2024年度建筑工程设计施工合同6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程设计施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同所称工程的概念及范围第二条合同文件的组成2.1合同协议书2.2投标文件2.3设计文件2.4施工文件2.5专用条款2.6标准、规范及技术资料2.7相关法律法规第三条乙方的义务和责任3.1设计要求3.2施工要求3.3质量保证3.4安全文明施工3.5工程变更处理3.6工程验收第四条合同价格4.1设计费4.2施工费4.3价格调整4.4付款方式及进度第五条合同的履行期限5.1设计期限5.2施工期限第六条违约责任6.1甲方违约6.2乙方违约第七条争议解决7.1争议的解决方式7.2仲裁地点及机构7.3诉讼地点及法院第八条合同的变更和解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件第九条合同的转让9.1合同转让的条件9.2转让的程序第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄露保密信息的处理第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条其他条款12.1不可抗力12.2税金12.3信息反馈12.4联系方式第十三条附件13.1设计方案及施工图纸13.2工程量清单13.3相关证明材料第十四条合同签署日期及地点14.1签署日期14.2签署地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：×××公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称及地址乙方全称为：×××建筑工程有限公司乙方地址：××省××市××区××路××号1.3合同所称工程的概念及范围本合同所称工程为：×××项目工程地点：××省××市××区××路××号工程内容包括：建筑设计、施工、验收等。第二条合同文件的组成2.1合同协议书本合同协议书是本合同的核心文件，具有法律效力。2.2投标文件投标文件包括投标书、投标保证金、相关资质文件等。2.3设计文件设计文件包括设计方案、施工图纸、工程量清单等。2.4施工文件施工文件包括施工组织设计、施工方案、施工进度计划等。2.5专用条款专用条款包括合同价格、合同履行期限、违约责任等。2.6标准、规范及技术资料标准、规范及技术资料包括国家及地方的相关法律法规、行业标准、设计规范等。2.7相关法律法规本合同的签订、履行、解除、终止及争议解决等，均应遵守中华人民共和国的相关法律法规。第三条乙方的义务和责任3.1设计要求乙方应按照甲方的要求，完成建筑设计任务，并提交完整的设计文件。3.2施工要求乙方应按照设计文件和施工规范进行施工，保证工程质量、安全、进度等目标的实现。3.3质量保证乙方应承担工程质量保证责任，确保工程质量符合设计和规范要求。3.4安全文明施工乙方应严格按照国家及地方的安全文明施工要求，做好施工现场的管理工作。3.5工程变更处理工程变更应按照甲方的要求进行，乙方应积极配合，确保工程变更的顺利实施。3.6工程验收乙方应按照甲方的要求，参加工程验收工作，确保工程质量符合要求。第四条合同价格4.1设计费设计费为×××元，其中包括设计人员费用、资料费用等。4.2施工费施工费为×××元，其中包括施工人员费用、材料费用、设备租赁费用等。4.3价格调整合同价格在签订后，如因材料价格波动、政策调整等因素导致成本变化，双方可协商调整价格。4.4付款方式及进度付款方式为进度付款，具体付款进度如下：（1）设计阶段：完成设计文件后，支付设计费的50%；（2）施工阶段：完成施工进度后，支付施工费的50%；（3）工程验收合格后，支付剩余的款项。第五条合同的履行期限5.1设计期限设计期限为××个月，自合同签订之日起计算。5.2施工期限施工期限为××个月，自设计文件提交之日起计算。第六条违约责任6.1甲方违约甲方未按照约定支付款项、提供场地、提供资料等，导致乙方无法正常履行合同的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。6.2乙方违约乙方未按照约定完成设计、施工任务，或者工程质量不符合要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。违约金为本合同金额的10%。第八条合同的变更和解除8.1合同变更的条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除的条件合同解除的条件如下：（1）甲方未按约定支付款项，乙方无法继续履行合同；（2）乙方未按约定完成设计、施工任务，或者工程质量不符合要求；（3）双方协商一致解除合同。第九条合同的转让9.1合同转让的条件合同转让需经双方协商一致，并签订书面转让协议。9.2转让的程序转让程序如下：（1）双方协商确定转让事项；（2）转让方将合同权益转让给受让方；（3）受让方签署书面转让协议，承认合同义务；（4）双方通知对方合同转让事项。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限为合同终止后五年。10.3泄露保密信息的处理泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方损失。第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用本合同的签订、履行、解除、终止及争议解决等，均应遵守中华人民共和国的法律。11.2争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1不可抗力因不可抗力导致一方无法履行合同的，受影响方应立即通知对方，并提供相关证明文件。12.2税金合同履行过程中产生的税金，按照国家相关政策规定承担。12.3信息反馈双方应保持密切沟通，及时反馈合同履行过程中的相关信息。12.4联系方式甲乙双方的联系方式如下：甲方：×××公司联系人：×××联系电话：×××××××××乙方：×××建筑工程有限公司联系人：×××联系电话：×××××××××第十三条附件13.1设计方案及施工图纸13.2工程量清单13.3相关证明材料第十四条合同签署日期及地点14.1签署日期本合同于2024年1月1日签署。14.2签署地点本合同于××省××市××区××路××号签署。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与或关联本合同履行过程的个体或组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于：中介机构、监理机构、材料供应商、设备供应商、分包商等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序第三方介入需经甲方和乙方协商一致，并签订书面介入协议。2.2第三方介入条件第三方介入的条件如下：（1）甲方和乙方同意第三方参与；（2）第三方具备相应资质和能力；（3）第三方介入不违反相关法律法规。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方责任第三方应按照介入协议的约定，履行相应的义务，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。3.2第三方义务第三方应遵守国家及地方的相关法律法规，不得损害甲方和乙方的合法权益。3.3第三方权利第三方在履行合同过程中，享有合同约定的权利，包括但不限于款项支付、工程验收等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的权利义务，依照介入协议约定，并遵守本合同的相关规定。4.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的权利义务，依照介入协议约定，并遵守本合同的相关规定。4.3第三方与其他各方关系第三方与其他各方之间的权利义务，依照介入协议约定，并遵守本合同的相关规定。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额、工程风险等因素确定，并在介入协议中明确。5.2第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，应经甲方和乙方协商一致，并签订书面调整协议。第六条第三方违约处理6.1第三方违约第三方未按照介入协议约定履行义务的，甲方和乙方有权解除合同，并要求第三方支付违约金。6.2违约金计算违约金为本合同金额的10%。第七条第三方侵权行为处理7.1第三方侵权行为第三方在履行合同过程中，侵害甲方和乙方合法权益的，甲方和乙方有权要求第三方停止侵权行为，并承担相应的法律责任。7.2侵权行为赔偿第三方侵权行为给甲方和乙方造成损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第八条甲方和乙方的义务8.1甲方义务甲方应按照本合同约定，向乙方支付款项，并提供施工场地、相关资料等。8.2乙方义务乙方应按照本合同约定，完成设计、施工任务，并保证工程质量、安全、进度等目标的实现。第九条第三方介入协议的补充9.1第三方介入协议第三方介入协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。9.2补充协议的签订甲方、乙方和第三方应签订书面介入协议，补充本合同的相关内容。第十条合同的变更和解除10.1合同变更合同变更需经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除合同解除的条件如下：（1）甲方、乙方和第三方协商一致解除合同；（2）第三方未按照介入协议约定履行义务；（3）第三方侵权行为导致合同无法履行。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2第三方争议解决第三方与其他各方之间的争议，依照介入协议约定解决；未约定的，可参照本合同争议解决方式。第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用本合同的签订、履行、解除、终止及争议解决等，均应遵守中华人民共和国的法律。12.2争议解决本合同争议的解决，适用中华人民共和国的法律法规。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致一方无法履行合同的，受影响方应立即通知对方，并提供相关证明文件。13.2税金合同履行过程中产生的税金，按照国家相关政策规定承担。13.3信息反馈各方应保持密切沟通，及时反馈合同履行过程中的相关信息。第十四条合同签署日期及地点14.1第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计方案及施工图纸详细要求和说明：设计方案应包括建筑设计的初步方案、施工图纸应包括建筑施工的所有细节图纸。这些文件应符合国家相关标准和规范，并由乙方提供。附件2：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。清单应由乙方提供，并经甲方确认。附件3：相关证明材料详细要求和说明：乙方应提供其资质证明、营业执照、税务登记证等合法经营的证明文件。同时，乙方还应提供工程所需的各种材料和设备的合格证明文件。附件4：中介机构、监理机构、材料供应商、设备供应商、分包商等第三方资质证明文件详细要求和说明：第三方应提供其资质证明文件，以证明其具有履行合同的能力和资格。这些文件应由甲方和乙方共同审核。附件5：第三方介入协议详细要求和说明：第三方介入协议应详细规定第三方的职责、权利、义务以及违约责任等内容。协议应由甲方、乙方和第三方共同签署。附件6：付款凭证详细要求和说明：付款凭证应包括付款的发票、收据、银行转账凭证等，以证明付款的合法性和真实性。附件7：验收报告详细要求和说明：验收报告应包括工程验收的结果、验收人员的签字、验收日期等。报告应由甲方和乙方共同出具。附件8：违约金计算公式详细要求和说明：违约金计算公式应明确违约金的计算方法，包括计算基数、比率等。公式应由甲方和乙方共同确认。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定支付款项示例说明：如果甲方未能在约定的时间内支付设计费或施工费，则构成违约。2.乙方未按约定完成设计、施工任务示例说明：如果乙方未能在约定的时间内完成设计方案或施工进度，则构成违约。3.第三方未按约定履行义务示例说明：如果第三方未能在约定的时间内提供合格的材料或设备，或未按照约定的标准进行监理，则构成违约。4.甲方、乙方、第三方之间发生争议示例说明：如果甲方、乙方、第三方在履行合同过程中发生争议，未能通过友好协商解决，则构成违约。责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.违约金的计算按照附件8中的违约金计算公式进行。3.赔偿损失的金额应根据实际情况确定，包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益等。4.违约方应承担因违约所产生的相关费用，包括但不限于诉讼费、律师费等。全文完。2024年度建筑工程设计施工合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1设计方主体信息1.2施工方主体信息1.3甲方主体信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程性质第三条合同范围3.1设计范围3.2施工范围3.3咨询服务范围第四条合同价格4.1设计费用4.2施工费用4.3咨询费用4.4价格调整条款第五条合同工期5.1设计工期5.2施工工期5.3工期延误及赔偿第六条设计要求6.1设计标准和规范6.2设计文件和图纸6.3设计修改和变更第七条施工要求7.1施工标准和规范7.2施工计划和进度7.3施工质量控制7.4施工安全措施第八条材料和设备8.1材料和设备供应8.2材料和设备质量8.3材料和设备验收第九条质量管理9.1质量监督和检查9.2质量问题和处理9.3质量保证和保修10.1沟通协调机制10.2项目会议和报告10.3信息共享和保密第十一条变更管理11.1变更申请和审批11.2变更内容和范围11.3变更费用和工期调整第十二条合同的履行和验收12.1设计阶段的验收12.2施工阶段的验收12.3竣工验收和移交第十三条违约责任13.1设计方的违约责任13.2施工方的违约责任13.3甲方的违约责任第十四条争议解决14.1争议解决方式14.2调解和仲裁14.3法律适用和诉讼地点第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1设计方主体信息地址：×××市×××路×××号联系人：×××联系电话：×××1.2施工方主体信息地址：×××市×××路×××号联系人：×××联系电话：×××1.3甲方主体信息甲方名称：×××房地产开发有限公司地址：×××市×××路×××号联系人：×××联系电话：×××第二条工程概况2.1工程名称工程名称为：×××住宅小区建筑工程2.2工程地点工程地点为：×××市×××路×××号2.3工程规模工程总占地面积为××××平方米，总建筑面积为××××平方米，包括×栋住宅楼、×栋配套设施楼等。2.4工程性质本工程为住宅小区建筑工程，包括住宅、商业、办公、配套设施等。第三条合同范围3.1设计范围设计范围包括：建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计、景观设计等。3.2施工范围施工范围包括：土建工程、安装工程、装饰工程、景观工程等。3.3咨询服务范围咨询服务范围包括：施工过程中的技术支持、工程变更、现场协调等。第四条合同价格4.1设计费用设计费用为人民币××万元整（大写：人民币××万元整），乙方应在合同签订后×天内向甲方开具正式发票。4.2施工费用施工费用为人民币××万元整（大写：人民币××万元整），乙方应在合同签订后×天内向甲方开具正式发票。4.3咨询费用咨询费用为人民币××万元整（大写：人民币××万元整），乙方应在合同签订后×天内向甲方开具正式发票。4.4价格调整条款合同履行过程中，如遇材料价格上涨、政策调整等不可抗力因素，经甲方、乙方、丙方协商一致，可以对合同价格进行调整。第五条合同工期5.1设计工期设计工期为×个月，自合同签订之日起计算。5.2施工工期施工工期为×个月，自设计文件审查通过之日起计算。5.3工期延误及赔偿如乙方原因导致工期延误，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。具体赔偿金额和方式按合同约定执行。第六条设计要求6.1设计标准和规范乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行设计。6.2设计文件和图纸乙方应在设计期限内向甲方提交完整的设计文件和图纸，包括设计说明书、施工图纸、设计概算等。6.3设计修改和变更合同履行过程中，如甲方提出设计修改和变更需求，乙方应按照甲方的要求及时进行修改和变更。修改和变更费用按合同约定执行。第八条材料和设备8.1材料和设备供应乙方负责采购本合同约定的材料和设备，并保证材料和设备的质量、性能等符合设计和规范要求。乙方应向甲方提供材料和设备的产品合格证、质保书、检验报告等有关资料。8.2材料和设备质量乙方应确保供应的材料和设备质量符合国家或行业标准，并承担由于质量问题造成的工程质量事故的责任。8.3材料和设备验收甲方或甲方委托的监理单位对乙方供应的材料和设备进行验收，验收合格的材料和设备方可用于本工程。验收不合格的，乙方应在甲方指定的时间内更换或修复，并承担由此产生的费用。第九条质量管理9.1质量监督和检查乙方应建立健全质量管理体系，严格按照设计和规范要求施工，保证工程质量。甲方或甲方委托的监理单位有权对施工过程进行监督检查，提出整改意见，乙方应按要求及时整改。9.2质量问题和处理乙方在施工过程中发现质量问题，应立即报告甲方和监理单位，并按照甲方和监理单位的要求采取整改措施。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担修复和赔偿责任。9.3质量保证和保修乙方应对施工的工程质量承担保证责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期内出现的质量问题，乙方应负责维修或更换，并承担相应费用。第十条CommunicationandCoordination10.1沟通协调机制甲乙双方应建立有效的沟通协调机制，确保工程顺利实施。甲乙双方指定的项目负责人应负责日常沟通和协调工作。10.2项目会议和报告乙方应定期组织项目会议，向甲方报告工程进度、质量、安全等情况。甲方有权要求乙方提供工程相关资料和文件。10.3信息共享和保密甲乙双方应对工程相关的技术、经济等资料和文件保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。第十一条变更管理11.1变更申请和审批甲方提出工程变更需求的，应向乙方提交书面变更申请，乙方应按照甲方的要求及时进行设计变更和施工调整。设计变更和施工调整费用按合同约定执行。11.2变更内容和范围变更内容应包括变更的原因、范围、工程量、费用等。变更范围应明确变更涉及的工程部位和工程量。11.3变更费用和工期调整变更费用和工期调整应按照合同约定的价格和工期调整方式执行。如变更导致合同价格和工期发生较大变化的，甲乙双方可协商重新签订补充协议。第十二条合同的履行和验收12.1设计阶段的验收设计阶段验收应按照设计文件和规范要求进行，验收合格的，甲方应支付设计费用。12.2施工阶段的验收施工阶段验收应按照施工图纸和规范要求进行，验收合格的，甲方应支付施工费用。12.3竣工验收和移交工程竣工后，乙方应组织竣工验收，甲方应参加并签署竣工验收报告。验收合格的，乙方应将工程及相关资料移交甲方。第十三条违约责任13.1设计方的违约责任设计方未按照约定完成设计任务或设计质量不符合约定的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.2施工方的违约责任施工方未按照约定完成施工任务或施工质量不符合约定的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3甲方的违约责任甲方未按照约定支付费用或提供资料的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十四条争议解决14.1争议解决方式甲乙双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。14.2调解和仲裁如甲乙双方同意，也可以选择调解或仲裁方式解决争议。调解或仲裁结果对甲乙双方具有法律约束力。14.3法律适用和诉讼地点本合同适用中华人民共和国法律，合同签订地为合同履行地。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念，意味着在合同执行过程中，可能会出现需要第三方参与的情况，包括但不限于中介方、监理方、审计方等。为了确保合同的顺利履行，甲乙双方应明确第三方的责权利及与其他各方的划分说明。修正条款：1.第三方介入的情形本合同履行过程中，如出现需要第三方介入的情形，包括但不限于中介服务、监理、审计等，甲乙双方应共同协商确定第三方的选取方式和标准。2.第三方的主体资格第三方应具备合法的主体资格，具备相关的专业资质和能力。甲乙双方应共同对第三方的主体资格进行审查，确保第三方的合法性和合规性。3.第三方的主要职责第三方的主要职责包括但不限于：对合同履行过程进行监督和检查，对甲乙双方的履行行为进行评估和审计，协调解决合同履行过程中的争议等。4.第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方是独立的主体，第三方不应干预甲乙双方之间的合同履行。甲乙双方应遵守合同约定，对第三方的介入表示认可，并积极配合第三方的监督和检查。5.第三方介入的时间和方式第三方介入的时间和方式应在合同中明确。如第三方需要在合同履行过程中介入，甲乙双方应提前通知对方，并协商确定介入的具体时间和方式。6.第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙双方协商确定。第三方介入所需的费用应包含在合同价格中，甲乙双方应在合同中明确第三方的费用支付方式和标准。7.第三方责任的限制第三方应对其介入行为的合法性、合规性及准确性承担责任。第三方介入不影响甲乙双方根据本合同承担的违约责任。第三方对甲乙双方造成的损失应承担赔偿责任。8.第三方介入的终止第三方介入的终止条件应在合同中明确。如第三方不再具备合法的主体资格、无法履行合同约定的职责等，甲乙双方有权终止第三方的介入。9.第三方与其他各方的划分说明第三方与其他各方（如甲方、乙方、丙方等）是独立的主体，第三方不应干预其他各方之间的合同履行。其他各方应遵守合同约定，对第三方的介入表示认可，并积极配合第三方的监督和检查。10.第三方介入的合同变更如第三方介入导致合同的变更，甲乙双方应协商签订补充协议，明确变更的内容、范围、费用等。补充协议应经甲乙双方签字盖章后生效。11.第三方介入的争议解决如甲乙双方因第三方介入产生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.第三方介入的法律适用和诉讼地点本合同适用中华人民共和国法律，合同签订地为合同履行地。第三方介入的争议解决适用本合同约定的争议解决方式。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计任务书详细描述工程的设计要求、设计标准、设计内容等，包括但不限于建筑风格、结构类型、使用功能、材料要求等。附件二：施工图纸包括建筑工程的所有施工图纸，如平面图、立面图、剖面图、细部图等。附件三：设计说明书详细阐述设计理念、设计依据、设计亮点等。附件四：设计概算包括工程的设计预算，详细列出工程所需的材料、设备、人工等费用。附件五：施工方案详细描述施工过程中的施工方法、施工工艺、施工步骤等。附件六：施工组织设计包括施工方的组织架构、人员配置、岗位职责等。附件七：工程质量保证书承诺工程质量符合国家或行业标准，保证保修期限内的质量问题负责维修或更换。附件八：工程安全保证书承诺工程安全符合国家或行业标准，保证施工过程中的安全措施到位。附件九：材料和设备清单详细列出工程所需的材料和设备名称、型号、规格、数量等。附件十：合同价款支付时间表明确合同价款的支付时间、支付方式、支付金额等。附件十一：工期计划表明确工程的开工日期、竣工日期、各阶段工期等。附件十二：违约责任认定协议详细描述违约行为及责任认定标准。附件十三：争议解决协议明确争议解决方式、调解或仲裁的地点和机构等。附件十四：合同履行监督协议明确第三方监督机构的职责、权利、介入时间等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定支付设计费用、施工费用或咨询费用。2.乙方未按照约定完成设计任务、施工任务或提供咨询服务。3.乙方提供的材料和设备质量不符合要求。4.乙方未按照设计图纸和规范进行施工。5.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等。6.甲方未按照约定提供设计资料、施工图纸等。7.甲乙双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度延误或工程质量问题。违约责任认定标准：1.甲方未按照约定支付费用的，应按照逾期支付天数支付违约金，违约金计算方式应在合同中明确。3.乙方提供的材料和设备质量不符合要求的，乙方应负责更换或修复，并承担因此产生的费用。4.乙方未按照设计图纸和规范进行施工的，乙方应承担由此产生的工程质量问题责任。5.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件的，应承担因此导致的工程进度延误责任。6.甲方未按照约定提供设计资料、施工图纸的，应承担因此导致的工程进度延误责任。7.甲乙双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度延误或工程质量问题的，应承担相应的违约责任。全文完。2024年度建筑工程设计施工合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1设计方主体信息1.2施工方主体信息第二条合同标的2.1设计范围2.2施工范围第三条合同价格3.1设计费用3.2施工费用3.3价格调整机制第四条合同履行期限4.1设计期限4.2施工期限第五条设计要求5.1设计标准5.2设计文件交付第六条施工要求6.1施工标准6.2施工材料6.3施工安全第七条质量保证7.1设计质量7.2施工质量第八条变更处理8.1设计变更8.2施工变更第九条违约责任9.1设计方违约9.2施工方违约第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的解除和终止11.1解除条件11.2终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他约定14.1合同附件14.2双方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1设计方主体信息设计方主体为：X设计有限公司，营业执照号码：，统一社会信用代码：，注册地址：，联系电话：。1.2施工方主体信息施工方主体为：X建筑工程有限公司，营业执照号码：，统一社会信用代码：，注册地址：，联系电话：。第二条合同标的2.1设计范围设计范围包括但不限于：建筑设计、结构设计、机电设计、景观设计、室内设计等。设计方应根据施工方的施工能力和施工条件，提供合理、科学、安全、经济的设计方案。2.2施工范围施工范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。施工方应严格按照设计方案进行施工，保证施工质量、施工安全、施工进度。第三条合同价格3.1设计费用设计费用为人民币元整（大写：人民币元整），付款方式为合同签订后五个工作日内，甲方支付设计费用的50%，设计完成后支付剩余的50%。3.2施工费用施工费用为人民币元整（大写：人民币元整），付款方式为：（1）施工进度达到30%时，甲方支付施工费用的30%；（2）施工进度达到60%时，甲方支付施工费用的30%；（3）施工完成并通过验收后，甲方支付剩余的40%。3.3价格调整机制合同履行过程中，如遇市场行情变化、政策调整等原因导致设计费用、施工费用发生变动，双方可协商调整价格，并签订补充协议。第四条合同履行期限4.1设计期限设计方应按照合同约定，在甲方提供完整的设计资料后，应在个工作日内完成设计方案，并在设计方案完成后，按照甲方要求进行修改和完善。4.2施工期限施工方应按照合同约定，在设计方案完成后，按照甲方要求进行施工。施工方应保证施工进度，确保工程按期完成。第五条设计要求5.1设计标准设计方应按照国家和行业的相关标准、规范进行设计，确保设计方案的安全、合理、经济。5.2设计文件交付设计方应在设计完成后，向甲方交付完整的设计文件，包括：设计说明书、施工图纸、设计计算书等。第六条施工要求6.1施工标准施工方应按照设计方案和相关标准、规范进行施工，确保施工质量、施工安全。6.2施工材料施工方应使用符合设计要求和国家标准的材料，确保工程质量。6.3施工安全施工方应严格按照国家法律法规和安全生产的要求，加强施工现场的管理，确保施工安全。第八条变更处理8.1设计变更设计方在设计过程中，如遇特殊情况需对设计方案进行变更，应提前向甲方报告，并征得甲方同意。设计变更导致的额外费用，双方可协商解决。8.2施工变更施工方在施工过程中，如遇特殊情况需对施工方案进行变更，应提前向甲方报告，并征得甲方同意。施工变更导致的额外费用，双方可协商解决。第九条违约责任9.1设计方违约设计方未按照合同约定完成设计任务，或设计方案不符合国家和行业相关标准、规范，甲方有权要求设计方承担违约责任。9.2施工方违约施工方未按照合同约定完成施工任务，或施工质量不符合设计和国家相关标准、规范，甲方有权要求施工方承担违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如有诉讼需求，双方同意向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同的解除和终止11.1解除条件在合同履行过程中，如一方违约严重，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。11.2终止条件合同履行完毕，双方签字确认工程验收合格，本合同即终止。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条其他约定14.1合同附件本合同附件包括：设计方案、施工图纸、工程量清单等。14.2双方签字盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方定义第三方指除甲乙双方外，与本合同无关的独立个体或组织，包括但不限于中介方、监管方、评估方、咨询方等。1.2第三方介入情形（1）甲乙双方同意，为保证合同履行，聘请中介方进行协调和管理；（2）甲乙双方同意，为保证工程质量，聘请监管方进行工程监督；（3）甲乙双方同意，为评估工程进度和质量，聘请评估方进行评估；（4）甲乙双方同意，为提供专业咨询服务，聘请咨询方进行指导。第二条第三方责任2.1第三方责任限定第三方介入后，其在合同履行过程中的行为和责任，由第三方自行承担。甲乙双方不承担第三方的不当行为和责任。2.2第三方权利限定第三方介入后，其仅享有合同约定的权利，不得侵犯甲乙双方的合法权益。2.3第三方义务限定第三方介入后，其应严格按照合同约定履行义务，并接受甲乙双方的监督。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的合同关系，由第三方与甲方自行建立和维护。第三方应向甲方负责，提供合同约定的服务。3.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的合同关系，由第三方与乙方自行建立和维护。第三方应向乙方负责，提供合同约定的服务。3.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方之间的合同关系，由第三方与甲乙双方自行建立和维护。第三方应向甲乙双方负责，提供合同约定的服务。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方在合同履行过程中，因其不当行为导致甲乙双方损失的最高赔偿限额。4.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据合同金额的一定比例确定，具体比例由甲乙双方协商确定。4.3第三方责任限额调整第三方责任限额在本合同履行过程中，如因市场行情变化、政策调整等原因导致需要调整，甲乙双方可协商调整，并签订补充协议。第五条第三方介入的程序5.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方，确保第三方具备合同约定的资质和能力。5.2第三方委托甲乙双方与第三方签订委托协议，明确双方的权利和义务。5.3第三方监督甲乙双方对第三方的工作进行监督，确保第三方按照合同约定履行义务。第六条第三方费用6.1第三方费用支付第三方费用由甲乙双方按照合同约定支付，具体支付方式和支付时间由甲乙双方协商确定。6.2第三方费用结算第三方费用结算根据第三方实际提供服务的情况，按照合同约定进行。第七条第三方退出7.1第三方退出条件（3）甲乙双方共同同意第三方退出。7.2第三方退出程序第三方退出时，应提前通知甲乙双方，并与甲乙双方协商解决退出后的相关事项。7.3第三方退出后的责任第三方退出后，其应承担因退出导致的合同未履行部分的责任，并接受甲乙双方的监督。第八条第三方介入的变更8.1变更条件本合同履行过程中，如甲乙双方同意变更第三方介入的情形，可进行变更。8.2变更程序变更第三方介入的情形时，甲乙双方应签订补充协议，明确变更的内容和条件。8.3变更后的责任变更第三方介入后，第三方应按照新的合同约定履行义务，并接受甲乙双方的监督。第九条第三方介入的终止9.1终止条件本合同履行完成后，第三方介入自动终止。9.2终止程序第三方介入终止时，甲乙双方与第三方协商解决终止后的相关事项。9.3终止后的责任第三方介入终止后，其应承担因终止导致的合同未履行部分的责任，并接受甲乙双方的监督。第十条第三方介入的违约处理10.1第三方违约第三方未按照合同约定履行义务，或其不当行为导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。10.2第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计方案详细描述工程的设计要求、设计标准、设计风格等，包括建筑设计、结构设计、机电设计、景观设计、室内设计等相关内容。附件2：施工图纸包括土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等施工图纸，详细说明施工过程中的各项要求。附件3：工程量清单列出工程所需材料、工程量及价格等信息，作为施工方进行施工和甲方进行付款的依据。附件4：材料合格证附件5：施工进度计划附件6：安全施工措施附件7：质量保证书附件8：验收标准和方法附件9：合同变更记录附件10：合同解除和终止协议说明二：违约行为及责任认定：1.设计方未按照合同约定完成设计任务，或设计方案不符合国家和行业相关标准、规范。2.设计方未按照约定时间提交设计方案或设计文件。3.施工方未按照设计方案和相关标准、规范进行施工，导致施工质量不符合要求。4.施工方未按照约定时间完成施工任务。5.第三方未按照合同约定提供服务，或其不当行为导致甲乙双方损失。违约责任认定标准：1.设计方违约，甲方有权要求设计方承担违约责任，包括但不限于要求设计方重新设计、支付违约金等。2.施工方违约，甲方有权要求施工方承担违约责任，包括但不限于要求施工方重新施工、支付违约金等。3.第三方违约，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于要求第三方支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如设计方未按照合同约定完成设计任务，甲方可以要求设计方在规定时间内完成设计任务，或要求设计方支付违约金作为补偿。如施工方未按照设计方案进行施工，导致施工质量不符合要求，甲方可以要求施工方重新施工，或要求施工方支付违约金作为补偿。全文完。2024年度建筑工程设计施工合同3本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程设计范围1.4工程施工范围第二条合同标的2.1工程设计内容2.2工程施工内容2.3工程质量标准第三条合同价格3.1设计费3.2施工费3.3价格调整第四条合同履行期限4.1设计期限4.2施工期限第五条设计要求5.1设计文件5.2设计变更第六条施工要求6.1施工标准6.2施工变更第七条质量保证7.1设计质量7.2施工质量第八条安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施第九条合同的变更和解除9.1变更条件9.2解除条件第十条违约责任10.1发包方违约10.2承包方违约第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同的生效、暂停和终止12.1合同生效条件12.2合同暂停条件12.3合同终止条件第十三条合同的附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3其他相关文件第十四条其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3法律法规规定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方：指甲方，即项目委托方，具有本项目完整使用权和决策权。1.2承包方：指乙方，即接受甲方委托，承担本项目设计及施工任务的企业。1.3工程设计范围：指乙方根据甲方要求，对工程项目进行全面设计，包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通、电气等设计内容。1.4工程施工范围：指乙方根据设计文件，对工程项目进行施工，包括但不限于土建、安装、装修等施工内容。第二条合同标的2.1工程设计内容：乙方应按照甲方要求，完成工程项目的初步设计、施工图设计及相关的设计服务。2.2工程施工内容：乙方应按照设计文件，完成工程项目的施工，并确保施工质量符合设计要求和国家标准。2.3工程质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。第三条合同价格3.1设计费：根据工程项目的规模、复杂程度和设计周期，经双方协商确定设计费。3.2施工费：根据工程项目的规模、材料价格、人工成本等因素，经双方协商确定施工费。3.3价格调整：因市场行情变化、政策调整等原因导致设计费、施工费发生变化的，双方可按合同约定进行价格调整。第四条合同履行期限4.1设计期限：自合同签订之日起，乙方应在约定的时间内完成设计文件，并提交给甲方审批。4.2施工期限：自设计文件批准之日起，乙方应在约定的时间内完成施工，并交付甲方使用。第五条设计要求5.1设计文件：乙方应按照甲方要求，完成符合国家法规、行业标准和甲方需求的设计文件。5.2设计变更：如甲方要求对设计文件进行变更，乙方应根据甲方的要求进行相应的变更。第六条施工要求6.1施工标准：乙方应按照设计文件和国家标准进行施工，确保施工质量。6.2施工变更：如甲方要求对施工内容进行变更，乙方应根据甲方的要求进行相应的变更，并报甲方批准。第八条质量保证8.1设计质量：乙方应保证设计文件的真实性、合法性和有效性，确保设计文件符合国家法规、行业标准和甲方需求。8.2施工质量：乙方应严格按照设计文件和国家标准进行施工，确保施工质量符合设计要求。第九条安全生产9.1安全生产责任：乙方应按照相关法律法规，承担施工过程中的安全生产责任。9.2安全生产措施：乙方应制定并落实施工过程中的安全生产措施，确保施工现场的安全。第十条合同的变更和解除10.1变更条件：合同履行过程中，如甲方要求对合同内容进行变更，经双方协商一致，可进行变更。10.2解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方协商一致后可解除合同。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构：如双方同意仲裁解决争议，应向合同签订地仲裁委员会提交仲裁申请。第十二条合同的生效、暂停和终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同暂停条件：如因甲方原因导致合同无法正常履行，经双方协商一致，可暂停合同的履行。12.3合同终止条件：合同履行完毕，或者双方协商一致终止合同，本合同即告终止。第十三条合同的附件13.1设计文件：包括初步设计、施工图设计等设计文件。13.2施工图纸：包括土建、安装、装修等施工图纸。13.3其他相关文件：包括合同履行过程中产生的相关文件。第十四条其他约定14.1保密条款：双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2知识产权保护：乙方应保证设计文件和施工成果不侵犯他人的知识产权，如发生侵权，乙方应承担相应责任。14.3法律法规规定的其他事项：双方应遵守国家法律法规，履行合同义务，共同维护合同的履行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：指除甲乙方之外的，与本合同履行有关联的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、政府监管机构、供应商、分包商等。第二条第三方介入的方式和条件2.2监理方介入：甲方可以委托监理方对乙方的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全等方面的合规性。2.3政府监管机构介入：根据国家法律法规，政府监管机构对工程项目进行审批、监管和检查。2.4供应商和分包商介入：乙方根据施工需要，可以与供应商、分包商进行合作，共同完成施工任务。第三条第三方责任限定3.1中介方责任：中介方应按照甲方的委托要求，提供专业、公正的服务，如因中介方原因导致合同纠纷，中介方应承担相应的法律责任。3.2监理方责任：监理方应按照甲方的委托要求，对乙方的施工过程进行监督管理，如因监理方原因导致工程质量、安全问题，监理方应承担相应的法律责任。3.3政府监管机构责任：政府监管机构依法对工程项目进行监管，如因监管不力导致问题，政府监管机构应承担相应的法律责任。3.4供应商和分包商责任：供应商和分包商应按照乙方的要求，提供合格的材料和施工服务，如因供应商和分包商原因导致工程质量、安全问题，供应商和分包商应承担相应的法律责任。第四条第三方介入的协调和管理4.1甲乙双方应积极与第三方进行沟通、协调，确保合同的顺利履行。4.2甲乙双方应按照合同约定，履行对第三方的支付、协调等义务。4.3甲乙双方应对第三方提供的服务或产品进行验收，确保符合合同要求。第五条第三方介入的变更和解除5.1第三方变更：如甲方要求对第三方进行变更，应与乙方协商一致，并签订相应的变更协议。5.2第三方解除：如甲方要求解除与第三方的合同关系，应与乙方协商一致，并签订相应的解除协议。第六条第三方责任限额6.1甲乙双方应与第三方明确责任限额，确保甲乙双方的合法权益。6.2责任限额的确定：甲乙双方应根据第三方的资质、信誉、承担风险能力等因素，与第三方协商确定责任限额。6.3责任限额的调整：如第三方在合同履行过程中出现违约行为，甲乙双方可与第三方协商调整责任限额。第七条第三方与其他各方的划分说明7.1甲乙双方与第三方之间的合同关系：甲乙双方与第三方签订的合同，独立于本合同，但与本合同履行有关联。7.2甲乙双方与第三方之间的权利义务：甲乙双方应按照与第三方的合同约定，履行相应的权利义务。7.3甲乙双方与第三方之间的纠纷解决：甲乙双方与第三方之间的纠纷，应通过友好协商解决；如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼或提交仲裁。第八条第三方介入对甲乙双方的影响8.1甲乙双方应认识到第三方介入对合同履行的重要性和影响。8.2甲乙双方应积极应对第三方介入可能带来的风险，采取相应的预防措施。第二部分：第三方介入后的修正结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计文件详细要求：包括但不限于初步设计、施工图设计、设计说明书、设计变更通知等。附件说明：设计文件应符合国家法规、行业标准和甲方需求，乙方应保证设计文件的真实性、合法性和有效性。附件2：施工图纸详细要求：包括但不限于土建、安装、装修等施工图纸及相关施工技术规范。附件说明：施工图纸应准确、清晰，乙方应严格按照施工图纸进行施工，确保施工质量符合设计要求。附件3：合同履行过程中的相关文件详细要求：包括但不限于工程进度报告、质量检查报告、安全生产报告等。附件说明：相关文件应真实反映合同履行情况，乙方应按照甲方的要求及时提交。附件4：付款凭证详细要求：包括但不限于设计费、施工费的支付凭证。附件说明：付款凭证应证明甲乙双方已按照合同约定履行支付义务。附件5：变更协议详细要求：如合同履行过程中发生变更，双方应签订变更协议，明确变更内容、范围、时间等。附件说明：变更协议应经双方协商一致，并签订书面文件。附件6：违约责任认定协议详细要求：明确双方在合同履行过程中的违约行为及违约责任。附件说明：违约责任认定协议应详细列举各种违约行为及违约责任，便于双方在发生违约时进行参照。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付设计费、施工费等费用。2.甲方未按约定提供设计所需的资料、场地等。3.乙方未按约定时间完成设计、施工任务。4.乙方设计文件、施工质量不符合国家法规、行业标准和甲方需求。5.乙方未按设计文件和国家标准进行施工。6.甲乙双方未履行合同约定的保密义务。违约责任认定标准：1.甲方违约：甲方应按照合同约定支付违约金，违约金计算方式详见合同附件6。2.乙方违约：乙方应按照合同约定支付违约金，违约金计算方式详见合同附件6。示例说明：如甲方未按约定时间支付设计费，乙方可以依据合同附件6中的违约责任认定协议，要求甲方支付违约金。违约金的计算方式通常为未支付费用的百分比或者固定金额。全文完。2024年度建筑工程设计施工合同4本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3建筑工程1.4设计施工第二条合同范围及内容2.1设计范围2.2施工范围2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1设计工期4.2施工工期4.3工期延误第五条设计要求5.1设计标准5.2设计文件5.3设计变更第六条施工要求6.1施工标准6.2施工方案6.3施工质量第七条材料及设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料设备质量第八条质量管理8.1质量管理措施8.2质量检验8.3质量争议第九条安全管理9.1安全生产责任9.2安全防护措施9.3安全事故处理第十条合同的履行与监督10.1合同履行10.2项目监督10.3合同解除第十一条违约责任11.1发包人违约11.2承包人违约11.3违约赔偿第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2调解12.3仲裁或诉讼第十三条其他条款13.1保密条款13.2广告宣传13.3知识产权第十四条合同的生效、变更与终止14.1合同生效条件14.2合同变更14.3合同终止第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同规定，委托承包人进行建筑工程设计施工的一方，具有合同约定的权利和义务。1.2承包人承包人是指按照本合同规定，接受发包人委托进行建筑工程设计施工的一方，具有合同约定的权利和义务。1.3建筑工程建筑工程是指发包人委托承包人设计的建筑物及相关附属设施，包括土建、安装、装饰等工程。1.4设计施工设计施工是指承包人根据发包人的要求，进行建筑工程的设计和施工活动，包括施工图设计、施工组织设计、施工管理等。第二条合同范围及内容2.1设计范围设计范围包括建筑工程的方案设计、施工图设计、施工组织设计及相关技术文件。2.2施工范围施工范围包括建筑工程的土建、安装、装饰等施工活动，以及施工过程中的质量、安全、进度等管理。2.3工程量清单工程量清单是本合同的重要组成部分，详细列出了合同涉及的工程项目的名称、数量、工程量等，作为合同价款计算的依据。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指承包人完成本合同规定的全部设计施工任务，发包人应支付给承包人的价款总额。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因不可抗力等特殊情况导致合同价款发生变动，可按照双方约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式合同价款的支付方式分为进度付款和竣工付款两部分，具体支付方式和时间由双方在合同中约定。第四条合同工期4.1设计工期设计工期是指承包人完成建筑工程设计任务所需的时间，具体工期由双方在合同中约定。4.2施工工期施工工期是指承包人完成建筑工程施工任务所需的时间，具体工期由双方在合同中约定。4.3工期延误如承包人原因导致工期延误，应按照合同约定承担工期延误的责任。如非承包人原因导致工期延误，双方协商解决。第五条设计要求5.1设计标准承包人应按照国家和行业的相关标准、规范进行建筑工程设计，满足发包人的使用功能和质量要求。5.2设计文件承包人应向发包人提交完整的设计文件，包括设计说明书、施工图纸、施工组织设计等。5.3设计变更如发包人提出设计变更，承包人应根据变更要求进行相应的调整，并承担因设计变更导致的额外费用。第六条施工要求6.1施工标准承包人应按照设计和规范要求进行施工，保证施工质量、安全和进度。6.2施工方案承包人应根据设计文件和施工现场实际情况，编制施工方案，并提交发包人审批。6.3施工质量承包人应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保施工质量满足发包人的要求。第八条质量管理8.1质量管理措施承包人应建立健全质量管理体系，制定质量管理制度和质量保证措施，确保工程质量符合设计和规范要求。8.2质量检验承包人应按照合同约定进行质量自检和互检，发包人有权对工程质量进行检验和监督。8.3质量争议如发生质量争议，双方应按照合同约定和相关法律法规进行处理。第九条安全管理9.1安全生产责任承包人应全面负责施工现场的安全生产，遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场的安全。9.2安全防护措施承包人应制定施工现场的安全防护措施，并对施工现场的安全设施进行定期检查和维护。9.3安全事故处理如发生安全事故，承包人应立即报告发包人和相关部门，并按照合同约定和法律法规进行处理。第十条合同的履行与监督10.1合同履行承包人应按照合同约定履行设计施工义务，发包人应按照合同约定履行付款义务。10.2项目监督发包人应设立项目监督机构，对承包人的设计施工活动进行监督和管理。10.3合同解除如发生合同解除情况，双方应按照合同约定和法律法规办理合同解除手续。第十一条违约责任11.1发包人违约如发包人未履行合同义务，应承担违约责任，向承包人支付违约金。11.2承包人违约如承包人未履行合同义务，应承担违约责任，向发包人支付违约金。11.3违约赔偿如一方违约导致对方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。12.2调解双方可以约定调解机构进行调解，调解不成的，可以继续选择仲裁或诉讼等方式解决。12.3仲裁或诉讼如双方选择仲裁，应提交约定的仲裁机构进行仲裁；如选择诉讼，应提交合同签订地的人民法院管辖。第十三条其他条款13.1保密条款双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2广告宣传未经对方同意，任何一方不得以合同为由进行广告宣传，损害对方声誉。13.3知识产权双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标、著作权等权益。第十四条合同的生效、变更与终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自提交履约保证之日起满30日后正式履行。14.2合同变更合同变更应由双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。14.3合同终止合同终止是指合同约定的权利义务全部履行完毕，双方可通过协商终止合同，并办理相关手续。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的第三方参与合同的履行，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。1.2第三方范围第三方范围包括所有非甲乙方的参与方，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。第二条第三方介入的义务和责任2.1第三方义务第三方应按照合同约定和相关法律法规，履行其在合同中的义务，确保合同的顺利履行。2.2第三方责任第三方应对其在合同中的行为负责，如因其行为导致合同履行困难或损失，第三方应承担相应的责任。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方协调3.2第三方管理甲乙双方应加强对第三方的管理，确保第三方按照合同约定履行义务，并对第三方进行监督。第四条第三方介入的变更与终止4.1第三方变更如第三方因故退出或变更，甲乙双方应重新协商确定新的第三方，并签订相应的补充协议。4.2第三方终止如第三方因故终止，甲乙双方应按照合同约定和相关法律法规，处理与第三方的终止事宜。第五条第三方责任限额5.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方对甲乙双方承担的赔偿责任的上限。5.2责任限额确定第三方责任限额应根据合同金额、第三方类型、第三方信誉等因素，由甲乙双方协商确定。5.3责任限额调整如第三方责任限额需要调整，甲乙双方应协商一致，并签订相应的补充协议。第六条第三方介入对甲乙双方的影响6.1甲乙双方的义务甲乙双方应按照合同约定履行义务，确保合同的顺利履行。6.2甲乙双方的权益甲乙双方应保护自身的合法权益，如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。6.3甲乙双方的协调第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式如发生与第三方有关的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。7.2调解甲乙双方可以约定调解机构进行调解，调解不成的，可以继续选择仲裁或诉讼等方式解决。7.3仲裁或诉讼如甲乙双方选择仲裁，应提交约定的仲裁机构进行仲裁；如选择诉讼，应提交合同签订地的人民法院管辖。第八条第三方介入的合同修改8.1合同修改如第三方介入导致合同内容需要修改，甲乙双方应协商一致，并签订相应的补充协议。8.2补充协议补充协议应详细描述第三方介入后的合同内容变更，并由甲乙双方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计委托书附件2：施工图纸附件3：工程量清单附件4：合同价格清单附件5：设计施工进度计划附件6：质量检验标准附件7：安全生产管理制度附件8：保密协议附件9：广告宣传协议附件10：知识产权保护协议附件11：第三方介入协议附件12：争议解决协议附件13：合同变更协议附件14：合同解除协议附件1：工程设计委托书的详细要求和说明工程设计委托书应包括工程项目的名称、地点、规模、设计要求等内容，明确发包人对设计的要求和承包人设计的义务。附件2：施工图画的详细要求和说明施工图纸应包括建筑物的平面图、立面图、剖面图等，详细表示建筑物的结构和构造，以及施工要求和技术规范。附件3：工程量清单的详细要求和说明工程量清单应详细列出合同涉及的工程项目的名称、数量、单位、工程量等，作为合同价款计算的依据。附件4：合同价格清单的详细要求和说明合同价格清单应包括合同总价、付款方式、付款时间等内容，明确双方的价格约定。附件5：设计施工进度计划的详细要求和说明设计施工进度计划应包括设计阶段和施工阶段的开始时间、结束时间、关键节点等，明确双方的时间约定。附件6：质量检验标准的详细要求和说明质量检验标准应包括国家和行业的相关标准、规范，明确双方的质量要求。附件7：安全生产管理制度的详细要求和说明安全生产管理制度应包括安全生产责任、安全防护措施、安全事故处理等内容，明确双方的安全要求。附件8：保密协议的详细要求和说明保密协议应包括保密事项、保密期限、违约责任等内容，明确双方的保密义务。附件9：广告宣传协议的详细要求和说明广告宣传协议应包括广告宣传的内容、方式、时间等，明确双方的广告宣传义务。附件10：知识产权保护协议的详细要求和说明知识产权保护协议应包括知识产权的保护范围、保护措施、违约责任等内容，明确双方的知识产权保护义务。附件11：第三方介入协议的详细要求和说明第三方介入协议应包括第三方的义务、责任、协调管理等内容，明确第三方在合同中的角色和责任。附件12：争议解决协议的详细要求和说明争议解决协议应包括争议解决方式、调解机构、仲裁或诉讼等，明确双方的争议解决方式。附件13：合同变更协议的详细要求和说明合同变更协议应包括变更的条件、变更的方式、变更的效力等，明确双方在合同变更中的权利和义务。附件14：合同解除协议的详细要求和说明合同解除协议应包括解除的条件、解除的方式、解除后的处理等，明确双方在合同解除中的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未能按照合同约定支付价款，未能提供设计施工所需的资料、场地等，导致合同履行困难或延误。2.承包人未能按照合同约定完成设计施工任务，未能达到合同约定的质量标准，导致合同履行困难或延误。3.第三方未能按照合同约定履行义务，导致合同履行困难或延误。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同履行困难或延误，应根据合同约定和相关法律法规，认定违约责任。2.违约行为导致合同履行困难或延误，应根据合同约定和实际情况，协商解决。3.违约行为导致合同履行困难或延误，可采取补救措施，如延长合同履行时间、增加费用等。示例说明：如发包人未能按照合同约定支付价款，导致承包人无法进行设计施工，构成违约。根据合同约定，发包人应承担违约责任，向承包人支付违约金，并承担因违约导致的额外费用。如承包人未能按照合同约定完成设计施工任务，导致合同履行困难，构成违约。根据合同约定，承包人应承担违约责任，向发包人支付违约金，并承担因违约导致的额外费用。如第三方未能按照合同约定履行义务，导致合同履行困难，构成违约。根据合同约定，第三方应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金，并承担因违约导致的额外费用。全文完。2024年度建筑工程设计施工合同5本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1设计方主体信息1.2施工方主体信息1.3工程定义第二条合同范围及内容2.1设计范围2.2施工范围2.3工程变更范围第三条合同价格3.1设计费用3.2施工费用3.3价格调整机制第四条工期4.1设计工期4.2施工工期4.3工期延误及提前完成处理第五条质量标准5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3质量验收程序第六条合同的履行6.1设计方的义务6.2施工方的义务6.3双方协调机制第七条保密条款7.1保密信息范围7.2保密期限7.3违约责任第八条违约责任8.1设计方违约8.2施工方违约8.3违约赔偿方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁地点第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条其他条款12.1税务条款12.2保险条款12.3环境保护条款第十三条附件13.1设计方案13.2施工图纸13.3工程量清单第十四条签署页14.1设计方签署14.2施工方签署14.3见证单位签署第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1设计方主体信息设计方主体为：（设计公司名称），注册地址为：（设计公司注册地址），法人代表为：（设计公司法人代表），营业执照编号：（设计公司营业执照编号）。1.2施工方主体信息施工方主体为：（施工公司名称），注册地址为：（施工公司注册地址），法人代表为：（施工公司法人代表），营业执照编号：（施工公司营业执照编号）。1.3工程定义本合同涉及的工程为：（工程名称），位于：（工程地址），工程性质为：（工程性质），工程规模：（工程规模）。第二条合同范围及内容2.1设计范围设计范围包括但不限于：概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计、设计咨询、设计管理等。2.2施工范围施工范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程、市政工程等。2.3工程变更范围工程变更范围包括但不限于：因设计变更、工程量增减、工程进度调整等原因导致的工程量及工期的调整。第三条合同价格3.1设计费用设计费用为：（设计费用总额），支付方式为：（支付方式，如分期支付、一次性支付等），支付时间为：（支付时间，如合同签订后七个工作日内支付50%，剩余50%在设计完成并通过验收后支付）。3.2施工费用施工费用为：（施工费用总额），支付方式为：（支付方式，如按工程进度支付、验收合格后支付等），支付时间为：（支付时间，如工程进度达到20%时支付20%，剩余费用按照工程进度分阶段支付）。3.3价格调整机制价格调整机制为：在合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素导致成本变化，双方可协商调整合同价格。调整方式为：（如按成本变化比例调整、固定金额调整等）。第四条工期4.1设计工期设计工期为：（设计完成时间），自合同签订之日起计算。4.2施工工期施工工期为：（施工完成时间），自设计文件交付之日起计算。4.3工期延误及提前完成处理工期延误：如因设计方原因导致设计延期，设计方应按合同约定向施工方支付违约金。如因施工方原因导致施工延期，施工方应按合同约定向设计方支付违约金。提前完成：如施工方提前完成施工，提前完成部分的工程质量应符合合同约定，施工方不得因此要求减少合同价款。第五条质量标准5.1设计质量标准设计质量标准应符合：（设计规范名称）等相关规范要求。5.2施工质量标准施工质量标准应符合：（施工规范名称）等相关规范要求。5.3质量验收程序质量验收程序为：工程完成后，由施工方向设计方提出验收申请，设计方组织验收，验收合格后双方签署验收报告。如验收不合格，施工方应按照设计方的要求进行整改，整改完成后重新验收。第六条合同的履行6.1设计方的义务设计方应按照合同约定完成设计工作，并保证设计质量符合合同约定的质量标准。6.2施工方的义务施工方应按照设计文件和合同约定完成施工工作，并保证施工质量符合合同约定的质量标准。6.3双方协调机制双方应建立协调机制，就工程进度、质量、安全等问题进行定期沟通，协调解决合同履行过程中出现的问题。第八条违约责任8.1设计方违约设计方如未按合同约定完成设计工作，或设计质量不符合合同约定的质量标准，应向施工方支付违约金，违约金为