括设计说明书、施工图等。3.3设计变更：如因特殊情况需要对设计进行变更，乙方应向甲方提出变更申请，经甲方同意后方可进行变更。4.工程施工4.1施工标准：乙方应按照设计文件和相关规范进行施工，保证工程质量。4.2施工进度：乙方应按照合同约定的时间表进行施工，如有延期，应提前向甲方说明原因。4.3施工安全：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律法规进行施工，保证施工过程中的安全。5.质量控制5.1质量标准：工程质量应符合国家相关规范和设计要求。5.2质量监督：甲方有权对施工过程进行质量监督，乙方应配合甲方进行监督工作。5.3质量问题处理：如发现质量问题，乙方应立即进行处理，如问题严重，应暂停施工，并向甲方报告。6.合同价格6.1工程总价：双方根据工程设计、施工内容和市场行情，协商确定工程总价。6.2支付方式：甲方按照乙方实际完成的工作量，分期支付工程款项。6.3价格调整：如因市场行情变化等原因，导致工程总价需要调整，双方可协商确定调整方案。8.违约责任8.1甲方违约：如甲方未按合同约定履行其义务，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约：如乙方未按合同约定履行其义务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。9.争议解决9.1协商解决：合同双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决：如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。10.合同的生效与终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件：合同约定的工程全部完成后，本合同自动终止。11.保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密和技术秘密。11.2保密期限：自合同生效之日起，至合同终止之日起两年。12.合同的修改与补充12.1修改条件：合同履行过程中，如因客观情况发生变化，需要对合同进行修改，双方可协商一致进行修改。12.2补充内容：如合同未涉及的事项，但双方认为需要约定的，可以签订补充协议进行补充。13.合同的附件13.1附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：工程量清单附件四：付款凭证附件五：验收报告14.其他约定14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议管辖：如发生诉讼，合同双方同意由合同签订地人民法院管辖。14.3联系方式：甲方联系地址为，乙方联系地址为。甲方联系人姓名为，乙方联系人姓名为。双方可通过电话（甲方电话为，乙方电话为）或电子邮件（甲方邮箱为，乙方邮箱为）进行联系。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：第三方指非合同双方的自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府相关部门等。15.2第三方责任：第三方根据本合同的约定，参与合同的履行，并承担相应的责任。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择：合同双方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。16.2第三方职责：第三方应按照合同约定，履行其职责，包括但不限于工程监理、质量检测、进度审核等。16.3第三方费用：第三方费用由合同双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：第三方对合同双方的责任限额，根据第三方的性质、职责和合同约定进行确定。17.2第三方责任限制：第三方在其职责范围内，对合同双方的损失承担有限责任。17.3第三方责任免除：第三方在非职责范围内，不承担合同双方的责任。18.第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方：第三方作为甲方的代表或代理人，按照甲方的指示履行职责。18.2第三方与乙方：第三方作为乙方的监督者或评价者，按照乙方的要求履行职责。19.第三方介入的争议解决19.1第三方争议：如第三方与合同双方发生争议，双方应通过友好协商解决。19.2第三方调解：如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。19.3第三方仲裁：如调解不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。20.第三方介入的终止20.1第三方终止条件：第三方完成其职责后，本合同涉及的第三方介入自动终止。20.2第三方终止程序：第三方终止介入后，合同双方应共同进行验收，并签署终止协议。21.第三方介入后的合同修改与补充21.1修改条件：第三方介入期间，如合同需要进行修改或补充，合同双方应协商一致进行修改。21.2补充内容：如合同未涉及的事项，但双方认为需要约定的，可以签订补充协议进行补充。22.第三方介入后的保密条款22.1保密内容：第三方根据合同履行过程中获悉的甲方和乙方商业秘密和技术秘密。22.2保密期限：自合同生效之日起，至合同终止之日起两年。23.第三方介入后的其他约定23.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。23.2争议管辖：如发生诉讼，合同双方同意由合同签订地人民法院管辖。23.3联系方式：甲方联系地址为，乙方联系地址为。甲方联系人姓名为，乙方联系人姓名为。双方可通过电话（甲方电话为，乙方电话为）或电子邮件（甲方邮箱为，乙方邮箱为）进行联系。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求和说明：工程设计文件应包括工程概述、设计图纸、设计计算书、设计说明书等，需符合国家及地方相关规范和标准。设计文件应完整、清晰，易于理解和操作。附件二：施工图纸详细要求和说明：施工图纸应包括施工细节、施工工艺、施工标准等，需符合设计文件的要求。图纸应准确、完整，确保施工过程中的顺利进行。附件三：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应包括工程项目的名称、数量、单位、工程量计算依据等，需准确反映工程的设计和施工内容。清单应按照规范格式编写，便于双方核对和计价。附件四：付款凭证详细要求和说明：付款凭证应包括付款金额、付款时间、付款对象等信息，需真实、合法，作为双方支付款项的依据。附件五：验收报告详细要求和说明：验收报告应包括工程项目的验收标准、验收过程、验收结果等，需详细记录工程的质量状况，作为工程交付的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为示例：甲方未按合同约定时间提供设计资料或施工场地。责任认定标准：甲方应承担违约金赔偿，并根据实际情况支付乙方因违约所造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为示例：乙方未按合同约定时间完成设计或施工任务。责任认定标准：乙方应承担违约金赔偿，并根据实际情况支付甲方因违约所造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为示例：第三方未按合同约定履行其职责。责任认定标准：第三方应承担违约金赔偿，并根据实际情况支付合同双方因违约所造成的损失。4.甲方未支付款项的违约行为及责任认定：违约行为示例：甲方未按合同约定时间支付工程款项。责任认定标准：甲方应支付逾期付款的违约金，并承担因未支付款项导致的乙方损失。违约行为示例：乙方未按合同约定完成施工任务。全文完。2024年度防洪工程设计施工合同2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3防洪工程1.4设计施工合同2.合同标的及范围2.1工程设计2.2工程施工2.3工程材料及设备供应2.4工程验收3.合同价格及支付3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5支付方式及时间4.合同履行及工期4.1承包人义务4.2工程进度4.3工程质量4.4工期延误及延长5.设计与施工要求5.1设计标准5.2施工标准5.3工程变更5.4工程洽商6.合同的变更、解除与终止6.1合同变更6.2合同解除6.3合同终止7.违约责任7.1发包人违约7.2承包人违约7.3违约赔偿8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的生效、履行与终止9.1合同生效9.2合同履行9.3合同终止10.保密条款10.1保密义务10.2保密期限10.3泄露后果11.合同的附则11.1合同的附件11.2合同的修改11.3合同的废止12.合同的签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人13.合同的副本13.1合同正本13.2合同副本13.3副本的使用及保管14.其他条款14.1合同的翻译14.2合同的生效条件14.3合同的强制性规定第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指合同中指定的具有防洪工程设计施工合同履行能力的法人或其他组织，即防洪工程的投资人、所有者或其合法授权人。1.2承包人承包人是指合同中指定的具有防洪工程设计施工能力的法人或其他组织，即承担防洪工程设计施工义务的一方。1.3防洪工程防洪工程是指为实现防洪目标而进行的设计、施工、材料供应、设备安装、调试、验收等一系列工作。1.4设计施工合同设计施工合同是指发包人与承包人之间就防洪工程的设计、施工等工作达成的一致协议，包括合同条款、附件、图纸、技术文件等。第二条合同标的及范围2.1工程设计承包人应按照发包人提供的技术要求和施工条件，完成防洪工程的设计工作，并提交完整的设计文件。2.2工程施工承包人应按照设计文件和施工规范，完成防洪工程的施工工作，并保证工程质量符合相关标准。2.3工程材料及设备供应承包人应负责提供防洪工程所需的材料、设备，并保证其质量、性能符合设计文件和合同要求。2.4工程验收工程验收包括初步验收和竣工验收。承包人应按照合同约定，承担工程验收的义务，并负责解决验收过程中出现的问题。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价是指承包人完成防洪工程设计施工所应得的报酬，包括工程设计费、工程施工费、材料设备费等。合同总价在合同附件中予以明确。3.2预付款发包人应在合同签订后30日内支付合同总价的一定比例作为预付款。预付款的具体金额和支付时间在合同附件中予以明确。3.3进度付款承包人应按照工程进度，向发包人提交进度付款申请。发包人应在收到申请后30日内完成审核并支付相应的款项。进度付款的具体比例和时间在合同附件中予以明确。3.4竣工结算工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工结算申请。发包人应在收到申请后30日内完成审核并支付剩余款项。3.5支付方式及时间合同价款的支付方式、时间及条件在合同附件中予以明确。第四条合同履行及工期4.1承包人义务承包人应按照合同约定，完成防洪工程的设计施工工作，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。4.2工程进度承包人应按照合同约定的工期完成防洪工程。如因承包人原因导致工程进度延误，应按照合同约定承担违约责任。4.3工程质量承包人应按照设计文件和施工规范，保证防洪工程的质量和安全。如因承包人原因导致工程质量问题，应承担修复费用并支付违约金。4.4工期延误及延长因不可抗力等特殊情况导致工程进度延误的，承包人应立即通知发包人，并按照合同约定办理工期延长手续。如非承包人原因导致工期延误，承包人不得要求延长工期或增加费用。第五条设计与施工要求5.1设计标准承包人应按照发包人提供的设计标准和规范，完成防洪工程的设计工作。设计文件应满足相关法律法规、行业标准及发包人的要求。5.2施工标准承包人应按照设计文件和施工规范，完成防洪工程的施工工作。施工过程应满足相关法律法规、行业标准及发包人的要求。5.3工程变更如发包人要求对工程进行变更，承包人应按照变更要求进行设计、施工等相关工作。变更工作的费用及进度调整按照合同约定办理。5.4工程洽商发包人和承包人应就防洪工程的设计、施工等相关工作保持密切沟通。如在合同履行过程中出现争议，双方可通过协商、调解、仲裁等方式解决。第六条合同的变更、解除与终止6.1合同变更合同变更应由发包人和承包人协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为合同的一部分，具有同等法律效力。6.2合同解除在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方协商一致后可以解除合同。合同解除后的善后事宜按照双方约定办理。6.3合同终止合同终止是指合同约定的工程全部完成，并经过验收合格。第八条违约责任7.1发包人违约发包人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任。如未按约定支付价款、延迟履行其他义务等，应支付违约金，并赔偿由此给承包人造成的损失。7.2承包人违约承包人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任。如未按约定完成设计、施工工作、延迟交付工程等，应支付违约金，并赔偿由此给发包人造成的损失。7.3违约赔偿违约方应承担因其违约给对方造成的直接损失赔偿责任。损失赔偿额应当包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。第九条争议解决8.1协商解决合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商的方式解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2调解解决如双方同意，可以委托第三方进行调解。调解不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3仲裁解决如双方在合同中约定仲裁条款，发生争议时可以向约定的仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.4法律途径如双方未在合同中约定争议解决方式，或者仲裁裁决后仍存在争议，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、履行与终止9.1合同生效合同自双方签字盖章之日起生效。合同的附件、图纸、技术文件等均为合同的有效组成部分。9.2合同履行双方应严格按照合同约定的条款履行各自的义务。合同履行过程中如有变更，应签订书面变更协议。9.3合同终止合同终止是指合同约定的工程全部完成，并经过验收合格。合同终止后，承包人应按照发包人的要求办理工程移交手续。第十一条保密条款10.1保密义务双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。保密期限自合同终止之日起计算。10.2保密期限保密期限为合同终止之日起5年。10.3泄露后果如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担赔偿责任。第十二条合同的附则11.1合同的附件合同附件包括合同条款、图纸、技术文件、工程量清单等，均为合同的有效组成部分。11.2合同的修改合同的修改应由双方协商一致，并签订书面修改协议。修改协议作为合同的一部分，具有同等法律效力。11.3合同的废止合同的废止应由双方协商一致，并签订书面废止协议。废止协议自签署之日起生效。第十三条合同的副本12.1合同正本合同正本一式两份，双方各执一份。12.2合同副本合同副本一式两份，双方各执一份。副本不具备同等法律效力，但可用于备查。12.3副本的使用及保管双方应妥善保管合同副本，如副本丢失或损坏，应及时向对方提供副本。第十四条其他条款13.1合同的翻译如双方同意，可以对合同进行翻译。翻译文本应当由双方共同签署，作为合同的有效组成部分。13.2合同的生效条件合同的生效条件在合同中予以明确。13.3合同的强制性规定双方确认，合同中的强制性规定不得违反相关法律法规、行业标准及公序良俗。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的范围(1)监理机构：对工程的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。(2)检测机构：对工程材料、设备、施工质量等进行检测，以确保工程符合相关标准。(3)验收机构：对工程进行初步验收和竣工验收，确认工程的质量、安全等是否达到约定标准。(4)金融机构：提供融资服务，协助双方完成工程款项的支付与回收。(5)专业咨询机构：就工程设计、施工等相关问题提供专业咨询服务。1.2第三方介入的依据第三方介入的依据为合同条款、相关法律法规、行业标准及双方协商确定的具体事项。第二条第三方介入的责任及权益2.1第三方责任第三方应按照合同约定及相关法律法规、行业标准的要求，履行其职责，并对其提供的服务或产品的质量、性能、合法性等承担责任。2.2第三方权益第三方在履行其职责的过程中，有权要求甲乙方提供必要的协助、配合和相关信息，甲乙方应予以提供。2.3第三方责任限额第三方的责任限额在合同附件中予以明确。如附件中未作具体规定，双方应协商确定。第三条甲乙方的义务及责任3.1甲方义务甲方应按照合同约定，向第三方支付相应的费用，并履行合同约定的其他义务。3.2乙方义务乙方应按照合同约定，向第三方提供必要的信息、资料、场地等，并履行合同约定的其他义务。3.3甲方责任甲方应承担因其原因导致第三方无法履行合同义务的责任。如甲方未按约定支付费用，导致第三方无法正常工作等。3.4乙方责任乙方应承担因其原因导致第三方无法履行合同义务的责任。如乙方未按约定提供信息、资料、场地等，导致第三方无法正常工作等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方应独立向甲方履行合同义务，并接受甲方的监督、管理。甲方有权对第三方的工作进行评价、提出意见和建议。4.2第三方与乙方关系第三方应独立向乙方履行合同义务，并接受乙方的监督、管理。乙方有权对第三方的工作进行评价、提出意见和建议。4.3第三方与其他各方关系第三方在履行合同义务的过程中，与其他各方保持独立关系。第三方不得与其他各方产生利益冲突，不得损害甲乙双方的合法权益。第五条第三方介入的变更与终止5.1第三方介入的变更合同履行过程中，如因客观原因导致第三方无法继续履行合同义务，甲方、乙方和第三方可协商变更第三方。5.2第三方介入的终止合同履行完成后，第三方介入自行终止。如合同提前终止，第三方介入的终止事宜按照合同约定办理。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方违约第三方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。如未按约定完成工作、延迟交付等，应支付违约金，并赔偿由此给甲乙方造成的损失。6.2甲方乙方的违约甲方乙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。如未按约定支付费用、提供信息等，应支付违约金，并赔偿由此给第三方造成的损失。第七条争议解决7.1第三方与甲方之间的争议第三方与甲方之间的争议，通过友好协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方与乙方之间的争议第三方与乙方之间的争议，通过友好协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.3甲方乙方与第三方之间的争议甲方乙方与第三方之间的争议，通过友好协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的效力8.1第三方介入的效力本合同及第三方介入的相关条款，自甲乙双方签字盖章之日起生效。8.2第三方介入的终止效力第三方介入终止后，本合同及第三方介入的相关条款即失去效力。第九条附则9.1合同附件合同附件包括本合同的第三方介入相关条款、第三方介入的具体