二零二四年度工程监理合同监理内容与责任划分3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度工程监理合同监理内容与责任划分本合同目录一览第一条监理范围与内容1.1监理工程的范围1.2监理工程的规模1.3监理工程的主要内容第二条监理人员的职责2.1监理人员的组成2.2监理人员的职责分配2.3监理人员的权利与义务第三条监理工作的时间安排3.1监理工作的开始时间3.2监理工作的结束时间3.3监理工作的阶段性安排第四条监理工作的质量要求4.1监理工作成果的质量标准4.2监理工作的质量保证措施4.3监理工作的质量评估与考核第五条监理工作的费用支付5.1监理费用的计算方式5.2监理费用的支付时间5.3监理费用的支付方式第六条监理工作的沟通与协调6.1监理工作的沟通渠道6.2监理工作的协调机制6.3监理工作的信息共享第七条监理工作中的变更管理7.1变更的提出与审批7.2变更对监理工作影响评估7.3变更后的监理工作调整第八条监理工作中的违约责任8.1违约行为的界定8.2违约责任的具体承担方式8.3违约责任的赔偿标准第九条监理工作中的争议解决9.1争议的解决方式9.2争议的解决时间限制9.3争议解决的最终途径第十条监理工作中的保密要求10.1保密信息的界定10.2保密信息的保护措施10.3保密信息的泄露处理第十一条监理工作中的法律适用11.1合同适用的法律11.2法律变更对合同的影响11.3法律纠纷的解决第十二条监理工作中的不可抗力12.1不可抗力的界定12.2不可抗力事件的应对措施12.3不可抗力事件的后果处理第十三条监理工作中的验收与移交13.1监理工作的验收标准13.2监理工作的验收程序13.3监理工作的移交手续第十四条监理工作中的解除与终止14.1合同解除的条件14.2合同终止的情形14.3合同解除或终止后的相关处理第一部分：合同如下：第一条监理范围与内容1.1监理工程的范围本合同监理范围包括但不限于：施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和缺陷责任期阶段的工程质量、安全、进度、投资控制等方面。1.2监理工程的规模监理工程规模为：平方米，包括建筑物、构筑物、基础工程、安装工程、装饰工程等。1.3监理工程的主要内容监理工作主要包括：（1）对施工过程中的质量、安全、进度、投资控制等方面进行监督管理，确保工程的顺利推进；（2）对施工图纸、施工方案、施工工艺、施工质量等是否符合设计要求和规范进行审查；（3）对施工现场的安全生产进行监督检查，确保施工人员的人身安全；（4）对施工进度进行监控，确保工程按时完成；（5）对工程投资进行控制，确保工程投资不超过预算。第二条监理人员的职责2.1监理人员的组成监理团队由名具有相应资质和专业能力的监理人员组成，其中包括总监理工程师、专业监理工程师和监理员。2.2监理人员的职责分配总监理工程师负责监理团队的全面工作，对监理过程中的重大问题进行决策；专业监理工程师负责对所负责专业的监理工作进行技术指导和管理；监理员负责现场监理工作，对施工现场的实际情况进行记录和报告。2.3监理人员的权利与义务监理人员有权对施工过程中的质量、安全、进度、投资控制等方面进行监督检查，提出整改要求，对不符合设计要求和规范的行为有权制止。监理人员应遵守国家法律法规、行业规范和甲方单位的规章制度，保守甲方的商业秘密，不得利用职务之便谋取私利。第三条监理工作的时间安排3.1监理工作的开始时间监理工作开始时间为本合同签订之日起。3.2监理工作的结束时间监理工作结束时间为工程竣工验收合格之日起。3.3监理工作的阶段性安排监理工作按照工程建设的不同阶段进行划分，包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和缺陷责任期阶段，每个阶段的监理工作具体安排由监理团队根据工程实际情况制定。第四条监理工作的质量要求4.1监理工作成果的质量标准监理工作成果应符合国家法律法规、行业规范和甲方单位的要求，保证工程质量、安全、进度、投资控制等方面的合规性。4.2监理工作的质量保证措施监理团队应建立健全内部质量管理体系，对监理工作进行全程控制，确保监理工作成果的质量。4.3监理工作的质量评估与考核监理团队的监理工作质量将定期进行评估和考核，评估和考核结果将作为监理团队绩效考核的重要依据。第五条监理工作的费用支付5.1监理费用的计算方式监理费用按照监理团队实际工作时间、工作任务和工作成果进行计算，具体计算方式详见合同附件。5.2监理费用的支付时间监理费用支付时间为每季度末，根据实际完成的工作量和合同约定的费用标准进行支付。5.3监理费用的支付方式监理费用通过银行转账方式支付，具体账户信息详见合同附件。第八条监理工作中的变更管理8.1变更的提出与审批甲方如有变更需求，应向监理团队提出书面变更申请，说明变更的内容、理由及影响。监理团队应在收到变更申请后的3个工作日内进行审查，并提出审查意见。如需甲方审批的变更，监理团队应及时通知甲方进行审批。8.2变更对监理工作影响评估监理团队应根据变更内容，对变更对监理工作进度、质量、费用等方面的影响进行评估，并提出相应的调整方案。8.3变更后的监理工作调整根据变更内容和评估结果，监理团队应调整监理工作计划和措施，确保监理工作顺利进行。第九条监理工作中的违约责任9.1违约行为的界定违约行为包括但不限于：未按合同约定履行义务、违反国家法律法规、行业规范和甲方单位的要求等。9.2违约责任的具体承担方式违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。具体承担方式详见合同附件。9.3违约责任的赔偿标准违约金的计算方式、赔偿损失的计算方法和赔偿额度的确定等，详见合同附件。第十条监理工作中的争议解决10.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议的解决时间限制双方在争议发生后的30日内未能通过协商解决的，可采取法律途径解决。10.3争议解决的最终途径如双方通过法律途径解决争议，应将争议提交合同签订地的人民法院进行审理。第十一条监理工作中的保密要求11.1保密信息的界定保密信息是指合同履行过程中涉及的技术秘密、商业秘密以及其他双方约定需要保密的信息。11.2保密信息的保护措施双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。保密信息的保护措施详见合同附件。11.3保密信息的泄露处理如发生保密信息泄露，泄露方应立即采取措施防止信息进一步泄露，并承担相应的法律责任。第十二条监理工作中的法律适用12.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2法律变更对合同的影响如国家法律法规、行业规范发生变更，影响合同的履行，双方应按变更后的法律法规、行业规范执行。12.3法律纠纷的解决如发生法律纠纷，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三条监理工作中的验收与移交13.1监理工作的验收标准监理工作的验收标准应符合国家法律法规、行业规范和甲方单位的要求。13.2监理工作的验收程序监理工作验收程序包括但不限于：验收申请、验收资料的提交、验收会议的召开、验收报告的编制等。13.3监理工作的移交手续监理工作完成后，监理团队应向甲方提交完整的监理资料和验收报告，办理移交手续。第十四条监理工作中的解除与终止14.1合同解除的条件合同解除条件包括但不限于：双方协商一致、合同履行期限届满、一方违约等。14.2合同终止的情形合同终止情形包括但不限于：合同履行期限届满、双方协商一致、一方违约等。14.3合同解除或终止后的相关处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于：结算、清理债权债务、移交资料等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方外，涉及到合同以外第三方的参与。第三方可以是中介方、咨询方、审计方、保险公司等，其参与范围包括但不限于监理工作的质量评估、进度监控、费用审核等方面。1.2第三方介入的范围应符合国家法律法规、行业规范和甲方单位的要求，且需得到甲乙双方的同意。第三方介入的具体事项和范围由甲乙双方在合同履行过程中协商确定。第二条第三方介入的程序与审批2.1甲乙双方如需第三方的介入，应向对方提出书面申请，说明介入的原因、内容、时间等相关事项。2.2甲乙双方应在收到第三方介入申请后的10个工作日内进行审查，并给出审批意见。如不同意第三方介入，应说明理由。2.3经甲乙双方同意的第三方介入，甲乙双方应与第三方签订相应的补充协议，明确双方的权利义务。第三条第三方介入的责任与权益3.1第三方介入的责任第三方介入的责任包括但不限于：提供专业意见、监督工程质量安全、评估费用支出等。第三方应严格按照甲乙双方的要求和相关法律法规、行业规范进行工作，并对工作中产生的问题承担责任。3.2第三方介入的权益第三方介入的权益包括但不限于：获得合同约定的报酬、有权拒绝非法指令、有权提出合理化建议等。第三方在履行合同过程中，应遵守法律法规、行业规范和甲方单位的规章制度。第四条第三方介入的费用支付4.1第三方介入费用的计算方式第三方介入费用按照第三方实际提供服务的时间、工作量和工作成果进行计算，具体计算方式由甲乙双方在补充协议中约定。4.2第三方介入费用的支付时间第三方介入费用支付时间为第三方完成服务后，甲乙双方根据合同约定和第三方提交的工作成果进行支付。4.3第三方介入费用的支付方式第三方介入费用通过银行转账方式支付，具体账户信息由甲乙双方与第三方在补充协议中约定。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方违约行为的界定第三方违约行为包括但不限于：未按合同约定履行义务、违反国家法律法规、行业规范和甲方单位的要求等。5.2第三方违约责任的具体承担方式第三方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。具体承担方式由甲乙双方在补充协议中约定。5.3第三方违约责任的赔偿标准第三方违约金的计算方式、赔偿损失的计算方法和赔偿额度的确定等，由甲乙双方在补充协议中约定。第六条第三方介入的争议解决6.1争议的解决方式如第三方介入过程中发生争议，通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.2争议的解决时间限制双方在争议发生后的30日内未能通过协商解决的，可采取法律途径解决。6.3争议解决的最终途径如双方通过法律途径解决争议，应将争议提交合同签订地的人民法院进行审理。第七条第三方介入的保密要求7.1保密信息的界定保密信息是指第三方在介入过程中获取的、甲乙双方未公开的技术秘密、商业秘密以及其他双方约定需要保密的信息。7.2保密信息的保护措施第三方应对保密信息予以严格保密，未经甲乙双方同意，不得向第三方泄露。保密信息的保护措施由甲乙双方在补充协议中约定。7.3保密信息的泄露处理如发生保密信息泄露，第三方应立即采取措施防止信息进一步泄露，并承担相应的法律责任。第八条第三方介入的法律适用8.1合同适用的法律本合同及第三方介入的补充协议适用中华人民共和国法律。8.2法律变更对合同的影响如国家法律法规、行业规范发生变更，影响合同的履行，甲乙双方应按照变更后的法律法规、行业规范执行。8.3法律纠纷的解决如发生法律纠纷，通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的验收与移交9.1第三方介入的验收标准第三方介入的验收标准应符合国家法律法规、行业规范和甲方单位的要求。9.2第三方介入的验收程序第三方介入验收程序包括但不限于：验收申请、验收资料的提交、验收会议的召开、验收报告的编制等。9.3第三方介入的移交手续第三方完成介入第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理合同2.监理范围与内容明细表3.监理人员职责分配表4.监理工作时间安排表5.监理工作质量要求及考核办法6.监理费用支付方式及计算方法7.监理工作沟通与协调机制8.监理工作变更管理流程9.监理工作违约责任承担方式10.监理工作争议解决方式11.监理工作保密协议12.监理工作法律适用及纠纷解决方式13.监理工作验收与移交流程14.监理工作解除与终止条件15.第三方介入定义与范围说明16.第三方介入程序与审批流程17.第三方介入责任与权益说明18.第三方介入费用支付方式及计算方法19.第三方介入违约责任承担方式20.第三方介入争议解决方式21.第三方介入保密协议22.第三方介入法律适用及纠纷解决方式23.第三方介入验收与移交流程24.第三方介入解除与终止条件25.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为：a.未按合同约定支付监理费用；b.未按合同约定提供施工图纸和施工方案；c.未按合同约定提供施工材料和设备；d.未按合同约定提供施工场地和施工条件；e.未按合同约定配合监理人员进行现场检查和监督。责任认定：甲方需按照合同约定的违约责任承担方式，向乙方支付违约金或赔偿损失。2.乙方违约行为：a.未按合同约定提供监理服务；b.未按合同约定进行现场检查和监督；c.未按合同约定提供监理报告和资料；d.未按合同约定配合甲方进行施工；e.未按合同约定保密甲方提供的商业秘密和技术秘密。责任认定：乙方需按照合同约定的违约责任承担方式，向甲方支付违约金或赔偿损失。3.第三方违约行为：a.未按合同约定提供专业意见；b.未按合同约定进行质量评估和费用审核；c.未按合同约定进行进度监控和现场检查；d.未按合同约定保密甲乙双方提供的商业秘密和技术秘密；e.未按合同约定配合甲乙双方进行现场管理和协调。责任认定：第三方需按照合同约定的违约责任承担方式，向甲乙双方支付违约金或赔偿损失。4.不可抗力：a.自然灾害：如地震、洪水、台风等；b.政府行为：如政策调整、政府指令等；c.社会事件：如罢工、战争、恐怖袭击等。责任认定：发生不可抗力事件时，甲乙双方应立即通知对方，并采取措施减轻损失。根据不可抗力事件的影响，双方可协商调整监理工作计划和措施。全文完。二零二四年度工程监理合同监理内容与责任划分1本合同目录一览第一条监理范围与内容1.1监理工程概述1.2监理工作内容1.2.1工程质量监理1.2.2工程进度监理1.2.3工程投资控制1.2.4安全生产监理1.2.5环境保护监理1.2.6工程资料管理1.2.7其他监理工作第二条监理责任划分2.1监理单位的监理责任2.1.1工程质量控制责任2.1.2工程进度控制责任2.1.3投资控制责任2.1.4安全生产控制责任2.1.5环境保护控制责任2.1.6资料管理责任2.1.7其他监理责任2.2委托单位的监理责任2.2.1工程质量确认责任2.2.2工程进度确认责任2.2.3投资确认责任2.2.4安全生产确认责任2.2.5环境保护确认责任2.2.6资料接收责任2.2.7其他委托责任第三条监理人员配备与资质要求3.1监理单位人员配备3.1.1总监理工程师3.1.2专业监理工程师3.1.3监理员3.2监理人员资质要求3.2.1总监理工程师资质要求3.2.2专业监理工程师资质要求3.2.3监理员资质要求第四条监理工作方式与程序4.1监理工作方式4.1.1现场巡查4.1.2会议协调4.1.3资料审查4.1.4验收评定4.2监理工作程序4.2.1监理规划4.2.2监理计划4.2.3监理实施细则4.2.4监理报告4.2.5监理验收第五条监理工作时间与周期5.1监理工作时间5.1.1施工准备阶段5.1.2施工阶段5.1.3竣工验收阶段5.2监理周期5.2.1每周监理工作周期5.2.2每月监理工作周期5.2.3特殊情况下监理周期调整第六条监理费用与支付方式6.1监理费用构成6.1.1人员费用6.1.2交通费用6.1.3住宿费用6.1.4办公费用6.1.5其他费用6.2监理费用支付方式6.2.1按月支付6.2.2按工程进度支付6.2.3一次性支付第七条监理成果资料7.1监理资料分类7.2监理资料提交要求7.3监理资料归档保管第八条违约责任与赔偿8.1监理单位的违约责任8.2委托单位的违约责任8.3违约赔偿方式第九条争议解决方式9.1双方协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径解决第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密违约责任第十二条合同的监督与检查12.1双方监督与检查权12.2监督与检查方式第十三条合同的附则13.1合同的解释13.2合同的补充13.3合同的修改第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条监理范围与内容1.1监理工程概述本合同项下的监理工程为项目，包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程、道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、供电工程、供排水工程、通信工程、环保工程等。1.2监理工作内容1.2.1工程质量监理监理单位应按照相关法律法规、工程建设标准和设计文件，对施工过程进行全面监督管理，确保工程质量符合规定的要求。包括但不限于：材料验收、施工过程监控、工程质量检验、工程验收等。1.2.2工程进度监理监理单位应根据施工合同约定的工期要求，对施工进度进行全面监督管理，确保工程按期完成。包括但不限于：进度计划审查、进度跟踪监控、进度调整建议、工期延误处理等。1.2.3工程投资控制监理单位应根据施工合同约定的投资额度，对施工过程进行全面监督管理，确保工程投资控制在预算范围内。包括但不限于：投资预算审查、投资跟踪监控、投资控制措施、投资超出处理等。1.2.4安全生产监理监理单位应按照相关法律法规、工程建设标准和设计文件，对施工现场的安全生产进行全面监督管理，确保施工现场安全。包括但不限于：安全生产规章制度、安全生产培训、安全事故处理、安全生产巡查等。1.2.5环境保护监理监理单位应按照相关法律法规、工程建设标准和设计文件，对施工现场的环境保护进行全面监督管理，确保施工现场环境保护符合规定要求。包括但不限于：环境保护措施审查、环境保护监测、环境保护巡查、环保问题处理等。1.2.6工程资料管理监理单位应负责施工过程资料的收集、整理、归档等工作，确保工程资料完整、准确、及时。包括但不限于：工程资料编制、工程资料审查、工程资料归档、工程资料保管等。1.2.7其他监理工作监理单位应完成委托单位委托的其他监理工作，包括但不限于：工程变更管理、工程协调、工程咨询、工程验收等。第二条监理责任划分2.1监理单位的监理责任2.1.1工程质量控制责任监理单位应严格按照相关法律法规、工程建设标准和设计文件，对施工过程进行全面监督管理，确保工程质量符合规定的要求。如因监理单位的过错导致工程质量问题，监理单位应承担相应的赔偿责任。2.1.2工程进度控制责任监理单位应根据施工合同约定的工期要求，对施工进度进行全面监督管理，确保工程按期完成。如因监理单位的过错导致工期延误，监理单位应承担相应的赔偿责任。2.1.3投资控制责任监理单位应根据施工合同约定的投资额度，对施工过程进行全面监督管理，确保工程投资控制在预算范围内。如因监理单位的过错导致投资超出，监理单位应承担相应的赔偿责任。2.1.4安全生产控制责任监理单位应按照相关法律法规、工程建设标准和设计文件，对施工现场的安全生产进行全面监督管理，确保施工现场安全。如因监理单位的过错导致安全事故发生，监理单位应承担相应的赔偿责任。2.1.5环境保护控制责任监理单位应按照相关法律法规、工程建设标准和设计文件，对施工现场的环境保护进行全面监督管理，确保施工现场环境保护符合规定要求。如因监理单位的过错导致环保问题发生，监理单位应承担相应的赔偿责任。2.1.6资料管理责任监理单位应负责施工过程资料的收集、整理、归档等工作，确保工程资料完整、准确、及时。如因监理单位的过错导致工程资料出现问题，监理单位应承担相应的赔偿责任。2.1.7其他监理责任监理单位应完成委托单位委托的其他监理工作，如因监理单位的过错导致工作出现问题，监理单位应承担相应的赔偿责任。2.2委托单位的监理责任2.2.1工程质量确认责任委托单位应对监理单位提供的工程质量检验结果进行确认，如委托单位提出异议，应按照合同约定进行处理。2.2.2工程进度确认责任委托单位应对监理单位提供的工程进度报告进行确认，如委托单位提出异议，应按照合同约定进行处理。2.2.3投资确认责任委托单位应对监理单位提供的投资报告进行确认，如委托单位提出异议，应按照合同约定进行处理。2.2.4安全生产确认责任委托单位应对监理单位提供的安全生产报告进行确认，如委托单位提出异议，应按照合同约定进行处理。2.2.5环境保护确认责任第八条违约责任与赔偿8.1监理单位的违约责任如监理单位未能按照合同约定履行监理职责，导致工程质量、进度、投资等方面出现问题，监理单位应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：赔偿因工程质量问题导致的损失、赔偿因工期延误导致的损失、赔偿因投资超出导致的损失等。8.2委托单位的违约责任如委托单位未能按照合同约定履行委托职责，导致监理工作无法正常进行，委托单位应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿因违约导致的监理费用增加、赔偿因违约导致的损失等。8.3违约赔偿方式违约赔偿方式包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担违约造成的其他费用等。具体赔偿金额和方式按照合同约定和法律规定进行确定。第九条争议解决方式9.1双方协商解决9.2调解解决双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。调解不成的，可向人民法院起诉。9.3仲裁解决双方可约定仲裁事项和仲裁委员会。如未约定仲裁事项和仲裁委员会，发生争议时，可以向人民法院起诉。9.4法律途径解决如双方无法通过协商、调解、仲裁等方式解决争议，可依法向人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序任何一方提出变更合同，应书面通知对方，并经双方协商一致后签署书面变更协议。10.3合同终止条件合同终止条件按照合同约定和法律规定进行确定。合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定处理未了事项。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、合同内容等信息。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起终止。11.3保密违约责任如任何一方违反保密条款，泄露保密信息，应承担相应的违约责任。具体违约责任按照合同约定和法律规定进行确定。第十二条合同的监督与检查12.1双方监督与检查权双方都有权对对方履行合同的情况进行监督和检查。12.2监督与检查方式监督与检查方式包括但不限于：现场检查、资料审查、询问了解等。第十三条合同的附则13.1合同的解释本合同的解释权归双方共同所有。13.2合同的补充本合同的补充协议应由双方书面签署。13.3合同的修改本合同的修改应由双方书面签署。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同的签署日期为2024年1月1日。14.2签署地点本合同的签署地点为。14.3签署人委托单位签署人为：。监理单位签署人为：。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同中所称的“第三方”是指除甲乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或者个人。第三方不包括甲乙双方的子公司、分公司、关联公司或其他controlledentities。1.2第三方介入情形甲乙方在履行合同过程中，需要依赖第三方的服务或资源；甲乙方与第三方发生合同关系，影响本合同的履行；第三方对本合同的履行产生影响，如法律法规变化、政策调整等。第二条第三方责任限额2.1第三方责任第三方对于本合同的履行承担有限责任。第三方仅对其直接违约行为造成的损失承担赔偿责任。甲乙方不得要求第三方对间接损失、后果性损失或惩罚性损失进行赔偿。2.2第三方赔偿限制第三方赔偿责任限额不得超过合同总金额的%。具体赔偿金额和方式由甲乙方协商确定。2.3第三方责任免除如第三方因不可抗力、意外事件等原因导致无法履行或延迟履行合同，第三方不承担赔偿责任。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的合同关系不影响本合同的履行。甲方应独立承担与第三方的合同责任。3.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的合同关系不影响本合同的履行。乙方应独立承担与第三方的合同责任。3.3甲乙方与第三方的协调甲乙方应就第三方介入事宜进行充分协调，确保本合同的履行不受影响。甲乙方均有权要求第三方按照合同约定履行义务。第四条第三方介入的额外条款4.1第三方介入的约定如甲乙方在履行本合同过程中需要依赖第三方，应在合同中明确第三方介入的条款。包括但不限于第三方的义务、责任、赔偿限制等。4.2第三方违约的处理如第三方违约，甲乙方均有权要求第三方承担违约责任。甲方乙方可就第三方违约事宜与第三方协商解决，也可依法向人民法院提起诉讼。4.3第三方原因导致合同变更因第三方原因导致本合同内容变更，甲乙方应签订书面补充协议，明确变更内容及其影响。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方违约第三方未按合同约定履行义务，导致本合同无法履行或造成损失的，第三方应承担违约责任。5.2甲乙方违约甲乙方未按合同约定履行义务，导致第三方无法履行或造成损失的，甲乙方应承担违约责任。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方争议解决甲乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。协商无果的，可依法向人民法院提起诉讼。6.2第三方争议不影响本合同履行甲乙方与第三方之间的争议不影响本合同的履行。甲乙方应继续按照本合同约定履行各自义务。第七条第三方介入的合同修改本合同如需因第三方介入进行修改，甲乙方应签订书面修改协议，明确修改内容及其影响。第八条第三方介入的签署本合同的第三方介入条款需经甲乙方共同签署，方为有效。第二部分：第三方介入后的修正结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理合同2.监理单位资质证明3.监理人员名单及资质证明4.监理工作计划5.监理实施细则6.监理报告模板7.工程质量检验报告模板8.工程进度报告模板9.工程投资报告模板10.安全生产报告模板11.环境保护报告模板12.工程资料归档清单13.工程变更申请单14.工程验收申请表15.违约金支付通知书16.索赔申请书17.争议解决申请书18.其他相关附件（根据实际情况确定）说明二：违约行为及责任认定：1.工程质量违约违约行为：监理单位未按照相关法律法规、工程建设标准和设计文件对施工过程进行全面监督管理，导致工程质量不符合规定要求。责任认定：监理单位应承担相应的赔偿责任，包括但不限于赔偿因工程质量问题导致的损失、承担违约造成的其他费用等。示例说明：如监理单位未能及时发现施工过程中的质量问题，导致工程质量不合格，监理单位应承担相应的赔偿责任。2.工程进度违约违约行为：监理单位未按照施工合同约定的工期要求，对施工进度进行全面监督管理，导致工程无法按期完成。责任认定：监理单位应承担相应的赔偿责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因工期延误导致的损失等。示例说明：如监理单位未能及时发现并处理施工进度问题，导致工程延期交付，监理单位应承担相应的赔偿责任。3.工程投资违约违约行为：监理单位未按照施工合同约定的投资额度，对施工过程进行全面监督管理，导致工程投资超出预算。责任认定：监理单位应承担相应的赔偿责任，包括但不限于赔偿因投资超出导致的损失、承担违约造成的其他费用等。示例说明：如监理单位未能有效控制工程投资，导致投资超出预算，监理单位应承担相应的赔偿责任。4.安全生产违约违约行为：监理单位未按照相关法律法规、工程建设标准和设计文件，对施工现场的安全生产进行全面监督管理，导致施工现场发生安全事故。责任认定：监理单位应承担相应的赔偿责任，包括但不限于赔偿因安全事故导致的损失、承担违约造成的其他费用等。示例说明：如监理单位未能及时发现并处理施工现场的安全隐患，导致发生安全事故，监理单位应承担相应的赔偿责任。5.环境保护违约违约行为：监理单位未按照相关法律法规、工程建设标准和设计文件，对施工现场的环境保护进行全面监督管理，导致施工现场环境保护不符合规定要求。责任认定：监理单位应承担相应的赔偿责任，包括但不限于赔偿因环保问题导致的损失、承担违约造成的其他费用等。示例说明：如监理单位未能有效控制施工现场的环境保护，导致发生环保问题，监理单位应承担相应的赔偿责任。6.资料管理违约违约行为：监理单位未按照合同约定，负责施工过程资料的收集、整理、归档等工作，导致工程资料出现问题。责任认定：监理单位应承担相应的赔偿责任，包括但不限于赔偿因工程资料问题导致的损失、承担违约造成的其他费用等。示例说明：如监理单位未能及时归档工程资料，导致工程资料遗失或损坏，监理单位应承担相应的赔偿责任。7.其他违约行为除上述违约行为外，还包括其他违反本合同约定的行为，如违约金支付、索赔处理、争议解决等。责任认定：根据合同约定和法律规定，违约方应承担相应的违约责任。全文完。二零二四年度工程监理合同监理内容与责任划分2本合同目录一览第一条工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程投资估算第二条监理范围与内容2.1监理范围2.2监理内容2.3监理方式第三条监理责任划分3.1监理单位的监理责任3.2施工单位的监理责任3.3业主的监理责任第四条监理组织架构4.1监理单位组织架构4.2施工单位组织架构4.3业主组织架构第五条监理人员配备5.1监理单位人员配备5.2施工单位人员配备5.3业主人员配备第六条监理工作程序6.1监理单位的监理工作程序6.2施工单位的监理工作程序6.3业主的监理工作程序第七条监理工作方法与措施7.1监理单位的工作方法与措施7.2施工单位的工作方法与措施7.3业主的工作方法与措施第八条监理工作进度与计划8.1监理单位的工作进度与计划8.2施工单位的工作进度与计划8.3业主的工作进度与计划第九条监理费用与支付方式9.1监理单位的费用与支付方式9.2施工单位的费用与支付方式9.3业主的费用与支付方式第十条监理报告与信息沟通10.1监理单位的报告与信息沟通10.2施工单位的报告与信息沟通10.3业主的报告与信息沟通第十一条监理变更与调整11.1监理单位变更与调整11.2施工单位变更与调整11.3业主变更与调整第十二条监理违约责任12.1监理单位的违约责任12.2施工单位的违约责任12.3业主的违约责任第十三条争议解决方式13.1监理单位与施工单位的争议解决方式13.2监理单位与业主的争议解决方式13.3施工单位与业主的争议解决方式第十四条合同的生效、终止与解除14.1合同的生效条件14.2合同的终止条件14.3合同的解除条件第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：二零二四年度工程项目1.2工程地点：省市区路号1.3工程规模：根据工程设计文件确定的规模和内容1.4工程投资估算：根据工程设计文件和相关资料估算的投资额第二条监理范围与内容2.1监理范围：本工程项目的施工全过程2.2监理内容：包括但不限于施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性、安全生产的规范性等2.3监理方式：现场监理、会议监理、文件审查、随机抽查等第三条监理责任划分3.1监理单位的监理责任：根据合同约定，全面负责本工程项目的监理工作，确保工程质量、进度、投资和安全生产等方面的目标得以实现3.2施工单位的监理责任：按照合同约定和相关标准规范，组织施工，确保施工过程的合规性和工程质量的符合性3.3业主的监理责任：对监理单位和施工单位进行协调和管理，确保监理工作的顺利开展和工程目标的顺利实现第四条监理组织架构4.1监理单位组织架构：监理单位应设立项目经理部，配置相应的专业监理工程师和，负责监理工作的组织和实施4.2施工单位组织架构：施工单位应设立项目经理部，配置相应的施工管理和技术人员，负责施工的组织和实施4.3业主组织架构：业主应设立项目管理办公室，配置相应的管理人员，负责对监理单位和施工单位的协调和管理第五条监理人员配备5.1监理单位人员配备：根据工程规模和特点，配备足够数量的专业监理工程师和其他辅助人员，满足监理工作的需要5.2施工单位人员配备：根据施工计划和工程量，配备足够数量的施工管理和技术人员，满足施工的需要5.3业主人员配备：根据工程规模和管理需要，配备足够数量的管理人员，满足对监理单位和施工单位的协调和管理需要第六条监理工作程序6.1监理单位的监理工作程序：编制监理计划，进行现场监理，定期召开监理例会，对施工过程进行抽查，对工程质量进行评定，形成监理报告，向业主汇报6.2施工单位的监理工作程序：编制施工组织设计，按照设计方案和施工计划组织施工，定期召开施工例会，对施工过程进行自检，对工程质量进行自评，配合监理单位进行监理工作6.3业主的监理工作程序：对监理单位和施工单位的资质和人员进行审核，对监理计划和施工组织设计进行审批，对监理报告和施工进度进行审核，对工程质量进行验收第八条监理工作进度与计划8.1监理单位的工作进度与计划：监理单位应根据工程进度和关键节点，制定详细的监理工作计划，包括但不限于监理人员的到场时间、监理工作的具体内容、监理报告的提交时间等，并报业主和施工单位备案。8.2施工单位的工作进度与计划：施工单位应根据施工计划和工程进度，制定详细的施工进度计划，包括但不限于施工人员的到场时间、施工工作的具体内容、施工进度的报告提交时间等，并报监理单位和业主备案。8.3业主的工作进度与计划：业主应根据监理单位和施工单位的进度计划，制定详细的项目管理工作进度计划，包括但不限于业主人员的到场时间、项目管理的具体内容、项目管理报告的提交时间等，并报监理单位和施工单位备案。第九条监理费用与支付方式9.1监理单位的费用与支付方式：监理单位的费用包括但不限于人员费用、交通费用、住宿费用、办公费用等，具体费用根据工程规模和监理工作量确定，费用支付方式根据双方协商确定，并在合同中明确。9.2施工单位的费用与支付方式：施工单位的费用包括但不限于材料费用、人工费用、设备费用、临时设施费用等，具体费用根据施工计划和工程量确定，费用支付方式根据双方协商确定，并在合同中明确。9.3业主的费用与支付方式：业主的费用包括但不限于监理费用、施工费用、项目管理费用等，具体费用根据工程规模和管理工作量确定，费用支付方式根据双方协商确定，并在合同中明确。第十条监理报告与信息沟通10.1监理单位的报告与信息沟通：监理单位应定期向业主和施工单位提交监理报告，报告应包括但不限于工程进度、工程质量、安全生产、合规性等情况的描述和评价，同时对重大问题和风险应及时沟通。10.2施工单位的报告与信息沟通：施工单位应定期向监理单位和业主提交施工进度报告，报告应包括但不限于施工进度、施工质量、安全生产、材料使用等情况的描述和评价，同时对重大问题和风险应及时沟通。10.3业主的报告与信息沟通：业主应定期向监理单位和施工单位提交项目管理报告，报告应包括但不限于项目进度、项目质量、项目成本、项目风险等情况的描述和评价，同时对重大问题和风险应及时沟通。第十一条监理变更与调整11.1监理单位变更与调整：如因工程变更或其他原因导致监理工作内容、进度、人员等发生变更，监理单位应向业主和施工单位提出变更申请，经双方协商一致后进行调整。11.2施工单位变更与调整：如因施工计划调整或其他原因导致施工工作内容、进度、人员等发生变更，施工单位应向监理单位和业主提出变更申请，经双方协商一致后进行调整。11.3业主变更与调整：如因项目需求变更或其他原因导致项目管理内容、进度、人员等发生变更，业主应向监理单位和施工单位提出变更申请，经双方协商一致后进行调整。第十二条监理违约责任12.1监理单位的违约责任：如监理单位未按合同约定履行监理职责，导致工程质量、进度、投资等方面出现问题，监理单位应承担相应的违约责任。12.2施工单位的违约责任：如施工单位未按合同约定履行施工职责，导致工程质量、进度、投资等方面出现问题，施工单位应承担相应的违约责任。12.3业主的违约责任：如业主未按合同约定履行协调和管理职责，导致监理工作和施工工作出现问题，业主应承担相应的违约责任。第十三条争议解决方式13.1监理单位与施工单位的争议解决方式：如监理单位与施工单位在监理过程中发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。13.2监理单位与业主的争议解决方式：如监理单位与业主在监理过程中发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。13.3施工单位与业主的争议解决方式：如施工单位与业主在施工过程中发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十四条合同的生效、终止与解除14.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同生效后，各方应严格按照合同约定履行各自的职责和义务。14.2合同的终止条件：合同终止条件按照合同第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入是合同执行过程中的常见情况，本合同明确第三方介入的条件、方式、责任限额等。第三方介入包括但不限于中介方、评估方、审计方等，其介入目的为协助甲乙方更好地履行合同义务，确保合同目标的实现。第十五条第三方介入的条件15.1甲乙方在履行合同过程中，如遇到无法自行解决的问题，可协商决定引入第三方介入。15.2第三方介入需得到甲乙双方的书面同意，并明确介入的范围和职责。15.3第三方介入不得影响甲乙方根据本合同应承担的义务和责任。第十六条第三方介入的方式16.1第三方介入可通过签订补充协议的方式进行，补充协议应明确第三方的介入范围、职责、权利等。16.2第三方介入可采取现场监督、资料审查、定期报告等方式进行，具体方式由甲乙方协商确定。16.3第三方介入期间