道路建设室外施工合同

道路建设室外施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：联系电话：联系人：乙方：（全称）地址：联系电话：联系人：鉴于：1.甲方为道路建设项目的业主，拥有道路建设项目的所有权和决策权；2.乙方为具备道路建设室外施工资质和经验的专业施工单位，愿意承担该项目的室外施工；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，特订立本合同。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的道路建设项目室外施工包括但不限于：路基工程、路面工程、交通工程、绿化工程、照明工程等。1.2乙方应按照本合同约定的施工标准、施工工艺和施工进度要求，完成本合同范围内的施工任务。第二条施工标准与要求2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术规范进行施工，确保施工质量符合相关法律法规、行业标准和设计要求。2.2乙方应严格按照施工组织设计进行施工，确保施工安全、文明、环保。2.3乙方应保证施工过程中各类材料、设备的安全、合格，并承担因质量问题造成的全部责任。第三条合同价格与支付3.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方应按照本合同约定的付款进度，向乙方支付合同价款。3.3乙方完成施工后，甲方应按照验收合格的工程量，向乙方支付合同价款。第四条施工期限4.1本工程的施工期限为__________个月，自乙方入场施工之日起计算。4.2乙方应按照甲方要求的施工进度，确保本工程按期完工。第五条质量保修5.1乙方应按照相关法律法规和行业标准，对施工的工程实行质量保修。5.2质量保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为__________年。5.3保修期内，乙方应对工程出现的质量问题负责维修、更换，并承担相应费用。第六条违约责任6.1乙方未按照本合同约定的施工标准、施工工艺和施工进度要求完成施工任务的，甲方有权要求乙方限期整改，并承担相应违约责任。6.2乙方未经甲方同意，擅自离开施工现场的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。6.3甲方未按照本合同约定的付款进度支付合同价款的，乙方有权要求甲方限期支付，并承担相应违约责任。第七条争议解决7.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律法规。7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日起终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术规范4.施工组织设计5.工程量清单6.材料及设备合格证明7.质量保修书8.付款凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的施工标准、施工工艺和施工进度要求完成施工任务的，视为违约。2.乙方未经甲方同意，擅自离开施工现场的，视为违约。3.甲方未按照约定的付款进度支付合同价款的，视为违约。4.甲方未按照约定提供施工条件或所需文件的，视为违约。5.任何一方未履行合同约定的其他义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.道路建设项目：指新建、改建、扩建的道路工程，包括路基、路面、交通、绿化、照明等工程。2.室外施工：指在室外进行的建筑施工活动。3.施工标准：指国家、行业或地方规定的工程质量、安全、环保等方面的要求。4.施工工艺：指施工过程中采用的技术方法、程序和操作规程。5.施工进度：指施工过程中各阶段工作的时间安排和计划。6.质量保修：指施工单位对施工质量不符合约定部分提供的维修、更换等保障措施。7.违约金：指一方违反合同约定应支付给另一方的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工图纸或方案变更：及时沟通，根据实际情况调整施工计划，并重新签订补充协议。2.遇到施工进度延误：分析原因，制定措施，确保工程按期完工。如有必要，可申请延期。3.遇到质量问题：立即停工整改，查明原因，分清责任，采取措施予以解决。4.遇到付款问题：按照合同约定的付款进度，提供相应的工程进度证明，协商解决付款事宜。5.遇到合同争议：友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于新建、改建、扩建的道路工程项目的室外施工。2.适用于各类道路建设室外施工工程，包括路基、路面、交通、绿化、照明等工程。3