涵闸施工合同范例

涵闸施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：____________________

乙方（以下简称“发包方”）：____________________

鉴于承包方具备涵闸施工的资质和经验，发包方愿意委托承包方进行涵闸施工项目，双方经友好协商，就本项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

二、合同工期

1.合同工期自合同签订之日起计算，共计__________天。

2.因不可抗力、设计变更、施工图纸修改等原因导致工期延误的，经双方协商一致，可适当延长合同工期。

三、工程价款

1.工程总价为人民币__________元整（大写：____________________）。

2.工程价款支付方式：__________

四、施工组织与进度

1.承包方应按照发包方的要求，编制施工组织设计，报送发包方审批。

2.承包方应按照施工组织设计，合理组织施工，确保工程进度。

3.承包方应按照合同约定的工期，完成涵闸施工。

五、工程质量与验收

1.承包方应按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量。

2.发包方有权对工程质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程部分，承包方应无条件返工。

3.工程验收：__________

六、安全生产与文明施工

1.承包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。

2.承包方应按照文明施工要求，做好施工现场的管理工作。

七、保密条款

1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本合同签订后，任何一方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.争议解决过程中，不影响本合同的履行。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

十、附件

1.本合同

2.施工组织设计

3.设计图纸

4.有关资质证书

5.其他与本合同有关的文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

备注：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于业主方拟进行涵闸施工项目，为保障工程质量和进度，决定委托承包方进行施工，并聘请监理方对施工过程进行监督管理，双方经友好协商，就本项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

二、合同工期

1.合同工期自合同签订之日起计算，共计__________天。

2.因不可抗力、设计变更、施工图纸修改等原因导致工期延误的，经业主方同意，可适当延长合同工期。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价为人民币__________元整（大写：____________________）。

2.工程价款支付方式：__________

3.业主方有权根据工程进度和监理方的验收报告，分期支付工程款。

四、施工组织与进度

1.承包方应按照监理方的要求，编制施工组织设计，报送业主方和监理方审批。

2.承包方应按照施工组织设计，合理组织施工，确保工程进度。

3.监理方有权对工程进度进行监督检查，对不符合进度要求的，承包方应无条件采取措施加快进度。

五、工程质量与验收

1.承包方应按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量。

2.监理方有权对工程质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程部分，承包方应无条件返工。

3.工程验收：__________

六、监理方责任与权利

1.监理方应按照合同约定，对施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全和进度。

2.监理方有权要求承包方对不符合要求的施工情况进行整改。

3.监理方有权对工程进度和工程质量提出意见和建议。

七、违约责任

1.承包方未能按合同约定完成工程，业主方有权解除合同，并要求承包方承担相应的违约责任。

2.承包方在施工过程中，违反安全生产规定，导致安全事故发生，承包方应承担全部责任。

3.监理方未能履行监督管理职责，导致工程质量、安全和进度出现问题，监理方应承担相应的责任。

八、保密条款

1.业主方、承包方和监理方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本合同签订后，任何一方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.争议解决过程中，不影响本合同的履行。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜，经三方协商一致，可另行签订补充协议。

2.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

十一、附件

1.本合同

2.施工组织设计

3.设计图纸

4.有关资质证书

5.其他与本合同有关的文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第三方介入的意义和目的：

1.监理方的介入，有利于确保工程质量、安全和进度，降低业主方的风险。

2.监理方作为独立的第三方，能够客观、公正地评价工程质量和施工过程，提高工程的整体管理水平。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为业主方，对工程项目的整体利益负责，通过主导合同，保障自身权益。

2.甲方通过设定违约责任和限制条款，加强对承包方和监理方的约束，确保工程质量和进度。

3.甲方通过制定工程价款支付方式，控制工程成本，提高经济效益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“工程业主”）：____________________

乙方（以下简称“施工承包商”）：____________________

丙方（以下简称“工程监理单位”）：____________________

鉴于施工承包商具备涵闸施工的专业能力和经验，工程业主决定委托施工承包商进行涵闸工程的建设，并聘请工程监理单位对施工过程进行监督管理，双方经友好协商，就本项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

二、合同工期

1.合同工期自合同签订之日起计算，共计__________天。

2.因设计变更、施工图纸修改或其他非承包商责任因素导致工期延误，经工程监理单位确认，工期可相应顺延。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价为人民币__________元整（大写：____________________）。

2.工程款支付方式：__________

3.乙方有权根据工程进度和工程监理单位的验收报告，申请分期支付工程款。

四、施工组织与进度

1.乙方应按照工程监理单位的要求，编制施工组织设计，并报送工程业主和工程监理单位审批。

2.乙方应严格按照施工组织设计进行施工，确保工程进度。

3.工程监理单位有权对施工进度进行监督，如发现进度延误，乙方应立即采取措施纠正。

五、工程质量与验收

1.乙方应严格按照国家相关工程质量标准进行施工，确保工程质量。

2.工程监理单位有权对工程质量进行监督检查，对不符合质量标准的工程部分，乙方应无条件进行整改。

3.工程验收：__________

六、工程监理单位责任与权利

1.工程监理单位应按照合同约定，对施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全和进度。

2.工程监理单位有权要求乙方对不符合要求的施工情况进行整改。

3.工程监理单位有权对工程进度和工程质量提出意见和建议。

七、乙方权利

1.乙方有权要求工程业主按照合同约定支付工程款。

2.乙方有权要求工程监理单位公正、客观地进行监理工作。

3.乙方有权对工程变更和设计修改提出意见和建议。

八、甲方违约及限制条款

1.工程业主未按时支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金。

2.工程业主违反合同约定，导致工程延期或停工，应承担相应的责任。

3.工程业主不得要求乙方承担超出合同约定的责任。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.争议解决过程中，不影响本合同的履行。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜，经三方协商一致，可另行签订补充协议。

2.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

十一、附件

1.本合同

2.施工组织设计

3.设计图纸

4.有关资质证书

5.其他与本合同有关的文件

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

甲方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

乙方为主导的目的和意义：

1.通过强化乙方在合同中的权利条款，