工程建设项目委托施工合同

合同编号：__________工程建设项目委托施工合同鉴于：2.施工方愿意接受业主的委托，承担本项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同标的1.1本项目的建设地点：_______1.2本项目的建设内容：_______1.3本项目的施工范围：_______1.4本项目的施工工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。第二条合同价格2.1本项目的施工总造价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2双方同意，施工方应当按照本合同约定的工程量和质量要求，完成本项目施工。第三条合同的履行3.1施工方应当按照施工图纸、施工规范和业主的要求，认真组织施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。3.2施工方应当确保本项目施工过程中，遵守国家法律法规，严格执行施工现场管理制度，保障施工人员的合法权益。3.3业主应当按照合同约定，及时支付施工方工程进度款，并提供施工所需的现场条件和其他必要的支持。第四条合同的变更和解除4.1双方同意，本合同一经签订，非经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除本合同。4.2合同变更或解除的条件如下：（1）不可抗力导致合同无法履行；（2）法律法规变化导致合同无法履行；（3）双方协商一致的其他原因。第五条违约责任5.1双方同意，违反本合同的任何一方，应当向守约一方支付违约金，违约金为本项目施工总造价的_______%。5.2双方同意，如因施工方原因导致本项目施工质量不符合约定，施工方应当按照业主的要求及时整改，并承担相应的违约责任。5.3双方同意，如因业主原因导致本项目施工进度延误，业主应当按照施工方的实际损失予以赔偿。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本项目竣工验收合格且工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.明确合同标的：确保合同中明确记载项目的建设地点、内容、范围和工期，以避免后续纠纷。2.合同价格：双方应仔细核实工程造价，确保价格条款清晰明确，避免因价格问题引发争议。3.合同履行：双方应严格遵守合同约定的义务，确保工程质量和进度，同时关注法律法规变化，以免影响合同履行。4.合同变更和解除：在合同中明确约定变更和解除的条件，确保双方在遇到不可抗力或其他特殊情况时能够顺利处理合同变更或解除事宜。5.违约责任：明确违约行为的违约责任，包括违约金数额和赔偿范围，以维护双方的合法权益。6.争议解决：约定争议解决方式，如友好协商或诉讼，并明确管辖法院，以便在发生争议时能够及时解决。关键词语的法律名词解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照约定履行各自的权利和义务的过程。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.管辖权：指法院对特定案件的审判权。5.诉讼：指当事人通过法院解决争议的一种方式。合同补充条款：1.特殊应用场合：项目施工过程中，如需变更设计或增加工程量，双方应协商一致，并签订补充协议。补充条款：如双方在施工过程中达成一致，需变更设计或增加工程量，应签订书面补充协议，明确变更内容、工程量和价款等事项。2.特殊应用场合：项目施工过程中，如遇不可抗力因素导致施工进度延误，双方应协商解决。补充条款：如双方在施工过程中遇到不可抗力因素导致施工进度延误，应立即协商解决，根据实际情况调整施工计划和工期。3.特殊应用场合：项目竣工验收不合格，施工方需进行整改。补充条款：如本项目竣工验收不合格，施工方应按照业主的要求及时整改，直至达到约定的质量标准。整改期间，业主有权暂停支付工程进度款。4.特殊应用场合：合同履行过程中，双方如需解除合同，应协商一致。补充条款：如双方在合同履行过程中达成一致，需解除合同，应签订书面协议，明确解除原因、违约责任等事项。附件列表：1.施工图纸和技