违法建设工程合同范例_第1页
违法建设工程合同范例_第2页
违法建设工程合同范例_第3页
违法建设工程合同范例_第4页
违法建设工程合同范例_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

违法建设工程合同范例第一篇范文:合同编号:__________

一、合同主体

1.1甲方(建设单位):________________________

1.2乙方(施工单位):________________________

二、合同依据

2.1国家相关法律法规。

2.2《建设工程质量管理条例》。

2.3《建设工程安全生产管理条例》。

三、工程概况

3.1工程名称:________________________

3.2工程地点:________________________

3.3工程规模:________________________

3.4工程类型:________________________

3.5工程建设工期:________________________

四、工程承包范围

4.1乙方负责本工程的全部施工任务,包括但不限于:

(1)土建工程;

(2)安装工程;

(3)装饰装修工程;

(4)配套设施工程;

(5)其他工程。

4.2甲方负责提供施工图纸、施工组织设计、施工技术标准、施工规范等。

五、合同价款

5.1合同价款为人民币__________元整。

5.2合同价款支付方式:

(1)预付款:合同签订后__________日内,甲方支付合同价款的__________%作为预付款;

(2)进度款:按工程进度分期支付,具体支付比例和节点由双方另行约定;

(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方在__________日内支付合同价款的__________%作为竣工结算款。

六、工期及验收

6.1工程建设工期自合同签订之日起__________日内完成。

6.2工程竣工验收合格后,甲乙双方应在__________日内办理竣工验收手续。

七、违约责任

7.1甲方违约责任:

(1)未按时支付预付款、进度款、竣工结算款的,应向乙方支付__________%的违约金;

(2)未按时提供施工图纸、施工组织设计、施工技术标准、施工规范的,应承担相应责任。

7.2乙方违约责任:

(1)未按时完成工程的,应向甲方支付__________%的违约金;

(2)工程质量不合格的,应负责返工、修复,直至达到合同约定的质量标准。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同解除

9.1有下列情形之一的,任何一方可以解除合同:

(1)甲方未按合同约定支付预付款、进度款、竣工结算款的;

(2)乙方未按合同约定完成工程的;

(3)因不可抗力导致合同无法继续履行的。

十、合同生效

10.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

十一、其他

11.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

11.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

附件:

1.施工图纸;

2.施工组织设计;

3.施工技术标准;

4.施工规范。

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

一、合同主体

1.1甲方(建设单位):________________________

1.2乙方(施工单位):________________________

1.3第三方(监理单位):________________________

二、合同依据

2.1国家相关法律法规。

2.2《建设工程质量管理条例》。

2.3《建设工程安全生产管理条例》。

2.4《建设工程监理条例》。

三、工程概况

3.1工程名称:________________________

3.2工程地点:________________________

3.3工程规模:________________________

3.4工程类型:________________________

3.5工程建设工期:________________________

四、工程承包范围

4.1乙方负责本工程的全部施工任务,包括但不限于:

(1)土建工程;

(2)安装工程;

(3)装饰装修工程;

(4)配套设施工程;

(5)其他工程。

五、合同价款

5.1合同价款为人民币__________元整。

5.2合同价款支付方式:

(1)预付款:合同签订后__________日内,甲方支付合同价款的__________%作为预付款;

(2)进度款:按工程进度分期支付,具体支付比例和节点由双方另行约定;

(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方在__________日内支付合同价款的__________%作为竣工结算款。

六、第三方监理责任

6.1第三方负责对本工程进行全过程监理,确保工程质量、安全、进度符合国家相关法律法规和合同约定。

6.2第三方有权要求乙方及时整改工程质量问题,对整改情况进行跟踪验收。

6.3第三方对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查,并提出整改意见。

七、甲方权益保障

7.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成工程,并对未按时完成的工程进行罚款。

7.2甲方有权要求乙方对工程质量进行整改,直至符合合同约定和验收标准。

7.3甲方有权要求乙方对工程安全事故进行赔偿,并追究相关责任人的责任。

7.4甲方有权要求乙方对工程变更进行书面确认,并对变更费用进行评估和控制。

八、乙方违约及限制条款

8.1乙方未按时完成工程的,应向甲方支付__________%的违约金。

8.2乙方工程质量不合格的,应负责返工、修复,直至达到合同约定的质量标准,并承担相应费用。

8.3乙方未按合同约定进行工程变更的,甲方有权拒绝变更,并要求乙方承担相应责任。

8.4乙方在施工过程中发生安全事故,未及时采取有效措施,导致事故扩大的,乙方应承担全部责任。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同解除

10.1有下列情形之一的,任何一方可以解除合同:

(1)甲方未按合同约定支付预付款、进度款、竣工结算款的;

(2)乙方未按合同约定完成工程的;

(3)因不可抗力导致合同无法继续履行的。

十一、合同生效

11.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

十二、其他

12.1本合同一式两份,甲乙双方及第三方各执一份。

12.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

第三方介入的意义和目的在于,通过专业的监理服务,确保工程的质量、安全、进度符合国家相关法律法规和合同约定,从而保障甲方的权益。甲方为主导的目的和意义在于,甲方作为建设单位,对工程的全过程负责,确保工程符合预期目标,实现投资效益最大化。通过本合同的制定,甲方在合同中享有充分的权益保障,同时乙方和第三方也受到相应的约束和责任,确保工程顺利进行。

第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导

一、合同主体

1.1甲方(项目业主):________________________

1.2乙方(承包商):________________________

1.3第三方(工程咨询公司):________________________

二、合同依据

2.1国家相关法律法规。

2.2《建筑法》。

2.3《合同法》。

2.4《工程咨询管理条例》。

三、工程概况

3.1工程名称:________________________

3.2工程地点:________________________

3.3工程规模:________________________

3.4工程类型:________________________

3.5工程建设工期:________________________

四、工程承包范围

4.1乙方负责本工程的全部施工任务,包括但不限于:

(1)土建工程;

(2)安装工程;

(3)装饰装修工程;

(4)配套设施工程;

(5)其他工程。

五、合同价款

5.1合同价款为人民币__________元整。

5.2合同价款支付方式:

(1)预付款:合同签订后__________日内,甲方支付合同价款的__________%作为预付款;

(2)进度款:按工程进度分期支付,具体支付比例和节点由双方另行约定;

(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方在__________日内支付合同价款的__________%作为竣工结算款。

六、第三方工程咨询责任

6.1第三方负责对工程项目的可行性、设计、施工、验收等全过程进行咨询服务。

6.2第三方有权对乙方的施工计划、进度、质量进行审查,并提出改进建议。

6.3第三方对工程变更、设计变更等进行评估,确保变更符合合同要求。

七、乙方权益保障

7.1乙方有权要求甲方按照合同约定的时间节点支付进度款,如甲方未按时支付,乙方有权暂停施工。

7.2乙方有权要求甲方对工程变更进行书面确认,并按照变更后的工程量和合同约定进行价格调整。

7.3乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括但不限于施工图纸、施工场地、施工用水用电等。

7.4乙方在施工过程中遇到不可抗力因素导致工程延误,有权要求甲方延长工期或调整合同价款。

八、甲方违约及限制条款

8.1甲方未按时支付进度款的,应向乙方支付__________%的违约金,并承担乙方因延误造成的损失。

8.2甲方未按合同约定提供施工条件的,应承担相应责任,并赔偿乙方因此造成的损失。

8.3甲方未按合同约定进行工程变更确认的,乙方有权拒绝执行,并要求甲方承担相应责任。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同解除

9.1有下列情形之一的,任何一方可以解除合同:

(1)甲方未按合同约定支付进度款的;

(2)乙方未按合同约定完成工程的;

(3)因不可抗力导致合同无法继续履行的。

十、合同生效

10.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

十一、其他

11.1本合同一式两份,甲乙双方及第三方各执一份。

11.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

乙方为主导的目的和意义在于,乙方作为承包商,对工程的施工过程拥有主导权,能够更好地保障

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论