二零二四年度城市园林绿化工程设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度城市园林绿化工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3设计方1.4施工方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2设计费3.3施工费3.4材料费3.5人员费用第四条合同履行期限4.1设计期限4.2施工期限4.3工程验收期限第五条设计与施工要求5.1设计要求5.2施工要求5.3工程质量标准第六条合同的变更与解除6.1变更条件6.2解除条件6.3变更与解除的程序第七条付款与结算7.1付款条件7.2付款方式7.3结算方式7.4付款进度第八条违约责任8.1发包方的违约责任8.2承包方的违约责任8.3设计方的违约责任8.4施工方的违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁地点第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密泄露责任第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力导致的合同变更或解除12.3不可抗力后果的处理第十三条合同的附件13.1附件目录13.2附件内容第十四条其他条款14.1合同的language14.2合同的签署地点和日期14.3合同的副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3设计方1.4施工方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点本项目位于×××城市×××区域，具体施工地点以甲方指定的地点为准。2.3工程规模本项目总占地面积为××××平方米，包括但不限于绿化区域、步行道、休闲区等。2.4工程内容本工程内容包括但不限于园林景观设计、绿化种植、园林设施安装、景观照明等。第三条合同金额3.1合同总价本合同总价为一亿零八百万人民币整（￥108,000,000），大写：人民币壹亿零捌佰万元整。3.2设计费丙方根据实际工作量提供设计方案，设计费为合同总价的5%，即人民币伍仟肆佰万元整（￥54,000,000）。3.3施工费丁方根据实际工程量提供施工服务，施工费为合同总价的90%，即人民币玖仟柒佰贰拾万元整（￥97,200,000）。3.4材料费材料费为合同总价的5%，即人民币伍佰万元整（￥5,000,000）。3.5人员费用甲方、乙方、丙方、丁方各自承担自身人员费用。第四条合同履行期限4.1设计期限丙方应自合同签订之日起不超过120日完成设计工作，并提交设计成果。4.2施工期限丁方应自设计成果经甲方确认之日起不超过240日完成施工工作。4.3工程验收期限自施工完成后，甲方应在30日内组织验收。第五条设计与施工要求5.1设计要求丙方应根据甲方提供的工程概况、工程地点、工程规模和工程内容，按照我国相关法律法规、规范标准，提供合理、科学、美观的设计方案。5.2施工要求丁方应按照丙方提供的设计方案和施工图，严格遵循我国相关法律法规、规范标准，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。5.3工程质量标准本工程质量标准应符合《城市园林绿化工程施工及验收规范》（GB502092012）等相关国家标准和行业标准。第六条合同的变更与解除6.1变更条件合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因，导致合同内容需要变更的，各方可协商一致进行变更。6.2解除条件合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，各方可协商一致解除合同。6.3变更与解除的程序合同变更或解除应经各方协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除协议应明确变更或解除的原因、范围、责任等内容。第七条付款与结算7.1付款条件甲方应按照合同约定的付款进度，向乙方、丙方、丁方支付相应的款项。7.2付款方式本合同付款方式为银行转账。7.3结算方式本合同结算方式为实际完成工程量与合同价格相结合的结算方式。7.4付款进度（1）设计阶段：丙方完成设计成果并提交后，甲方支付设计费的50%。（2）施工阶段：丁方完成工程进度达到25%时，甲方支付施工费的25%。（3）工程验收合格后，甲方支付剩余的款项。第八条违约责任8.1发包方的违约责任如甲方违反合同约定，导致合同无法履行或造成乙方、丙方、丁方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方、丙方、丁方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。8.2承包方的违约责任如乙方违反合同约定，导致合同无法履行或造成甲方、丙方、丁方损失的，乙方应承担违约责任，向甲方、丙方、丁方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。8.3设计方的违约责任如丙方违反合同约定，导致合同无法履行或造成甲方、乙方、丁方损失的，丙方应承担违约责任，向甲方、乙方、丁方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。8.4施工方的违约责任如丁方违反合同约定，导致合同无法履行或造成甲方、乙方、丙方损失的，丁方应承担违约责任，向甲方、乙方、丙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，各方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如各方同意仲裁解决争议，应向约定的仲裁机构提交仲裁申请。9.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同签订地。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自各方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应经各方协商一致，并签订书面协议。10.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程验收合格，各方签署验收报告。（2）合同履行完毕，各方结算完毕。第十一条保密条款11.1保密内容各方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起两年内有效。11.3保密泄露责任如各方违反保密义务，导致保密信息泄露的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力导致的合同变更或解除如发生不可抗力事件，导致合同无法履行或无法完全履行，各方可协商一致变更或解除合同。12.3不可抗力后果的处理如不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，各方应立即协商采取措施减轻损失，并书面报告对方。第十三条合同的附件13.1附件目录附件目录包括设计方案、施工图纸、材料清单、人员名单等。13.2附件内容附件内容应为本合同的补充说明或具体执行依据。第十四条其他条款14.1合同的language本合同以中文为唯一有效语言。14.2合同的签署地点和日期本合同于×××城市，×××日期由各方签字（或盖章）。14.3合同的副本份数本合同一式肆份，甲乙丙丁各方各执壹份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方以外的其他个人或实体，包括但不限于中介方、监理方、评估方、融资方等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，甲乙方根据合同约定或经协商一致，邀请第三方参与合同的履行，以提高合同履行效率或保障合同履行质量。第二条第三方介入的情形2.1甲乙方根据合同约定，可以邀请第三方参与设计、施工、监理、评估等环节。2.2第三方介入需经甲乙方协商一致，并签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.3第三方介入不得影响甲乙方之间的合同关系，甲乙方仍应对合同履行承担主体责任。第三条第三方的主要责任3.1第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规、规范标准，完成其职责范围内的任务。3.2第三方应保证其提供的服务或产品的质量、安全、进度等方面的要求。3.3第三方应对其介入过程中获取的甲乙方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方之间是平等的合同关系，第三方并非甲乙方的代理人或雇员。4.2第三方介入合同履行，不免除甲乙方根据合同约定应承担的责任。4.3甲乙方与第三方之间的合同纠纷，不影响甲乙方之间的合同关系。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲乙方承担的责任，以其介入合同的范围内为限。5.2第三方对甲乙方造成的损失，应根据合同约定和法律规定承担赔偿责任。5.3第三方责任限额的具体金额，应在甲乙方与第三方签订的书面协议中明确。第六条第三方介入的额外条款6.1甲乙方与第三方签订的书面协议，应包含但不限于第三方的职责、权利、义务、责任限额、保密义务等内容。6.2甲乙方与第三方签订的书面协议，应符合本合同的相关规定，不得与本合同相抵触。6.3甲乙方与第三方签订的书面协议，需经甲乙方双方协商一致，并报甲方批准。第七条第三方介入的程序7.1甲乙方如需邀请第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的理由、范围、期限等。7.2甲乙方与第三方协商一致后，应签订书面协议，并报甲方批准。7.3甲方应在收到书面协议后五个工作日内审批，逾期未审批的，视为同意。第八条第三方退出8.1第三方如因故需退出合同，应提前书面通知甲乙方，并说明退出的理由、时间等。8.2第三方退出不影响甲乙方之间的合同关系，甲乙方仍应按照本合同履行各自的权利义务。8.3第三方退出后，甲乙方与第三方之间的合同纠纷，不影响甲乙方之间的合同关系。第九条第三方介入的变更9.1甲乙方如需变更第三方的职责、权利、义务等，应提前书面通知对方，并说明变更的内容、理由等。9.2甲乙方与第三方协商一致后，应签订书面协议，并报甲方批准。9.3甲方应在收到书面协议后五个工作日内审批，逾期未审批的，视为同意。第十条第三方介入的终止10.1第三方完成其职责范围内的任务后，甲乙方与第三方之间的合同关系自然终止。10.2甲乙方与第三方签订的书面协议，应明确约定第三方完成任务的时间、标准等。10.3第三方未按照约定完成任务的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。第十一条第三方介入的违约责任11.1第三方如违反本合同或书面协议的约定，应承担违约责任，向甲乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。11.2第三方如未按照约定完成任务，或提供的服务、产品不符合质量、安全、进度等要求，应承担相应的违约责任。11.3第三方如泄露甲乙方商业秘密、技术秘密等保密信息，应承担违约责任，向甲乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十二条第三方介入的争议解决12.1第三方与甲乙方之间的争议，应协商解决；协商不成的，可以向有第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计方案附件二：施工图纸附件三：材料清单附件四：人员名单附件五：工程进度计划附件六：质量验收标准附件七：安全施工标准附件八：环保施工标准附件九：合同履行过程中的变更协议附件十：第三方介入的书面协议附件十一：违约行为及责任认定附件十二：争议解决协议附件十三：保密协议附件十四：不可抗力事件证明文件附件十五：其他与合同履行相关的文件和资料说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付设计费、施工费、材料费等费用。2.乙方未按约定时间完成设计工作或施工工作。3.丙方提供的设计方案不符合甲方的要求或国家相关标准。4.丁方施工过程中出现质量问题、安全事故等。5.第三方未按约定完成任务，或提供的服务、产品不符合质量、安全、进度等要求。6.任何一方泄露对方商业秘密、技术秘密等保密信息。7.任何一方未履行合同约定的其他义务。违约责任认定标准：1.甲方未按约定时间支付费用的，应支付违约金，并赔偿乙方、丙方、丁方因此造成的损失。2.乙方未按约定时间完成设计工作或施工工作的，应支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。3.丙方提供的设计方案不符合要求的，应重新提供方案，并支付违约金，赔偿甲方因此造成的损失。4.丁方施工过程中出现质量问题、安全事故等的，应负责修复，并支付违约金，赔偿甲方因此造成的损失。5.第三方未按约定完成任务的，应支付违约金，并赔偿甲乙方因此造成的损失。6.泄露对方商业秘密、技术秘密等保密信息的，应支付违约金，并赔偿因此造成的损失。7.未履行合同约定的其他义务的，应支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。示例说明：假设甲方未按约定时间支付设计费，乙方因此无法按时完成设计工作。根据违约责任认定标准，甲方应支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失，如乙方因延迟完成设计工作而产生的额外费用。全文完。二零二四年度城市园林绿化工程设计与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3设计与施工范围第二条合同金额与支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3进度付款第三条设计与施工期限3.1设计期限3.2施工期限3.3延期条款第四条设计与施工要求4.1设计要求4.2施工要求4.3质量标准第五条合同的履行与验收5.1发包方的义务5.2承包方的义务5.3验收程序第六条变更与调整6.1变更范围6.2变更程序6.3变更费用第七条违约责任7.1发包方的违约责任7.2承包方的违约责任第八条不可抗力8.1不可抗力的定义8.2不可抗力的后果第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3诉讼或仲裁第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约泄露的后果第十一条合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序11.3解除合同后的处理第十二条税收与保险12.1税收承担12.2保险责任第十三条环境影响及污染防治13.1环境影响评估13.2污染防治措施13.3环保验收第十四条其他条款14.1合同的生效与终止14.2合同的修改与补充14.3合同的废止第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3设计与施工范围1.3.1设计范围：包括但不限于园林绿化工程的整体规划、景观设计、植物配置、土建工程、给排水工程、电气工程等。1.3.2施工范围：按照设计文件要求，完成园林绿化工程的施工，包括但不限于土建施工、植物种植、给排水施工、电气施工等。第二条合同金额与支付方式2.1合同金额本合同的设计与施工总金额为人民币【】（大写：【】元整），包括设计费、施工费、材料费、管理费、税金等。2.2支付方式合同金额的支付分为三个阶段，具体支付比例和时间在附件中详细约定。2.3进度付款发包方按照承包方完成的工程进度，支付相应的合同款项。支付的具体条件和比例在附件中详细约定。第三条设计与施工期限3.1设计期限承包方应在合同签订后【】个工作日内完成设计方案，并在发包方确认设计方案后【】个工作日内完成施工图纸的编制。3.2施工期限承包方应在设计图纸经发包方确认后【】个工作日内完成施工，并在合同约定的工期内完成全部工程的施工。3.3延期条款3.3.1如因不可抗力等不可预见的原因导致工程延期，承包方应提前【】个工作日向发包方提出延期申请，并经发包方批准。3.3.2因承包方原因导致工程延期，应按照附件中的约定承担违约责任。第四条设计与施工要求4.1设计要求承包方应根据发包方的需求和实际情况，完成符合国家法规、行业标准的设计方案，并保证设计方案的合理性、科学性和可行性。4.2施工要求承包方应按照设计图纸和施工规范进行施工，保证工程质量，确保工程安全，并遵守环保法规。4.3质量标准工程质量应符合国家相关法规、行业标准和发包方的要求。工程验收合格后，承包方应提供完整的施工资料和保修书。第五条合同的履行与验收5.1发包方的义务发包方应按照合同约定提供设计所需的资料和施工场地，及时支付合同款项，并配合承包方完成工程验收。5.2承包方的义务承包方应按照合同约定完成设计与施工任务，保证工程质量，按时提交工程资料，并接受发包方的监督和验收。5.3验收程序工程完成后，承包方应向发包方提交验收申请，发包方应在收到申请后【】个工作日内组织验收。验收合格的，双方签署验收报告，合同终止。验收不合格的，承包方应按照发包方的要求进行整改，并重新提交验收申请。第八条不可抗力8.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）。8.2不可抗力的后果因不可抗力导致合同无法履行或者造成合同履行困难，双方应立即协商，根据情况部分或全部免除违约责任。8.3不可抗力的证明与处理一方因不可抗力不能履行合同的，应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方根据情况协商决定是否继续履行合同，或部分免除违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1调解：双方可向约定的调解组织申请调解；9.1.2仲裁：双方可约定将争议提交约定的仲裁委员会仲裁；9.1.3诉讼：双方可向约定的人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点争议解决的地点应为本合同签订地或被告所在地。9.3诉讼或仲裁一方在争议解决过程中提起诉讼或仲裁的，不得影响本合同的继续履行。仲裁裁决或法院判决生效后，败诉方应按照裁决或判决的结果履行合同义务。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约泄露的后果一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条合同的解除11.1合同解除的条件一方违约导致合同无法履行，对方有权解除合同；双方协商一致，也可以解除合同。11.2合同解除的程序合同解除应书面通知对方，并在合同解除后【】个工作日内办理相关手续。11.3解除合同后的处理合同解除后，双方应按照合同约定处理已经完成的部分工程和剩余物资，并结算合同款项。第十二条税收与保险12.1税收承担双方应按照国家税收法律法规的规定，各自承担应缴的税款。12.2保险责任承包方应根据工程特点和风险，自行决定是否购买相应的保险，并承担保险费用。第十三条环境影响及污染防治13.1环境影响评估承包方在进行设计与施工前，应进行环境影响评估，并按照评估结果采取相应的污染防治措施。13.2污染防治措施承包方应采取有效措施，防止工程施工过程中对环境造成污染，确保工程环境友好。13.3环保验收工程完成后，承包方应向发包方提供环保验收所需的资料，并配合发包方完成环保验收。第十四条其他条款14.1合同的生效与终止本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的全部义务履行完毕之日终止。14.2合同的修改与补充合同的修改与补充应采用书面形式，经双方协商一致后生效。14.3合同的废止合同废止应书面通知对方，并在废止合同后【】个工作日内办理相关手续。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方是指除甲乙双方之外的，与本合同无关的企事业单位、其他组织或个人。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，甲乙双方因客观需要，邀请或同意第三方参与部分或全部合同义务的履行。第二条第三方介入的条件与程序2.1甲乙双方如需第三方介入，应事先书面协商一致，并明确第三方的职责、权利和义务。2.2甲乙双方应向第三方提供必要的合同信息，并确保第三方了解合同的条款和条件。2.3第三方介入前，甲乙双方应就介入的具体事项、时间、方式等进行明确约定，并签订书面补充协议。第三条第三方的主要职责与义务3.1第三方应按照甲乙双方的约定，完成介入事项，并保证介入工作的质量、安全与合规。3.2第三方应遵守国家法律法规、行业标准和甲乙双方的规章制度。3.3第三方应承担因自身原因导致的人身伤害、财产损失等责任。第四条第三方与甲乙双方的权利与义务划分4.1第三方介入的事项，若属于甲乙双方合同约定的范畴，第三方应向甲乙双方承担责任。4.2第三方介入的事项，若超出甲乙双方合同约定的范畴，由第三方自行承担责任。4.3第三方应就其介入的事项，向甲乙双方提供必要的文件、资料和证明，以便甲乙双方进行合同管理和监督。第五条第三方介入的报酬及支付方式5.1甲乙双方应与第三方协商确定介入报酬，并在补充协议中明确报酬的金额、支付方式和时间。5.2第三方完成介入事项后，甲乙双方按照约定的标准和程序支付报酬。第六条第三方责任限额6.1第三方应就其介入的事项，承担相应的法律责任，但甲乙双方另有约定的除外。6.2甲乙双方应要求第三方提交担保或保险，以限制其责任限额。6.3若第三方因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，第三方应承担无限责任。第七条第三方介入的终止与解除7.1第三方介入的终止与解除应遵循双方约定和合同法的规定。7.2甲乙双方应与第三方协商一致，解除第三方介入事项的约定，并办理相关手续。第八条第三方介入后的合同管理8.1甲乙双方应继续履行原合同的约定，并确保第三方按照约定完成介入事项。8.2甲乙双方应对第三方的行为进行监督和管理，确保合同的顺利履行。第九条第三方介入后的争议解决9.1甲乙双方与第三方之间发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。9.2争议解决地点和方式应在补充协议中明确。第十条保密义务与责任的延伸10.1第三方应承担与甲乙双方相同的保密义务，并遵守双方的保密规定。10.2若第三方违反保密义务，导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的违约责任。第十一条第三方介入对其他方的通知与告知11.1甲乙双方应将第三方介入的事项通知其他方，并告知其他方第三方的职责和权利。11.2其他方应给予第三方必要的配合和支持，确保合同的顺利履行。第十二条合同的变更与解除12.1甲乙双方应确保第三方按照约定履行介入事项，如需变更或解除合同，应与第三方协商一致。12.2合同变更或解除后，甲乙双方应与第三方办理相关手续，并结算合同款项。第十三条法律法规的变化与合同的适应13.1若国家法律法规发生变化，影响甲乙双方或第三方的权利义务，各方应协商适应新的法律法规。13.2各方应按照新的法律法规，履行各自的义务，确保合同的合规性。第十四条其他条款14.1甲乙双方与第三方签订的补充协议，应符合本合同的原则和条款。14.2本合同的修改和补充，应经甲乙双方和第三方协商一致，并书面确认。14.3本合同的废止，应经甲乙双方和第三方协商一致，并书面确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：设计范围与内容详细清单附件三：施工范围与内容详细清单附件四：设计费、施工费、材料费、管理费、税金等费用的