二零二四年度洛阳园林绿化工程合同

二零二四年度洛阳园林绿化工程合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程内容2.1绿化范围2.2绿化面积2.3绿化品种第三条工程质量标准3.1绿化工程质量要求3.2绿化施工标准3.3绿化养护标准第四条工程进度4.1施工周期4.2关键节点4.3工程延期第五条工程投资5.1工程总价5.2付款方式5.3付款进度第六条合同履行6.1承包方义务6.2发包方义务第七条工程变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约第九条争议解决9.1争议方式9.2争议时效第十条合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三条税收和费用13.1税收承担13.2费用承担第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同修改14.3合同解除第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1名称：洛阳市城市管理局1.1.2地址：洛阳市洛龙区展览路1号1.1.3联系人：张先生1.1.4联系电话：138xxxx56781.2承包方1.2.1名称：园林绿化工程有限公司1.2.2地址：市区路号1.2.3联系人：李先生1.2.4联系电话：139xxxx3210第二条工程内容2.1绿化范围2.1.1绿化区域：公园、路、广场等2.1.2绿化面积：共计平方米2.2绿化面积2.2.1绿化品种：乔木、灌木、草本植物等2.2.2绿化配置：按照设计方案进行2.3绿化品种2.3.1乔木：棵2.3.2灌木：棵2.3.3草本植物：共计平方米第三条工程质量标准3.1绿化工程质量要求3.1.1苗木质量：符合国家相关标准及规定3.1.2施工质量：达到优良等级3.1.3养护质量：绿化植物生长良好，病虫害防治到位3.2绿化施工标准3.2.1施工方案：按照设计方案进行施工3.2.2施工工艺：符合行业标准及规定3.2.3施工安全：严格遵守施工现场安全规定，确保人员安全3.3绿化养护标准3.3.1养护周期：按照合同约定进行养护3.3.2养护内容：浇水、施肥、修剪、病虫害防治等3.3.3养护效果：绿化植物生长良好，保持景观效果第四条工程进度4.1施工周期4.1.1开始日期：2024年X月X日4.1.2结束日期：2024年X月X日4.2关键节点4.2.1苗木采购：2024年X月X日前完成4.2.2施工准备：2024年X月X日前完成4.2.3绿化施工：2024年X月X日至2024年X月X日4.2.4绿化养护：自绿化施工结束之日起至2024年X月X日4.3工程延期4.3.1延期条件：遇不可抗力因素或发包方原因导致工程延期4.3.2延期程序：双方协商确定延期事宜4.3.3延期费用：按照双方协商结果承担第五条工程投资5.1工程总价5.1.1总价：人民币元整（大写：人民币元整）5.2付款方式5.2.1付款方式：按工程进度分阶段付款5.2.2付款比例：双方协商确定5.3付款进度5.3.1预付款：合同签订后七个工作日内支付合同总价款的30%5.3.2进度款：按照工程进度，分阶段支付合同总价款的60%5.3.3尾款：工程验收合格后七个工作日内支付合同总价款的10%第六条合同履行6.1承包方义务6.1.1按照合同约定完成工程6.1.2保证工程质量、安全、进度6.1.3接受发包方及有关部门的监督、检查6.2发包方义务6.2.1按时支付合同款项6.2.2提供施工场地、临时设施等6.2.3协调解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行第八条违约责任8.1承包方违约8.1.1未按合同约定完成工程，应向发包方支付违约金，违约金为合同总价款的5%8.1.2工程质量不符合约定，应按合同约定承担修复、返工等费用8.1.3工程进度严重滞后，应向发包方支付违约金，违约金为合同总价款的1%8.2发包方违约8.2.1未按合同约定支付款项，应向承包方支付违约金，违约金为应付款项的5%8.2.2提供的施工场地不符合约定，导致工程无法正常进行，应承担因此产生的额外费用8.2.3未按合同约定提供临时设施等，导致工程进度延误，应向承包方支付违约金，违约金为合同总价款的1%第九条争议解决9.1争议方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议9.1.2如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼9.2争议时效9.2.1双方在合同争议发生之日起30日内未能协商解决的，可向法院提起诉讼9.2.2诉讼时效为3年，自合同争议发生之日起计算第十条合同解除10.1解除条件10.1.1双方协商一致解除合同10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.1.3承包方严重违约，发包方书面通知解除合同10.2解除程序10.2.1双方签署解除合同的书面协议10.2.2解除合同后，承包方应立即停止施工，撤出施工场地10.2.3发包方应停止支付后续款项，并按照合同约定处理已付款项10.3解除后果10.3.1解除合同后，双方不再享有合同权利，承担合同义务10.3.2因解除合同产生的损失，由责任方承担10.3.3解除合同不影响双方的其他权利和责任第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.1.1自然灾害（如地震、洪水等）12.1.2社会事件（如战争、动乱等）12.1.3政府行为（如政策变动、封锁等）12.2不可抗力后果12.2.1不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担责任12.2.2不可抗力事件导致合同履行困难，双方应协商解决第十三条税收和费用13.1税收承担13.1.1承包方应按照国家相关税收法律、法规缴纳各项税费13.1.2发包方应按照国家相关税收法律、法规缴纳各项税费13.2费用承担13.2.1双方因履行合同产生的各项费用，由各自承担13.2.2发包方提供施工场地、临时设施等，相关费用由发包方承担第十四条其他条款14.1合同附件14.1.1合同附件包括设计方案、施工图纸等14.1.2附件与合同具有同等法律效力14.2合同修改14.2.1合同的修改、补充必须采用书面形式14.2.2经双方签字盖章后，修改、补充内容成为合同的一部分14.3合同解除14.3.1合同解除应采用书面形式，并由双方签字盖章确认14.3.2解除合同后，双方应按照本合同约定的方式处理后续事宜第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同执行过程中可能涉及第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，特制定本部分。第一条第三方定义1.1第三方是指除甲乙方以外的自然人、法人或其他组织，包括但不限于咨询机构、监理机构、检测机构、金融机构等。第二条第三方介入的情形2.1甲乙方根据本合同约定，可以邀请第三方参与合同的履行，包括但不限于咨询、监理、检测等服务。2.2第三方介入需经甲乙方书面同意，并明确第三方介入的具体事项和范围。2.3第三方介入不得影响甲乙双方的权利义务，甲乙方仍需按照本合同约定履行各自的义务。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙双方的约定，提供专业、及时、准确的服务。3.2第三方对其提供的服务承担责任，并对其服务过程中的行为负责。3.3第三方介入并不减轻或免除甲乙双方根据本合同应承担的责任。第四条第三方费用4.1第三方费用包括但不限于咨询费、监理费、检测费等，由甲乙方按照约定承担。4.2甲乙方支付第三方费用时，应有明确的支付凭证和记录。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方均为独立的主体，彼此之间不存在任何法律关系。5.2第三方介入不影响甲乙方之间的权利义务关系，甲乙方仍应按照本合同约定履行各自的义务。5.3第三方与甲乙方在合同履行过程中的任何纠纷，均应通过协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第六条第三方责任限额6.1第三方承担的责任限额应根据其提供的服务类型、范围和性质进行界定。6.2第三方责任限额应在第三方与甲乙方签订的服务协议中明确，并作为本合同的附件。6.3第三方责任限额不应超过其服务能力范围，以确保合同的公平性和合理性。第七条第三方退出7.1第三方如需退出合同履行，应提前书面通知甲乙方。7.2第三方退出后，甲乙方应按照本合同约定处理后续事宜。7.3第三方退出不影响本合同的效力，甲乙方仍应按照本合同约定履行各自的义务。第八条第三方违约8.1第三方如违反本合同约定，应承担违约责任。8.2甲乙方如因第三方违约受到损失，有权向第三方追偿。8.3第三方违约不影响甲乙方根据本合同享有的权利。第九条不可抗力9.1第三方如因不可抗力导致无法履行合同，应立即通知甲乙方。9.2第三方因不可抗力导致的违约，不承担违约责任。9.3不可抗力事件结束后，第三方应尽快恢复履行合同。第十条保密义务10.1第三方应对在合同履行过程中获取的甲乙方商业秘密、技术秘密等予以保密。10.2保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。第十一条争议解决11.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。11.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、修改和解除12.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2本合同的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方签字盖章确认。12.3合同的解除应采用书面形式，并由甲乙双方签字盖章确认。本部分作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。双方在签订合同时，应仔细阅读本部分，并在合同中明确约定本部分的条款编号。如有争议，双方应按照本合同约定的争议解决方式处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计方案1.1设计方案应包括园林绿化工程的总体布局、植物配置、景观设计等。1.2设计方案应符合国家相关标准和规定，确保绿化工程的合理性和美观性。1.3设计方案应经甲乙方审核同意，方可用于施工。附件二：施工图纸2.1施工图纸应包括园林绿化工程的详细施工步骤、节点构造、植物种植等。2.2施工图纸应明确各部位的尺寸、材料、施工工艺等，以确保施工的准确性和规范性。2.3施工图纸应经甲乙方审核同意，方可用于施工。附件三：工程量清单3.1工程量清单应详细列出园林绿化工程所需的各类材料、数量、单价等。3.2工程量清单应根据设计方案和施工图纸编制，确保清单的准确性和完整性。3.3工程量清单应经甲乙方审核同意，作为支付款项的依据。附件四：施工合同4.1施工合同应包括甲乙双方的合同主体信息、工程内容、工程质量标准、工程进度等。4.2施工合同应明确合同价款、付款方式、付款进度等。4.3施工合同应约定合同的履行、违约责任、争议解决等条款。附件五：养护管理协议5.1养护管理协议应包括甲乙双方的养护管理责任、养护周期、养护内容等。5.2养护管理协议应明确养护管理费用、支付方式等。5.3养护管理协议应约定养护管理的监督、检查和评估等条款。附件六：付款凭证6.1付款凭证应包括付款金额、付款日期、付款方式等。6.2付款凭证应由甲乙方签字盖章确认，作为支付款项的凭证。附件七：验收报告7.1验收报告应包括园林绿化工程的验收标准、验收程序、验收结果等。7.2验收报告应由甲乙方签字盖章确认，作为工程验收的依据。附件八：变更协议8.1变更协议应包括甲乙双方因不可抗力或双方协商一致导致的合同变更事项。8.2变更协议应明确变更的内容、范围、时间等。8.3变更协议应经甲乙方签字盖章确认，作为合同变更的依据。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方违约：未按合同约定支付款项、提供的施工场地不符合约定、未按合同约定提供临时设施等。2.乙方违约：未按合同约定完成工程、工程质量不符合约定、工程进度严重滞后等。3.第三方违约：未按合同约定提供服务、服务不符合约定、服务进度