山东省某港口扩建工程2024年度施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME山东省某港口扩建工程2024年度施工合同本合同目录一览第一条合同主体与工程概述1.1发包人1.2承包人1.3工程名称1.4工程地点1.5工程规模1.6工程内容第二条合同价格与支付方式2.1合同总价2.2预付款2.3工程进度款2.4质量保证金2.5支付方式第三条工程进度与工期3.1工程进度计划3.2工期要求3.3工期延误3.4工期提前第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2质量检验4.3质量问题处理第五条材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料与设备质量第六条施工安全与环保6.1施工安全要求6.2安全事故处理6.3环保要求6.4环保设施第七条变更与调整7.1变更范围7.2变更程序7.3变更费用第八条违约责任8.1发包人违约8.2承包人违约8.3违约责任处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁地点第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密违约责任第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护措施12.3知识产权侵权责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果处理13.3不可抗力责任分配第十四条其他条款14.1合同的补充与修改14.2合同的解除14.3合同争议的解决14.4合同的终止与解除14.5法律适用与争议解决14.6合同的签署与生效第一部分：合同如下：第一条合同主体与工程概述1.1发包人本合同的发包人是山东省某港口扩建工程的业主单位，具体名称如下：（发包人全称）1.2承包人本合同的承包人是经过合法授权，具备相关资质，承担山东省某港口扩建工程施工任务的单位，具体名称如下：（承包人全称）1.3工程名称本合同所涉及的工程名称为山东省某港口扩建工程。1.4工程地点本合同所涉及的工程地点位于山东省某港口。1.5工程规模本合同所涉及的工程规模为：（工程规模详细描述）1.6工程内容本合同所涉及的工程内容主要包括：（工程内容详细描述）第二条合同价格与支付方式2.1合同总价本合同的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2预付款发包人应在合同签订后的____个工作日内，向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例为：____%。预付款的支付金额为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。2.3工程进度款发包人应根据承包人完成的工程进度，按合同约定的进度款支付比例，向承包人支付工程进度款。具体支付比例为：____%。工程进度款的支付周期为____个月。2.4质量保证金承包人应在工程验收合格后，按合同约定的比例向发包人支付质量保证金，具体比例为：____%。质量保证金的支付金额为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。2.5支付方式本合同的支付方式为银行转账，具体账户信息如下：收款单位：（承包人全称）账号：（承包人银行账号）开户行：（承包人开户行）第三条工程进度与工期3.1工程进度计划承包人应按照合同约定的工程内容和规模，编制详细的工程进度计划，并提交给发包人审批。工程进度计划应包括工程的各个阶段，以及各阶段的开始和结束时间。3.2工期要求本合同的工期为____个月，自工程开工之日起计算。3.3工期延误如因承包人原因导致工程进度延误，承包人应承担相应的违约责任。具体违约金计算方式如下：（违约金计算方式）3.4工期提前如承包人提前完成工程，按合同约定的提前完成奖励标准给予奖励。具体奖励标准如下：（奖励标准）第四条工程质量与标准4.1工程质量要求（质量标准详细描述）4.2质量检验承包人应按照合同约定的质量检验标准和方法，对施工过程中的工程质量进行自检。发包人有权对工程质量进行抽检，对不符合质量要求的工程，承包人应按要求进行整改。4.3质量问题处理如发现质量问题，承包人应立即停止施工，通知发包人和相关参建单位，并采取措施进行处理。处理结果需经发包人确认合格后，方可继续施工。如因承包人原因导致质量问题，承包人应承担相应的修复费用和违约金。第五条材料与设备5.1材料供应承包人应按照合同约定的材料供应范围和质量标准，负责采购、运输和保管施工所需材料。发包人应按照合同约定的时间向承包人支付材料款。5.2设备供应承包人应按照合同约定的设备供应范围和质量标准，负责采购、运输和安装施工所需设备。发包人应按照合同约定的时间向承包人支付设备款。5.3材料与设备质量承包人应对供应的材料和设备的质量负责，确保其符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求。如因材料和设备质量问题导致工程质量问题，承包人应承担相应的修复费用和违约金。第八条违约责任8.1发包人违约如发包人未按合同约定履行义务，包括但不限于未按时支付预付款、工程进度款、质量保证金等，构成违约。违约责任如下：（1）发包人应向承包人支付违约金，违约金计算方式为：合同总价的一定比例。（2）发包人应承担因违约导致承包人损失的责任。8.2承包人违约如承包人未按合同约定履行义务，包括但不限于未按时完成工程、工程质量不符合要求等，构成违约。违约责任如下：（1）承包人应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：合同总价的一定比例。（2）承包人应承担因违约导致发包人损失的责任。8.3违约责任处理如发包人和承包人发生违约行为，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同约定的争议解决机构申请调解或仲裁，也可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）调解：向合同约定的调解机构申请调解。（2）仲裁：向合同约定的仲裁机构申请仲裁。（3）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构（1）中华人民共和国海事仲裁委员会。（2）有管辖权的人民法院。9.3诉讼或仲裁地点如选择诉讼或仲裁解决争议，双方同意在本合同签订地的人民法院或仲裁机构进行。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应采用书面形式，经双方协商一致并签署书面协议。10.3合同终止条件（1）工程验收合格，合同约定的义务全部履行完毕。（2）双方协商一致解除合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同生效之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3保密违约责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担赔偿责任。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属双方同意，合同履行过程中产生的知识产权，归知识产权的实际创作者所有。12.2知识产权保护措施双方应共同努力，维护合同履行过程中产生的知识产权，防止他人侵权。12.3知识产权侵权责任如发生知识产权侵权行为，双方均有权采取法律手段维护自身权益。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果处理如发生不可抗力事件，双方应立即协商，采取措施减轻损失。不可抗力事件导致合同无法履行，双方均有权解除合同。13.3不可抗力责任分配双方应根据不可抗力事件的影响，协商确定责任分配。第十四条其他条款14.1合同的补充与修改本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，对本合同进行修改和补充。14.2合同的解除双方均有权在合同履行过程中，提前解除合同。解除合同的条件和程序，按照本合同第十条的约定办理。14.3合同争议的解决如发生合同争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，按照本合同第八条的约定处理。14.4合同的终止与解除本合同在合同终止条件满足时终止。合同终止后，双方应当按照本合同的约定，办理相关手续，互相返还已收到的财物，支付应付的款项。14.5法律适用与争议第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与分类1.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙方之外的，参与合同执行过程的单位或个人。第三方可以是由甲乙方共同指定的，也可以是甲乙方单方面指定的。1.2第三方分类第三方分为中介方、监理方、审计方等，根据其在合同执行过程中的角色和职责进行分类。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序甲乙方如需引入第三方，应提前书面通知对方，并说明介入的第三方类型、职责和权利。甲乙方应就第三方的介入达成一致意见，并签署书面协议。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）第三方具备相关资质和能力。（2）第三方与甲乙方无利益冲突。（3）第三方介入不会损害合同双方的合法权益。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利第三方根据合同约定，有权对合同履行过程进行监督、检查和评价。第三方有权要求甲乙方提供与合同执行相关的资料和信息。3.2第三方义务第三方应按照合同约定，履行其监督、检查和评价的职责。第三方应保守合同双方的商业秘密，不得泄露。3.3第三方责任第三方应对其履行监督、检查和评价职责过程中的失职、失误或违法行为承担责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系第三方作为甲乙方合同执行的辅助方，不改变甲乙双方的权利和义务。第三方介入并不会减轻或免除甲乙双方根据合同应承担的责任。4.2第三方与甲乙方之间的沟通第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因其失职、失误或违法行为导致甲乙方损失的责任限制。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同双方协商一致确定，并在书面协议中明确。5.3第三方责任限额的赔偿如第三方导致甲乙方损失，且超出第三方责任限额，超出部分由甲乙方根据实际情况协商解决。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入终止条件第三方介入的终止条件包括但不限于：（1）第三方履行完其职责。（2）甲乙方达成一致意见，提前解除第三方介入。（3）合同终止或解除。6.2第三方介入终止程序甲乙方应书面通知第三方，说明终止原因和终止日期。第三方应在接到终止通知后，按照甲乙方的要求，完成相关手续。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约如第三方未能履行其职责，或违反合同约定，构成违约。违约处理方式如下：（1）甲乙方有权要求第三方承担违约责任。（2）甲乙方有权解除与第三方的合同。7.2甲乙方违约如甲乙方未能履行其对第三方的义务，或违反合同约定，构成违约。违约处理方式如下：（1）甲乙方应承担违约责任。（2）甲乙方应赔偿第三方因此造成的损失。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式（1）调解：向合同约定的调解机构申请调解。（2）仲裁：向合同约定的仲裁机构申请仲裁。（3）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构（1）中华人民共和国海事仲裁委员会。（2）有管辖权的人民法院。8.3诉讼或仲裁地点如选择诉讼或仲裁解决争议，甲乙方同意在本合同签订地的人民法院或仲裁机构进行。第九条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件本合同自甲乙方签字或盖章之日起生效。9.2合同变更程序合同变更应采用书面形式，经甲乙方协商一致并签署书面协议。9.3合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸：包括施工图纸、设计图纸、竣工图纸等，详细描述工程的具体尺寸、布局、施工要求等。2.技术标准和要求：包括国家相关法律法规、行业标准和规范，以及甲乙双方约定的技术标准和要求。3.施工方案：包括施工组织设计、施工进度计划、施工安全方案等，详细描述施工的具体安排和措施。4.材料设备清单：包括施工所需材料和设备的名称、型号、规格、数量等，以及供应商信息。5.质量检验标准和方法：包括工程质量检验的标准和方法，以及检验设备和工具的要求。6.安全防护措施：包括施工现场的安全防护措施、应急预案等，确保施工过程中的安全。7.环境保护措施：包括施工过程中的环境保护措施、废弃物处理方案等，确保施工过程中的环境保护。8.合同变更协议：包括合同变更的条款、条件、程序等，以及变更后的合同内容。9.争议解决协议：包括争议解决的方式、机构、程序等，以及争议解决的具体规定。10.知识产权归属协议：包括知识产权的归属、保护措施、侵权责任等，以及知识产权的具体规定。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约（1）未按时支付预付款、工程进度款、质量保证金等，应承担违约责任。（2）未按合同约定提供施工场地、临时设施等，应承担违约责任。（3）未按合同约定提供施工所需的材料、设备等，应承担违约责任。（4）未按合同约定提供施工所需的电力、水源等，应承担违约责任。2.承包人违约（1）未按合同约定完成工程，应承担违约责任。（2）未按合同约定保证工程质量，应承担违约责任。（3）未按合同约定保证施工安全，应承担违约责任。（4）未按合同约定保证环境保护，应承担违约责任。3.第三方违约（1）未按合同约定履行其职责，应承担违约责任。（2）未按合同约定保守商业秘密，应承担违约责任。（3）未按合同约定承担责任，应承担违约责任。4.违约责任认定标准（1）违约责任的认定应根据合同约定的违约行为的具体情节和后果，以及违约行为对合同履行的影响程度。（2）违约责任的认定应考虑违约行为的主观因素，如故意、过失等。（3）违约责任的认定应考虑违约行为对合同双方造成的损失，以及损失的性质和程度。5.示例说明（1）如发包人未按合同约定支付工程进度款，承包人可以要求发包人支付违约金，违约金计算方式为：应支付的工程进度款的一定比例。（2）如承包人未按合同约定完成工程，发包人可以要求承包人承担违约责任，包括但不限于要求承包人支付违约金、承担修复费用等。（3）如第三方未按合同约定履行其职责，甲乙双方可以要求第三方承担违约责任，包括但不限于要求第三方支付违约金、承担修复费用等。全文完。山东省某港口扩建工程2024年度施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方：山东省某港口扩建工程项目的投资方和业主。1.2承包方：承担山东省某港口扩建工程施工的具有相应资质的企业。1.3工程：指山东省某港口扩建工程项目，包括所有施工内容、工程量清单所列项目及相关工作。第二条合同范围与内容2.1承包方应按照合同约定，完成港口扩建工程的施工任务，确保工程质量、安全、进度达到预期目标。2.2承包方应承担工程所需的材料、设备、人工、施工机械等费用，并按照合同约定的时间、质量、数量完成工程。第三条工程进度与工期3.1工程计划开工日期：2024年某月某日。3.2工程计划竣工日期：2024年某月某日。3.3承包方应按照工程进度计划完成施工任务，如有延期，需提前向发包方申请，并承担相应责任。第四条工程质量与标准4.1承包方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。4.2工程质量检验合格标准：工程质量应满足设计文件要求，并通过发包方组织的验收。第五条合同价格与支付5.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整）。5.2支付方式：合同签订后，发包方按照工程进度和质量情况，分阶段支付合同价款。5.3支付条件：承包方完成合同约定的工程内容，经发包方验收合格后支付相应款项。第六条合同变更与解除6.1合同变更：合同履行过程中，如需变更工程内容、规模、标准等，需双方协商一致，并签订补充协议。6.2合同解除：除不可抗力等法定原因外，任何一方不得单方面解除合同。如发生合同解除情况，双方应按照合同约定承担相应责任。第七条违约责任7.1承包方违约：未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合要求，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。7.2发包方违约：未按照合同约定支付价款，或未提供施工条件等，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、终止与解除9.1合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件：工程验收合格，合同约定的义务全部履行完毕。9.3合同解除条件：双方协商一致，或符合合同约定的解除条件。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。10.2违反保密条款的一方，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十一条不可抗力11.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。11.2不可抗力情况包括：自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免、无法克服的情况。第十二条合同的修改与补充12.1合同未尽事宜，双方可签订补充协议，作为合同的组成部分。12.2补充协议应符合国家法律法规，不得违背合同的原则和目的。第十三条税收条款13.1承包方应按照国家税收法律法规，缴纳合同履行过程中产生的各项税费。13.2发包方应按照国家税收法律法规，缴纳合同履行过程中产生的各项税费。第十四条其他条款14.1本合同一式两份，双方各执一份。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的义务全部履行完毕之日止。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条合同范围与内容2.1乙方应按照合同约定，完成本项目施工任务，确保工程质量、安全、进度达到预期目标。2.2乙方应承担工程所需的材料、设备、人工、施工机械等费用，并按照合同约定的时间、质量、数量完成工程。2.3乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。2.4乙方应按照合同约定，完成与本项目相关的设计、施工、验收、保修等各项工作。第三条工程进度与工期3.1工程计划开工日期：2024年某月某日。3.2工程计划竣工日期：2024年某月某日。3.3乙方应按照工程进度计划完成施工任务，如有延期，需提前向甲方申请，并承担相应责任。3.4乙方应确保工程关键节点按合同约定的时间节点完成，如不能按时完成，应承担甲方因此产生的损失。第四条工程质量与标准4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。4.2工程质量检验合格标准：工程质量应满足设计文件要求，并通过甲方组织的验收。4.3乙方应按照甲方提供的质量检验标准和方法进行自检，确保工程质量符合要求。4.4乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用，并承担相应责任。第五条合同价格与支付5.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整）。5.2支付方式：合同签订后，甲方按照工程进度和质量情况，分阶段支付合同价款。5.3支付条件：乙方完成合同约定的工程内容，经甲方验收合格后支付相应款项。5.4乙方应按照合同约定的时间向甲方提交工程进度报告和付款申请，甲方应在约定时间内进行审批和支付。第六条合同变更与解除6.1合同变更：合同履行过程中，如需变更工程内容、规模、标准等，需双方协商一致，并签订补充协议。6.2合同解除：除不可抗力等法定原因外，任何一方不得单方面解除合同。如发生合同解除情况，双方应按照合同约定承担相应责任。6.3变更或解除合同的条件和程序，双方应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，通过协商一致的方式进行。第七条违约责任7.1乙方违约：未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合要求，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。7.2甲方违约：未按照合同约定支付价款，或未提供施工条件等，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。7.3违约责任的计算方法和承担方式，双方应按照合同约定的条款执行。如合同中未约定，双方应协商解决。7.4乙方应按照合同约定履行义务，如乙方违约，甲方有权按合同约定要求乙方支付违约金或赔偿损失。7.5甲方应按照合同约定履行义务，如甲方违约，乙方有权按合同约定要求甲方支付违约金或赔偿损失。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.3诉讼时效：双方在争议发生之日起六个月内提起诉讼，否则视为放弃诉讼权利。第九条合同的生效、终止与解除9.1合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件：工程验收合格，合同约定的义务全部履行完毕。9.3合同解除条件：双方协商一致，或符合合同约定的解除条件。9.4合同终止或解除后，乙方应按照甲方要求，办理相关手续，包括工程移交、资料归档等。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。10.2违反保密条款的一方，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。10.3保密期限：自合同签订之日起至合同终止或解除之日起两年。第十一条不可抗力11.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。11.2不可抗力情况包括：自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免、无法克服的情况。11.3不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并采取措施减少损失。第十二条合同的修改与补充12.1合同未尽事宜，双方可签订补充协议，作为合同的组成部分。12.2补充协议应符合国家法律法规，不得违背合同的原则和目的。12.3补充协议的签订、生效和终止，按照本合同的约定办理。第十三条税收条款13.1乙方应按照国家税收法律法规，缴纳合同履行过程中产生的各项税费。13.2甲方应按照国家税收法律法规，缴纳合同履行过程中产生的各项税费。13.3税费的计算、缴纳和支付，双方应按照法律法规和财政部门的要求办理。第十四条其他条款14.1本合同一式两份，双方各执一份。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的义务全部履行完毕之日止。14.3本合同未尽事宜，双方应友好协商解决，必要时可寻求法律途径解决。14.4本合同的签订、履行、终止和解除，均应遵守中华人民共和国法律法规，不得违反国家政策和社会主义市场经济秩序。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方：指除甲方和乙方之外，与本合同有关联但并非合同当事人，参与或协助完成合同约定的部分或全部工作，包括但不限于咨询机构、设计单位、监理单位、材料供应商、施工分包商等。1.2第三方介入的范围：第三方介入的工作内容应明确记载在合同附件或补充协议中，包括但不限于设计、咨询、监理、材料供应、施工分包等服务。第二条第三方介入的程序和条件2.1甲方和乙方如需引入第三方完成部分工作，应事先协商一致，并在合同中明确第三方的介入条件和程序。2.2甲方和乙方应共同选定第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。2.3第三方介入前，甲方和乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。第三条第三方介入后的合同变更3.1第三方介入可能导致合同范围、进度、质量等方面的变更，甲方和乙方应就变更事项达成一致，并签订书面补充协议。3.2合同变更内容应包括第三方的工作范围、责任、工期、价款等方面的调整。3.3甲方和乙方应确保合同变更后的内容清晰、明确，避免产生歧义。第四条第三方责任限额4.1甲方和乙方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿限额、工期延误责任等。4.2第三方责任限额的确定应考虑第三方的资质、能力、信誉等因素，并在书面协议中详细列明。4.3甲方和乙方应确保第三方责任限额的设定合理、公平，避免对双方造成不利影响。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方和乙方之间的权利义务关系，应由双方在书面协议中明确。5.2第三方应按照合同约定履行义务，如第三方违约，甲方和乙方有权按合同约定要求第三方承担违约责任。5.3第三方应理解并接受本合同中关于保密、知识产权、不可抗力等条款的约束。第六条第三方介入的协调与管理6.1甲方和乙方应共同负责第三方介入的协调与管理，确保第三方工作与本项目其他工作顺利进行。6.2甲方和乙方应监督第三方的工作质量、进度和安全，确保符合合同约定。6.3第三方工作中的问题和争议，应由甲方和乙方协商解决，必要时可寻求法律途径解决。第七条第三方退出7.1第三方完成约定工作后，应按照合同约定退出本项目。7.2第三方退出前，应将工作成果、相关资料等移交给甲方和乙方。7.3第三方退出后，甲方和乙方应对第三方的工作成果进行验收，如不符合合同约定，甲方和乙方有权要求第三方承担相应责任。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2甲方和乙方未按照合同约定履行义务，导致第三方违约的，甲方和乙方应承担相应责任。8.3第三方违约责任的计算方法和承担方式，双方应按照合同约定的条款执行。如合同中未约定，双方应协商解决。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方与甲方或乙方发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.3诉讼时效：双方在争议发生之日起六个月内提起诉讼，否则视为放弃诉讼权利。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件：工程验收合格，合同约定的义务全部履行完毕。10.3合同解除条件：双方协商一致，或符合合同约定的解除条件。10.4合同终止或解除后，第三方应按照甲方和乙方的要求，办理相关手续，包括工作成果移交、资料归档等。第十一条保密条款11.1第三方在合同履行过程中所获悉的甲方和乙方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。11.2违反保密条款的第三方，应承担违约责任，并赔偿甲方和乙方因此造成的损失。11.3保密期限：自合同签订之日起至合同终止或解除之日起两年。第十二条不可抗力12.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，第三方均不承担违约第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列明本项目的所有施工内容，包括项目名称、数量、单位、单价、总价等信息。2.施工图纸：包含本项目的所有施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图、节点图等。3.施工规范和技术要求：包含国家和行业标准、规范，以及甲方对工程的特殊技术要求。4.材料设备清单：详细列明本项目中所需使用的所有材料和设备的名称、规格、数量、品牌等信息。5.施工组织设计：包含本项目的施工方案、进度计划、安全措施、质量控制等内容。6.质量检验标准和方法：包含本项目的质量检验标准、检验方法、检验时间等。7.合同履行计划：包含本项目的施工进度计划、付款计划、验收计划等内容。8.合同变更记录：包含本合同履行过程中发生的所有变更事项的记录和审批文件。9.工程验收记录：包含本项目的所有验收记录，包括隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收等。10.工程结算书：包含本项目的最终工程量、价款、结算金额等信息。11.保修责任书：明确本项目的保修范围、保修期限、保修责任等内容。12.争议解决协议：包含本合同履行过程中发生的争议的解决方式、程序等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按时完成工程，或工程质量不符合要求：乙方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。2.甲方未能按时支付合同价款：甲方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。3.乙方未按照合同约定提供施工条件：乙方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。4.甲方未按照合同约定提供设计文件、施工图纸等：甲方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。5.乙方未按照合同约定履行保修义务：乙方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。6.甲方未按照合同约定履行验收义务：甲方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。7.乙方未按照合同约定履行保密义务：乙方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。8.甲方未按照合同约定履行保密义务：甲方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。9.乙方未按照合同约定履行质量保证义务：乙方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。10.甲方未按照合同约定履行质量保证义务：甲方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。全文完。山东省某港口扩建工程2024年度施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及工程概述1.1发包方：山东省某港口扩建工程管理局1.2承包方：建筑工程有限公司1.3工程地点：山东省某港口1.4工程内容：某港口扩建工程2024年度施工项目1.5工程规模：根据工程量清单详述第二条合同金额及支付方式2.1合同总金额：人民币万元（大写：X元整）2.2支付方式：按照工程进度分阶段支付2.3支付条件：工程验收合格后支付相应款项第三条工程进度及工期3.1工程计划开工日期：2024年X月X日3.2工程计划竣工日期：2024年X月X日3.3工程进度：按照工程计划及工程量清单执行3.4工期延误：承包方原因导致工期延误，承担相应违约责任第四条工程质量及标准4.1工程质量：符合国家及行业相关标准4.3质量保修：工程验收合格后，承包方承担一年质保期第五条合同的履行与变更5.1合同履行：双方按照合同约定履行各自权利义务5.2合同变更：合同履行过程中，如需变更，双方协商一致并签订补充协议第六条违约责任6.1承包方违约：未能按照合同约定完成工程，承担违约责任6.2发包方违约：未按约定时间支付工程款项，承担违约责任第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生争议，通过友好协商解决7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第八条合同的解除8.1在合同履行过程中，如有特殊情况导致合同无法继续履行，双方协商一致可以解除合同8.2合同解除后，双方按照合同约定处理后续事宜第九条保密条款9.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密，予以严格保密9.2违反保密条款的一方，需承担违约责任并赔偿损失第十条合同的生效、终止和解除10.1本合同自双方签字盖章之日起生效10.2在合同约定的工程竣工日期后，合同自动终止10.3如双方同意提前解除合同，需书面协议并经双方签字盖章确认第十一条法律法规及不可抗力11.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律11.2不可抗力因素导致合同无法履行，双方根据实际情况协商解决第十二条附件12.1工程量清单12.2施工图纸及技术要求12.3相关证书及资质文件第十三条其他约定13.1双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，可签订补充协议13.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第十四条合同的签订14.1本合同由双方授权代表在合同文本上签字并加盖公章14.2本合同签订日期：2024年X月X日第一部分：合同如下：第一条合同主体及工程概述1.5工程规模：具体工程量及规模详见附件工程量清单第二条合同金额及支付方式2.2支付方式：乙方完成合同约定的工程量并经验收合格后，甲方按照合同约定的付款比例和时间向乙方支付相应的工程进度款。具体支付方式见附件付款计划。2.3支付条件：乙方按照合同约定完成工程，并经甲方验收合格后支付相应款项。第三条工程进度及工期3.3工程进度：乙方应按照甲方提供的工程进度计划和工程量清单进行施工。3.4工期延误：由于乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。第四条工程质量及标准4.1工程质量：乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，包括但不限于《港口工程质量验收标准》（GB502572015）等。4.3质量保修：工程验收合格后，乙方应承担一年质保期，质保期内工程出现质量问题，乙方应负责维修或更换。第五条合同的履行与变更5.1合同履行：乙方应严格按照合同约定和甲方要求进行施工，确保工程进度、质量和安全。5.2合同变更：合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容变更，双方应协商一致，并签订补充协议。第六条违约责任6.1乙方违约：乙方未能按照合同约定完成工程，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失、延误的工程进度款等。6.2甲方违约：甲方未按约定时间支付工程款项，应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失、逾期付款的利息等。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生争议，通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的解除8.1在合同履行过程中，如有特殊情况导致合同无法继续履行，经双方协商一致可以解除合同。8.2合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜，包括但不限于工程移交、款项结算等。第九条保密条款9.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密，予以严格保密。9.2违反保密条款的一方，需承担违约责任并赔偿损失。第十条合同的生效、终止和解除10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2在工程竣工日期后，合同自动终止。10.3如双方同意提前解除合同，需书面协议并经双方签字盖章确认。第十一条法律法规及不可抗力11.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2不可抗力因素导致合同无法履行，双方根据实际情况协商解决。第十二条附件12.1工程量清单：详细列出工程所需的材料、人工、设备等各项费用。12.2施工图纸及技术要求：包括工程的设计图纸、施工方案等技术文件。12.3相关证书及资质文件：乙方应提供相关的施工资质证书和其他必要的文件。第十三条其他约定13.1双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，可签订补充协议。13.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条合同的签订14.1本合同由双方授权代表在合同文本上签字并加盖公章。14.2本合同签订日期：2024年X月X日。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方：指非合同当事人，但在合同履行过程中与甲乙方有直接或间接关系的个人、企事业单位、社会团体或其他组织。1.2第三方介入的范围：包括但不限于工程设计单位、材料供应商、施工设备租赁商、监理机构、政府部门等。第二条第三方介入的协调和管理2.2甲乙方应负责第三方介入事项的统筹管理和协调，确保工程进度、质量和安全。第三条第三方责任的界定3.1第三方责任：第三方应按照合同约定和甲乙方的要求履行相应义务，并对因其原因导致的工程损失承担责任。3.2第三方与甲乙方的关系：第三方与甲乙方之间的权利义务关系，应在本合同及补充协议中明确。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1第三方选择：甲乙方应选择具备相应资质和良好信誉的第三方，并对其进行评估和审查。4.2第三方合同：甲乙方与第三方签订的合同，应符合本合同的约定，并不得违背本合同的原则。4.3第三方履行：第三