空调总包合同范例

空调总包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方需要为新建或改造的建筑物配备空调系统，乙方具备提供空调总包服务的能力，双方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同标的

1.1甲方委托乙方对其新建或改造的建筑物进行空调系统总包服务，包括但不限于空调主机、管道、风管、末端设备、控制系统、安装、调试、验收等。

1.2本合同所述空调系统总包服务范围、具体内容、技术参数及要求详见附件一《空调系统总包服务明细》。

第二条合同工期

2.1本合同工期自合同生效之日起至甲方验收合格之日止，具体工期安排详见附件一《空调系统总包服务明细》。

第三条合同价格及支付方式

3.1本合同总价为人民币__________元整（大写：____________________），由乙方一次性向甲方提供空调系统总包服务。

3.2甲方应在合同生效后__________个工作日内向乙方支付合同总价__________%的预付款，剩余款项在工程验收合格后__________个工作日内一次性支付。

第四条甲方义务

4.1甲方应在本合同签订后__________个工作日内向乙方提供所需图纸、资料及现场施工条件。

4.2甲方应按合同约定的时间节点支付工程进度款。

4.3甲方应配合乙方进行工程验收，并在验收合格后及时签署验收报告。

第五条乙方义务

5.1乙方应按照合同约定，在约定的时间内完成空调系统总包服务。

5.2乙方应确保空调系统总包服务的质量，符合国家及行业相关标准。

5.3乙方应按照甲方要求，及时解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。

第六条违约责任

6.1甲方未按合同约定支付工程进度款的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的__________%。

6.2乙方未按合同约定完成空调系统总包服务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。

6.3因甲方原因导致工程延期，甲方应向乙方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。

6.4因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

一、《空调系统总包服务明细》

二、甲方提供的图纸、资料及现场施工条件清单

三、其他有关文件

特此证明。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“丙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方需对其新建或改造的建筑物配备空调系统，乙方具备提供空调系统总包服务的能力，丙方作为第三方担保主体，为确保合同履行，双方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同标的

1.1甲方委托乙方对其新建或改造的建筑物进行空调系统总包服务，包括但不限于空调主机、管道、风管、末端设备、控制系统、安装、调试、验收等。

1.2本合同所述空调系统总包服务范围、具体内容、技术参数及要求详见附件一《空调系统总包服务明细》。

第二条丙方担保责任

2.1丙方作为第三方担保主体，对本合同项下的乙方履行义务提供担保。

2.2丙方担保金额为人民币__________元整，担保期限自合同生效之日起至本合同项下的所有债务履行完毕之日止。

2.3丙方应在合同签订后__________个工作日内向乙方支付担保金。

第三条合同工期

3.1本合同工期自合同生效之日起至甲方验收合格之日止，具体工期安排详见附件一《空调系统总包服务明细》。

第四条合同价格及支付方式

4.1本合同总价为人民币__________元整（大写：____________________），由乙方一次性向甲方提供空调系统总包服务。

4.2甲方应在合同生效后__________个工作日内向乙方支付合同总价__________%的预付款，剩余款项在工程验收合格后__________个工作日内一次性支付。

第五条甲方权利与义务

5.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成空调系统总包服务。

5.2甲方有权要求乙方在施工过程中，严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。

5.3甲方有权要求乙方在施工过程中，及时解决出现的问题，确保工程顺利进行。

5.4甲方有权要求乙方在工程验收合格后，及时提供相关验收文件。

第六条乙方权利与义务

6.1乙方有权要求甲方按合同约定的时间节点支付工程进度款。

6.2乙方有权要求甲方提供所需图纸、资料及现场施工条件。

6.3乙方有权要求甲方配合乙方进行工程验收。

第七条违约责任

7.1乙方未按合同约定完成空调系统总包服务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。

7.2甲方未按合同约定支付工程进度款的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的__________%。

7.3因甲方原因导致工程延期，甲方应向乙方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。

7.4因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条合同解除

9.1在合同履行过程中，如乙方严重违约，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。

9.2如甲方原因导致合同解除，甲方应向乙方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。

第十条其他

10.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

10.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

一、《空调系统总包服务明细》

二、甲方提供的图纸、资料及现场施工条件清单

三、其他有关文件

第三方介入的意义和目的：

1.保障甲方权益，确保空调系统总包服务的质量。

2.通过丙方的担保，降低甲方与乙方之间的风险。

3.促进双方合作，提高工程进度。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为合同主导方，有权对空调系统总包服务的质量进行监督和验收。

2.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成工程，确保工程进度。

3.甲方有权要求乙方在施工过程中，严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“丙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方拟对其现有生产线进行技术升级，需要乙方提供生产线自动化改造服务，丙方作为第三方担保主体，为确保合同履行，双方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同标的

1.1甲方委托乙方对其生产线进行自动化改造服务，包括但不限于设备采购、安装、调试、培训等。

1.2本合同所述生产线自动化改造服务范围、具体内容、技术参数及要求详见附件一《生产线自动化改造服务明细》。

第二条丙方担保责任

2.1丙方作为第三方担保主体，对本合同项下的乙方履行义务提供担保。

2.2丙方担保金额为人民币__________元整，担保期限自合同生效之日起至本合同项下的所有债务履行完毕之日止。

2.3丙方应在合同签订后__________个工作日内向乙方支付担保金。

第三条合同工期

3.1本合同工期自合同生效之日起至甲方验收合格之日止，具体工期安排详见附件一《生产线自动化改造服务明细》。

第四条合同价格及支付方式

4.1本合同总价为人民币__________元整（大写：____________________），由乙方一次性向甲方提供生产线自动化改造服务。

4.2甲方应在合同生效后__________个工作日内向乙方支付合同总价__________%的预付款，剩余款项在工程验收合格后__________个工作日内一次性支付。

第五条乙方权利与义务

5.1乙方有权要求甲方按合同约定的时间节点支付工程进度款。

5.2乙方有权要求甲方提供所需图纸、资料及现场施工条件。

5.3乙方有权要求甲方配合乙方进行工程验收。

5.4乙方有权要求甲方在改造过程中提供必要的培训和指导。

第六条甲方权利与义务

6.1甲方应按照合同约定的时间节点支付工程进度款。

6.2甲方应在本合同签订后__________个工作日内向乙方提供所需图纸、资料及现场施工条件。

6.3甲方应配合乙方进行工程验收。

6.4甲方应在乙方完成改造后，对乙方提供的服务进行验收，并在验收合格后签署验收报告。

第七条违约责任

7.1甲方未按合同约定支付工程进度款的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的__________%。

7.2乙方未按合同约定完成生产线自动化改造服务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。

7.3因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。

7.4因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条合同解除

9.1在合同履行过程中，如甲方严重违约，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担违约责任。

9.2如乙方原因导致合同解除，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。

第十条其他

10.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

10.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

一、《生产线自动化改造服务明细》

二、甲方提供的图纸、资料及现场施工条件清单

三、其他有关文件

乙方为主导的目的和意义：

1.乙方作为服务提供方，确保其权益