智能家居安装施工合同开发商

智能家居安装施工合同开发商合同编号：__________合同各方：甲方地址：甲方联系人：甲方联系电话：乙方地址：乙方联系人：乙方联系电话：第一条工程内容（1）智能家居主控系统安装；（2）智能家居子系统（如安防、照明、窗帘等）安装；（3）系统设备调试及验收；（4）提供相关培训及售后服务。1.2工程地点：________________。1.3工程工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。第二条工程质量2.1乙方应按照国家标准、行业规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。2.2乙方应选用符合国家质量标准及行业规定的材料、设备，并提供产品合格证明。2.3工程验收标准：按照国家标准、行业规范及双方约定的验收标准进行。第三条工程费用3.1工程总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。3.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程验收合格并办理移交手续后，甲方支付乙方工程总价的40%。3.3乙方应提供正式的发票。第四条施工及验收4.1乙方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应提前通知甲方，并承担相应责任。4.2甲方应提供乙方施工所需的场地、电源、水源等基础设施。4.3工程验收：（1）工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括但不限于设计文件、施工记录、检验报告等；（2）甲方应组织相关人员对工程进行验收，并在验收合格后办理移交手续；（3）验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到验收合格为止。第五条售后服务5.1乙方应提供至少一年的质保期，质保期内免费提供维修、更换等服务；5.2质保期满后，乙方应根据甲方需求提供有偿的维修、更换等服务；5.3乙方应在接到甲方维修请求后48小时内作出响应，并在约定时间内完成维修。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价的0.5%×逾期天数；6.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%×逾期天数；6.3因乙方原因导致工程验收不合格的，乙方应承担重新施工的全部费用；6.4双方因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理移交手续后终止；7.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________签订日期：____________一、附件列表：1.智能家居系统安装工程设计文件2.施工记录3.检验报告4.产品合格证明5.工程资料移交清单6.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程的，认定为违约行为。2.甲方未按照约定时间支付工程款的，认定为违约行为。3.乙方原因导致工程验收不合格的，认定为违约行为。4.双方因履行本合同发生争议，无法通过友好协商解决的情况下，向合同签订地的人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.智能家居系统安装工程：指根据甲方要求，在甲方项目中安装智能家居主控系统、子系统及进行系统设备调试的工程。2.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行检验，以确认工程质量、功能、性能等是否符合合同约定及国家标准、行业规范的过程。3.质保期：指乙方对已完成的工程提供免费维修、更换等服务的时间期限。4.违约金：指一方未履行合同约定义务时，按照约定向另一方支付的金钱赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延期：乙方提前通知甲方，并根据实际情况商定延期后的工程交付时间。2.甲方未按约定时间支付工程款：乙方与甲方沟通，催促甲方支付工程款，必要时可依法申请仲裁或诉讼。3.工程验收不合格：乙方根据甲方要求进行整改，直到验收合格为止；质保期内，乙方负责免费维修、更换。4.争议解决：双方通过友好协商解决；协商不成的，向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.开发商与智能家居安装施工方签订智能家居系统安装合同。2.甲方提供施工场地、基础设施，乙方进行智能