版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度防火门工程招投标合同本合同目录一览第一条防火门工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质第二条投标人资格要求2.1投标人基本信息2.2投标人资质要求2.3投标人业绩要求2.4投标人财务要求第三条招投标程序3.1招标公告3.2投标人报名3.3招标文件发放3.4投标人答疑3.5投标文件提交3.6招标文件澄清3.7投标保证金3.8招标评审3.9招标结果公示3.10合同签订第四条合同价款与支付4.1合同总价4.2付款方式4.3付款条件4.4发票开具第五条工程质量与标准5.1防火门质量标准5.2工程验收标准5.3质量保证期5.4质量争议处理第六条工期要求6.1合同工期6.2工期延误6.3工期提前第七条违约责任7.1投标人违约7.2招标人违约7.3不可抗力因素第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点8.3仲裁费用第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条合同的生效、履行与终止11.1合同生效条件11.2合同履行期限11.3合同终止条件第十二条法律法规12.1适用法律法规12.2法律法规变更第十三条其他条款13.1技术支持与服务13.2信息与资料交换13.3现场管理第十四条附件14.1投标文件14.2招标文件14.3合同专用条款第一部分:合同如下:第一条防火门工程概述1.1工程名称:二零二四年度防火门工程1.2工程地点:具体工程地点1.3工程规模:具体工程规模1.4工程性质:防火门安装工程第二条投标人资格要求2.1投标人基本信息:必须提供企业法人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证等有效证件的复印件。2.2投标人资质要求:必须具有建设行政主管部门核发的相应等级的资质证书,以及具有与本项目相应的安全生产许可证。2.3投标人业绩要求:近三年内承担过类似规模和性质的防火门安装工程,并已验收合格。第三条招投标程序3.1招标公告:招标人在指定的媒体上发布招标公告,公告期不得少于20天。3.2投标人报名:潜在投标人应在公告规定的期限内,向招标人提交报名资料。3.3招标文件发放:招标人在收到投标人报名资料后,向合格的投标人发放招标文件。3.4投标人答疑:投标人对于招标文件有疑问的,可以在规定的时间内向招标人提出澄清和答疑。3.5投标文件提交:投标人应在规定的时间内,向招标人提交投标文件。3.6招标文件澄清:招标人对于投标文件的澄清,应在澄清截止时间前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。3.7投标保证金:投标人应按照招标文件的要求提交投标保证金。3.8招标评审:招标人组织专家对投标文件进行评审,评审结果应在评审结束后及时公布。3.9招标结果公示:招标人将在评审结束后,将中标结果进行公示,公示期不得少于3天。3.10合同签订:招标人将在中标结果公示结束后,与中标人签订合同。第四条合同价款与支付4.1合同总价:合同总价包括防火门的安装、调试、培训、质保等全部费用。4.2付款方式:合同价款的支付将采用分期支付的方式。4.3付款条件:付款条件将在合同条款中具体约定。4.4发票开具:中标人应按照税务法律法规的规定,向招标人开具合法有效的发票。第五条工程质量与标准5.1防火门质量标准:防火门应符合国家现行相关法律法规、规范和标准的要求。5.2工程验收标准:工程验收应按照国家和行业的相关标准进行。5.3质量保证期:中标人应对防火门的质量承担相应的保证责任,保证期自工程验收合格之日起计算。5.4质量争议处理:对于质量争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第六条工期要求6.1合同工期:合同工期应在合同中具体约定。6.2工期延误:因中标人原因导致工期延误的,中标人应承担相应的违约责任。6.3工期提前:因中标人原因导致工期提前的,合同价款不作调整。第八条违约责任8.1投标人违约:投标人未能在规定的时间内提交投标文件,或者提交的投标文件不符合招标文件的要求,或者在投标过程中提供虚假信息的,视为违约。8.2招标人违约:招标人未能在规定的时间内发放招标文件,或者未能在规定的时间内组织评审,或者在评审过程中出现重大失误的,视为违约。8.3不可抗力因素:因不可抗力因素导致合同无法履行或者造成损失的,双方互不承担责任。第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件:合同变更应由双方协商一致,并签订书面变更协议。9.2合同解除条件:合同解除应由双方协商一致,并签订书面解除协议。第十条保密条款10.1保密内容:双方在合同履行过程中获得的对双方有利的商业秘密和技术秘密。10.2保密期限:保密期限应由双方在合同中具体约定。10.3违约责任:泄露保密信息的,泄露方应承担相应的违约责任。第十一条合同的生效、履行与终止11.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同履行期限:合同履行期限应由双方在合同中具体约定。11.3合同终止条件:合同终止条件应由双方在合同中具体约定。第十二条法律法规12.1适用法律法规:本合同的签订、履行、变更、解除和终止,以及解决合同争议,适用中华人民共和国法律法规。12.2法律法规变更:如法律法规发生变化,影响本合同的履行,双方应协商一致,根据新的法律法规进行调整。第十三条其他条款13.1技术支持与服务:中标人应提供与防火门安装相关的技术支持与服务。13.2信息与资料交换:双方应及时交换与合同履行相关的信息和资料。13.3现场管理:双方应共同做好施工现场的管理工作,确保施工顺利进行。第十四条附件14.1投标文件:投标文件应包括投标报价、施工方案、施工组织设计等。14.2招标文件:招标文件应包括招标公告、招标文件、澄清文件等。14.3合同专用条款:合同专用条款应包括合同价款、付款方式、工期要求等。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入:本合同涉及的第三方介入,包括但不限于中介方、评估机构、监管机构、咨询机构等,以及本合同履行过程中可能涉及的其他第三方主体。1.2第三方范围:第三方是指除甲乙双方以外的其他自然人、法人和其他组织。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序:第三方介入应由甲乙双方协商一致,并在合同中明确介入的程序和条件。2.2第三方介入条件:第三方介入的条件应由甲乙双方在合同中具体约定,包括但不限于第三方的主体资格、专业能力、信誉等。第三条第三方介入的责任与义务3.1第三方责任:第三方介入本合同后,应按照甲乙双方的要求,履行相应的义务,并对其提供的服务承担责任。3.2第三方义务:第三方应遵守国家法律法规、行业规范和甲乙双方的要求,提供真实、准确、完整的信息和服务。3.3第三方权利:第三方在本合同中享有的权利,应由甲乙双方在合同中具体约定。第四条第三方介入的费用与支付4.1第三方费用:第三方介入所需的费用,应由甲乙双方在合同中具体约定。4.2第三方支付:第三方费用的支付方式、支付条件和支付期限,应由甲乙双方在合同中具体约定。第五条第三方介入的合同变更与解除5.1合同变更:第三方介入导致的合同变更,应由甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。5.2合同解除:第三方介入导致的合同解除,应由甲乙双方协商一致,并签订书面解除协议。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方违约:第三方未能按照合同约定履行义务,或者提供的服务存在瑕疵的,应承担违约责任。6.2甲乙双方违约:甲乙双方未能按照合同约定履行义务,导致第三方无法履行合同的,应承担相应的违约责任。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式:第三方介入引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。7.2仲裁地点:仲裁地点应由甲乙双方在合同中具体约定。7.3仲裁费用:仲裁费用应由甲乙双方在合同中具体约定。第八条第三方介入的保密条款8.1保密内容:第三方介入过程中获得的对甲乙双方有利的商业秘密和技术秘密。8.2保密期限:保密期限应由甲乙双方在合同中具体约定。8.3违约责任:泄露保密信息的,泄露方应承担相应的违约责任。第九条第三方介入的合同的生效、履行与终止9.1合同生效条件:第三方介入的合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。9.2合同履行期限:合同履行期限应由甲乙双方在合同中具体约定。9.3合同终止条件:合同终止条件应由甲乙双方在合同中具体约定。第十条第三方介入的法律法规10.1适用法律法规:第三方介入的合同的签订、履行、变更、解除和终止,以及解决合同争议,适用中华人民共和国法律法规。10.2法律法规变更:如法律法规发生变化,影响第三方介入合同的履行,甲乙双方应协商一致,根据新的法律法规进行调整。第十一条第三方介入的其他条款11.1技术支持与服务:第三方应提供与合同履行相关的技术支持与服务。11.2信息与资料交换:甲乙双方应及时交换与第三方介入合同履行相关的信息和资料。11.3现场管理:甲乙双方应共同做好施工现场的管理工作,确保施工顺利进行。第十二条附件12.1第三方介入合同:第三方介入合同应包括第三方的主体资格、专业能力、信誉等。12.2第三方服务协议:第三方服务协议应包括服务内容、服务期限、服务费用等。12.3第三方保密协议:第三方保密协议应包括保密内容、保密期限、违约责任等。本部分是对原合同的补充和修正,旨在明确第三方介入的权责利划分,以及甲乙双方与第三方之间的合作关系。第三方介入后的合同履行,应严格按照本部分的约定进行,以确保合同的顺利进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:投标文件详细要求:投标文件应包括投标报价、施工方案、施工组织设计等。附件2:招标文件详细要求:招标文件应包括招标公告、招标文件、澄清文件等。附件3:合同专用条款详细要求:合同专用条款应包括合同价款、付款方式、工期要求等。附件4:第三方介入合同详细要求:第三方介入合同应包括第三方的主体资格、专业能力、信誉等。附件5:第三方服务协议详细要求:第三方服务协议应包括服务内容、服务期限、服务费用等。附件6:第三方保密协议详细要求:第三方保密协议应包括保密内容、保密期限、违约责任等。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.投标人未能在规定的时间内提交投标文件,或者提交的投标文件不符合招标文件的要求,或者在投标过程中提供虚假信息的,视为违约。2.招标人未能在规定的时间内发放招标文件,或者未能在规定的时间内组织评审,或者在评审过程中出现重大失误的,视为违约。3.因不可抗力因素导致合同无法履行或者造成损失的,双方互不承担责任。违约责任认定标准:1.投标人违约:投标人应承担未能履行合同的责任,并支付违约金。2.招标人违约:招标人应承担未能履行合同的责任,并支付违约金。3.不可抗力因素:如法律法规发生变化,影响本合同的履行,甲乙双方应协商一致,根据新的法律法规进行调整。示例说明:假设投标人未能在规定的时间内提交投标文件,导致招标人无法按时完成招标程序,根据合同违约责任认定标准,投标人应承担未能履行合同的责任,并支付违约金。具体金额应在合同中约定。全文完。二零二四年度防火门工程招投标合同1本合同目录一览第一条防火门工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质第二条招标条件2.1招标方式2.2招标组织2.3投标人资格要求第三条合同条款3.1合同主体3.2合同有效期3.3合同履行地点3.4合同履行方式第四条工程质量标准4.1防火门质量要求4.2工程验收标准4.3质量保修期限第五条工程量清单5.1防火门数量5.2防火门型号及规格5.3材料供应5.4工程总价款第六条施工进度计划6.1施工周期6.2关键节点6.3进度调整第七条付款方式及时间7.1付款条件7.2付款进度7.3付款方式第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约赔偿方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁地点第十条合同的变更和解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3变更和解除的程序第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.2转让程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果的处理第十四条其他条款14.1合同的签订地点和时间14.2合同的有效期14.3合同的附件第一部分:合同如下:第一条防火门工程概述1.1工程名称:二零二四年度防火门工程1.2工程地点:具体工程地点1.3工程规模:根据实际工程需求确定的防火门数量及安装面积等1.4工程性质:根据实际工程需求确定的防火门使用性质,如商用、住宅等第二条招标条件2.1招标方式:公开招标或邀请招标2.2招标组织:招标人或招标代理机构2.3投标人资格要求:具备相关资质的防火门生产厂家或经销商第三条合同条款3.1合同主体:明确指出合同双方,即承包人和发包人的名称和资质信息3.2合同有效期:合同的起始日期和终止日期3.3合同履行地点:合同双方约定的工程实施地点3.4合同履行方式:明确指出承包人应按照何种方式进行工程实施,如分阶段施工、一次性施工等第四条工程质量标准4.1防火门质量要求:按照国家或行业相关标准进行,如GB129552008《防火门》等4.2工程验收标准:明确指出工程验收的标准和程序,如按照《建筑工程质量验收统一标准》GB50300等进行4.3质量保修期限:防火门的质量保修期限,如五年、十年等第五条工程量清单5.1防火门数量:根据实际工程需求确定的防火门数量5.2防火门型号及规格:防火门的型号、规格、数量等详细信息5.3材料供应:明确指出防火门及其配件的材料供应方式,如由承包人供应、发包人供应等5.4工程总价款:根据工程量清单和合同其他条款确定的工程总价款第六条施工进度计划6.1施工周期:明确指出整个工程的施工周期,如自合同签订之日起至工程验收合格之日止6.2关键节点:明确指出工程实施过程中的关键节点,如防火门交付时间、安装完成时间等6.3进度调整:如因特殊情况需要调整施工进度,应事先通知对方,并经对方同意后方可进行调整第八条违约责任8.1承包人违约8.1.1承包人未能按照合同约定的时间、质量、数量完成工程的,应承担相应的违约责任。8.1.2承包人提供的防火门不符合国家或行业标准的,应承担更换、修复或赔偿的责任。8.1.3承包人未按照合同约定履行义务的,应承担继续履行、赔偿损失等违约责任。8.2发包人违约8.2.1发包人未能按照合同约定的时间、质量、数量完成工程的,应承担相应的违约责任。8.2.2发包人提供的工程设计文件、施工图纸等技术资料不准确或不完整的,应承担补充、修正或赔偿的责任。8.2.3发包人未按照合同约定履行义务的,应承担继续履行、赔偿损失等违约责任。8.3违约赔偿方式8.3.1违约方应按照合同约定的方式进行赔偿,如支付违约金、赔偿损失等。8.3.2赔偿金额应根据违约方的违约程度、损失程度等因素确定。8.3.3违约方应在收到赔偿通知后十五日内履行赔偿义务,否则对方有权采取法律手段追究违约方的责任。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生争议时,应通过友好协商解决。9.1.2如果协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方同意选择仲裁机构进行争议解决,包括但不限于中国国际经济贸易仲裁委员会、中国仲裁协会等。9.3诉讼或仲裁地点9.3.1双方同意将争议解决的地点选择在合同签订地。第十条合同的变更和解除10.1合同变更条件10.1.1合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。10.1.2合同变更不得影响合同的履行,除非经双方协商一致并签订书面变更协议。10.2合同解除条件10.2.1任何一方未履行合同义务的,对方有权解除合同。10.2.2如果合同解除,双方应按照合同约定办理相关手续,并承担相应的责任。10.3变更和解除的程序10.3.1合同变更或解除需双方协商一致,并签订书面协议。10.3.2合同变更或解除协议应明确约定变更或解除的内容、范围、生效时间等。第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.1.1任何一方不得擅自将合同转让给第三方。11.1.2如果一方需将合同转让给第三方,应取得另一方的书面同意。11.2转让程序11.2.1转让合同的一方应向另一方提交书面转让申请。11.2.2另一方应在收到转让申请后十五日内回复,逾期未回复视为同意转让。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限12.2.1保密信息的保密期限自合同签订之日起算,至合同解除或终止之日起五年内有效。12.3违约责任12.3.1如果一方违反保密义务,泄露保密信息,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.1.1不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件,如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果的处理13.2.1如果发生不可抗力事件,受影响的一方应立即通知对方,并尽最大努力减少损失。13.2.2受影响的一方应提供相关证明文件,以证明不可抗力事件的发生及其对履行合同的影响。第十四条其他条款14.1合同的签订地点和时间14.1.1本合同于中华人民共和国_____省/市/自治区的_____市/县/区签订。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方,是指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入是指在合同履行过程中,需要第三方参与完成部分合同义务的情况。第二条第三方介入的条件和程序2.1甲乙方如需第三方介入,应提前书面通知对方,并说明介入的第三方名称、介入内容、理由等。2.2甲乙方应确保第三方具备履行合同所需的资质、能力和信誉。2.3甲乙方应与第三方签订书面协议,明确第三方的权利、义务和责任。2.4甲乙方应将第三方介入的事宜告知合同对方,并取得对方的书面同意。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙方的指示和要求,完成合同约定的义务。3.2第三方应确保其履行义务的质量、安全、进度等符合合同要求。3.3第三方应承担因其违约、侵权或疏忽给甲乙方造成的损失赔偿责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方之间建立的是委托关系,第三方应服从甲乙方的管理和监督。4.2第三方应自行承担其履行合同所产生的费用和损失。4.3第三方不得以任何理由要求甲乙方支付其履行合同所产生的费用和损失。第五条第三方责任限额5.1甲乙方应与第三方在书面协议中明确约定第三方的责任限额,包括但不限于赔偿限额、责任范围等。5.2甲乙方应确保第三方的责任限额符合合同双方的利益,并避免因责任限额过低导致合同风险。5.3如果第三方未能履行合同义务或造成甲乙方损失,超出书面协议约定的责任限额部分,由甲乙方承担。第六条第三方介入对合同其他方的通知和同意6.1甲乙方应在合同中明确第三方介入对合同其他方的影响和义务。6.2甲乙方应在第三方介入前取得合同其他方的书面同意。6.3合同其他方应在收到第三方介入通知后十五日内回复,逾期未回复视为同意。第七条第三方退出7.1第三方如需退出合同,应提前书面通知甲乙方,并说明退出的理由和时间。7.2甲乙方应与第三方协商确定退出后的合同履行事宜,包括但不限于剩余义务的承担、费用结算等。7.3甲乙方应在第三方退出后及时通知合同其他方,并商讨合同履行事宜的调整。第八条第三方介入的合同变更8.1如果第三方介入导致合同内容发生变化,甲乙方应签订书面变更协议,并通知合同其他方。8.2合同其他方应在收到变更通知后十五日内回复,逾期未回复视为同意。第九条第三方违约的处理9.1如果第三方未能履行合同义务或违反合同约定,甲乙方应与第三方协商解决。9.2如果协商不成,甲乙方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或申请仲裁。第十条第三方介入对合同效力的影响10.1第三方介入不影响合同其他方之间的权利和义务。10.2合同其他方应继续履行合同约定的义务,并确保合同的履行不受第三方影响。第十一条合同的解除和终止11.1如果第三方介入导致合同无法履行,甲乙方可根据合同约定解除或终止合同。11.2合同解除或终止后,甲乙方应与第三方协商确定后续事宜,包括但不限于赔偿、结算等。第十二条第三方介入后的合同履行12.1甲乙方应确保第三方按照合同约定履行义务。12.2合同其他方应接受第三方的履行结果,并按照合同约定支付相应的价款或费用。第十三条争议解决13.1涉及第三方的争议,甲乙方应协商解决。13.2如果协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或申请仲裁。第十四条合同的转让和继承14.1甲乙方不得将合同义务转让给第三方。14.2甲乙方如需转让合同权利,应取得合同其他方的书面同意。第十五条附则15.1本修正条款自合同签订之日起生效。15.2本修正条款与合同其他条款具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:防火门工程设计文件附件2:防火门型号及规格说明书附件3:防火门安装施工图纸附件4:防火门质量标准及检验方法附件5:工程量清单及报价单附件6:施工进度计划表附件7:付款凭证及支付记录附件8:工程验收报告附件9:质量保修书附件10:合同变更协议附件11:第三方介入协议附件12:违约金计算公式及依据附件13:争议解决机构名录附件14:合同解除或终止证明文件说明二:违约行为及责任认定:1.甲乙方未能按照合同约定时间、质量、数量完成工程的,应承担相应的违约责任。示例:如果甲乙方未能在合同约定的时间内完成防火门安装,应按照合同约定支付违约金或进行修复。2.甲乙方提供的防火门不符合国家或行业标准的,应承担更换、修复或赔偿的责任。示例:如果甲乙方提供的防火门存在质量问题,导致无法通过验收,应承担重新提供符合标准防火门的义务。3.甲乙方未按照合同约定履行义务的,应承担继续履行、赔偿损失等违约责任。示例:如果甲乙方未按照合同约定提供施工图纸,导致工程无法正常进行,应承担及时提供图纸的责任。4.第三方未能按照甲乙方的指示和要求,完成合同约定的义务,应承担违约责任。示例:如果第三方未能按照甲乙方的要求按时完成防火门安装,应承担相应的违约责任。5.第三方提供的材料不符合合同约定或国家标准的,应承担更换、修复或赔偿的责任。示例:如果第三方提供的防火门材料存在质量问题,导致工程验收不合格,应承担更换合格材料的义务。6.第三方未按照合同约定履行义务的,应承担继续履行、赔偿损失等违约责任。示例:如果第三方未按照合同约定完成施工进度,导致工程延期,应承担相应的违约责任。全文完。二零二四年度防火门工程招投标合同2本合同目录一览第一条防火门工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容第二条投标人资格要求2.1投标人基本信息2.2投标人资质要求2.3投标人业绩要求2.4投标人财务要求第三条招投标程序3.1招标公告3.2投标人报名3.3招标文件领取3.4投标文件递交3.5开标评审3.6中标通知第四条合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3支付进度4.4价格调整第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准5.3质量保证措施第六条施工工期6.1施工总工期6.2施工进度计划6.3工期延误责任第七条技术支持与服务7.1技术培训7.2技术咨询与支持7.3售后服务第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿金额第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼管辖法院第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密责任第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.2转让程序13.3转让后的责任承担第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律法规变化14.3合同附件14.4合同修改与补充第一部分:合同如下:第一条防火门工程概述1.1工程名称:二零二四年度防火门工程1.2工程地点:具体工程地点1.3工程规模:具体工程规模1.4工程内容:包括但不限于防火门的采购、安装、调试、验收等。第二条投标人资格要求2.1投标人基本信息:投标人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证等基本信息。2.2投标人资质要求:投标人应具备防火门生产或销售资质,并提供相关证书。2.3投标人业绩要求:投标人应提供近三年内类似防火门工程业绩,并提供相关合同复印件。第三条招投标程序3.1招标公告:招标人应通过指定的媒体发布招标公告,公告应包括工程概况、投标人资格要求等内容。3.2投标人报名:有意向的投标人应在规定时间内报名,并提供相关资料。3.3招标文件领取:投标人应在规定时间内领取招标文件,并支付指定的费用。3.4投标文件递交:投标人应在规定时间内递交投标文件,并保证文件密封完好。3.5开标评审:招标人应组织专家对投标文件进行开标评审,并确定中标人。3.6中标通知:招标人应在评审结束后及时通知中标人,并向未中标人发出书面通知。第四条合同价格与支付4.1合同总价:合同总价根据招标文件中规定的计价方式和价格构成确定。4.2支付方式:支付方式可采用银行转账、支票等方式。4.3支付进度:支付进度按照工程进度和合同约定执行。4.4价格调整:合同执行过程中,如遇市场价格波动较大,双方可协商进行价格调整。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求:防火门应符合国家相关标准和规定,并通过验收。5.2工程验收标准:工程验收应按照招标文件中规定的验收标准进行。5.3质量保证措施:投标人应提供质量保证措施,并承担质量问题的责任。第六条施工工期6.1施工总工期:施工总工期根据招标文件中规定的工期要求确定。6.2施工进度计划:投标人应制定详细的施工进度计划,并提交给招标人审批。6.3工期延误责任:如因投标人原因导致工期延误,投标人应承担相应的违约责任。第七条技术支持与服务7.1技术培训:投标人应提供防火门安装、操作等技术培训。7.2技术咨询与支持:投标人应提供防火门使用过程中的技术咨询与支持。7.3售后服务:投标人应提供防火门的售后服务,包括维修、更换等。第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件:合同执行过程中,如遇不可抗力等因素导致合同无法履行,双方可协商变更合同内容。8.2合同解除条件:合同执行过程中,如遇不可抗力等因素导致合同无法履行,双方可协商解除合同。8.3变更与解除的程序:合同变更或解除应书面签订补充协议,并经双方盖章生效。第九条违约责任9.1违约行为:包括但不限于未按合同约定履行义务、未按约定时间完成工作等。9.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿金额:具体违约赔偿金额根据合同约定和实际情况确定。第十条争议解决10.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决合同争议。如协商不成,可以选择仲裁或诉讼解决。10.2争议解决机构:如选择仲裁,双方可共同选择一家具有权威的仲裁机构进行仲裁。如选择诉讼,应向合同约定的法院提起诉讼。10.3诉讼管辖法院:双方应在合同中约定明确的诉讼管辖法院。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件:合同执行完毕,双方履行完毕合同约定的义务,合同自然终止。11.3合同解除条件:合同执行过程中,如遇不可抗力等因素导致合同无法履行,双方可协商解除合同。第十二条保密条款12.1保密内容:包括但不限于合同内容、技术资料、商业秘密等。12.2保密期限:双方应对保密内容承担保密义务,直至合同终止或解除。12.3违约保密责任:如一方违反保密义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十三条合同的转让13.1合同转让条件:未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2转让程序:如需转让合同权利和义务,应书面通知对方,并经对方同意。13.3转让后的责任承担:合同转让后,转让方应对转让部分承担相应的责任。第十四条其他条款14.1不可抗力:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.2法律法规变化:如因法律法规变化导致合同无法履行,双方应根据法律法规的变化情况协商变更或解除合同。14.3合同附件:合同附件是合同的重要组成部分,包括但不限于技术参数、图纸、清单等。14.4合同修改与补充:合同执行过程中,如遇特殊情况需要修改或补充合同,双方应书面签订补充协议,并经双方盖章生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方,是指除甲乙方之外,参与或涉及本合同项目实施的其他组织或个人。1.2第三方介入包括但不限于:中介方、咨询方、监理方、技术支持方、分包商等。第二条第三方介入程序2.1甲乙方应在本合同中明确第三方的介入程序,包括第三方的选择标准、评审程序、合同签订等。2.2甲乙方应确保第三方符合相关法律法规和资质要求。2.3甲乙方应与第三方签订相应的合同,明确双方的权利义务。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规,履行其在合同中的义务。3.2第三方应对其履行合同过程中产生的损失承担责任。3.3第三方如因违约、侵权或其他原因导致甲乙方损失,第三方应承担相应的赔偿责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方应保持独立的关系,第三方不对甲乙方承担除合同约定的以外的任何义务。4.2甲乙方不对第三方的行为承担责任,除非甲乙方知道或应当知道第三方的行为违法或违约。第五条第三方介入的变更与解除5.1甲乙方如需变更或解除与第三方的合同,应书面通知对方,并经对方同意。5.2甲乙方变更或解除与第三方的合同,不影响甲乙方与对方之间的合同履行。第六条第三方责任限额6.1甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额,包括赔偿限额、责任范围等。6.2甲乙方应确保第三方的责任限额符合相关法律法规和商业实践。第七条第三方违约处理7.1第三方违约时,甲乙方应按照合同约定处
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年新条款:商业店铺续租协议2篇
- 基于人工智能的门禁系统技术服务合同(2024版)3篇
- 2024年债权人与债务人分期付款协议3篇
- 2024年房产交易合同(预售)2篇
- 2024年智能燃气表安装与维护合同3篇
- 二零二四年度高端装备制造研发合同2篇
- 2024年定制版:酒品批发生意合作合同3篇
- 2024年度人防工程安装工程合同样本2篇
- 湖州学院《统计学与SPSS应用》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 2024年工程咨询劳务分包合同模板3篇
- 孕产妇心理健康指导
- 遗传学5第四章连锁遗传和性连锁课件
- 学术综合英语(罗立胜)1-6单元课文翻译
- 新译林版五年级上册各单元教学反思(文本版本)(共5则)
- 适老化居家看护产品设计研究
- Cpk及Ppk计算电子表格模板
- 请结合当前中国面临的国际局势谈谈我国建立独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系的重大意义参考答案
- 中国的机遇与挑战+导学案-部编版道德与法治九年级下册
- 《说明文特点及阅读方法》课件(共17张)语文八年级上册
- 公共资源交易中心信息化项目大数据平台设计方案
- 《QQ三国》实用行脚商问题及答案大全
评论
0/150
提交评论