2024年度水利枢纽工程设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水利枢纽工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3设计与施工范围第二条合同金额与支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3支付条件第三条设计与施工期限3.1设计期限3.2施工期限3.3延期条款第四条工程质量标准4.1设计质量标准4.2施工质量标准4.3质量验收第五条技术与信息交流5.1技术交流5.2信息交流5.3保密条款第六条安全生产与环保要求6.1安全生产要求6.2环保要求第七条变更与调整7.1变更条件7.2调整方式7.3变更程序第八条违约责任8.1发包方的违约责任8.2承包方的违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁地点第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更条件10.3合同解除条件第十一条合同的转让11.1转让条件11.2转让程序第十二条法律法规与标准规范12.1法律法规12.2标准规范第十三条其他条款13.1保险13.2税收13.3不可抗力第十四条合同附件14.1附件一：设计与施工内容明细14.2附件二：合同金额构成明细14.3附件三：设计与施工进度计划14.4附件四：合同保密协议14.5附件五：争议解决机构名录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3设计与施工范围第二条合同金额与支付方式2.1合同金额本合同的合同金额为人民币：（大写金额），小写金额：（金额）。2.2支付方式2.3支付条件（1）工程设计阶段，甲方支付乙方设计费用的（百分比）；（2）工程施工阶段，甲方根据工程进度支付乙方工程款的（百分比）；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的款项。第三条设计与施工期限3.1设计期限乙方应当按照甲方要求，在（时间）内完成工程设计，并提交甲方审批。3.2施工期限乙方应当按照甲方要求，在（时间）内完成工程施工。3.3延期条款如乙方因不可抗力等特殊情况导致无法按照约定时间完成设计或施工的，乙方应当在预计延期开始前及时通知甲方，并采取合理措施减少损失。甲方根据实际情况有权决定是否同意延期，并按照约定方式处理延期事宜。第四条工程质量标准4.1设计质量标准乙方的设计成果应当符合国家及行业相关标准、规范要求，并满足甲方工程需求。4.2施工质量标准乙方的施工质量应当符合国家及行业相关标准、规范要求，并满足甲方工程需求。4.3质量验收甲方有权对乙方的设计与施工质量进行验收，验收不合格的，乙方应当及时整改，并承担由此产生的费用。第五条技术与信息交流5.1技术交流乙方应主动向甲方汇报工程设计、施工过程中的关键技术问题及解决措施。5.2信息交流乙方应按照甲方要求，定期提交工程进度报告、设计变更报告等相关信息。5.3保密条款乙方应对在合同履行过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。第六条安全生产与环保要求6.1安全生产要求乙方应按照国家和行业安全生产规定，加强施工现场安全管理，确保工程施工安全。6.2环保要求乙方应按照国家和行业环保规定，加强施工现场环境保护，确保工程施工对周边环境的影响降至最低。第八条违约责任8.1发包方的违约责任甲方违反合同约定的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同金额的（百分比）。8.2承包方的违约责任乙方违反合同约定的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同金额的（百分比）。8.3违约赔偿因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任，赔偿金额为损失金额的实际损失。第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构选择仲裁的，仲裁机构为：（仲裁机构名称）；选择诉讼的，管辖法院为：（法院名称）。9.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为：（地点）。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更条件合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同解除条件合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方协商一致可以解除合同。第十一条合同的转让11.1转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2转让程序如需转让合同权利和义务，应提前（时间）通知对方，并按照双方协商确定的转让程序进行。第十二条法律法规与标准规范12.1法律法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。12.2标准规范本合同的履行应符合国家及行业相关标准、规范要求。第十三条其他条款13.1保险乙方应按照甲方要求，办理工程保险，并将保险单副本提交甲方备案。13.2税收乙方应依法缴纳合同履行过程中产生的各项税费。13.3不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。第十四条合同附件14.1附件一：设计与施工内容明细附件一详细列明乙方需完成的工程设计内容、施工范围及要求等。14.2附件二：合同金额构成明细附件二详细列明合同金额的构成，包括设计费、施工费等。14.3附件三：设计与施工进度计划附件三详细列明乙方完成工程设计、施工的时间节点及进度安排。14.4附件四：合同保密协议附件四详细列明双方在合同履行过程中应遵守的保密规定及保密期限等。14.5附件五：争议解决机构名录附件五列明双方选择的仲裁机构或诉讼管辖法院等信息。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与合同履行过程的非合同当事人，包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方等。1.2第三方范围第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入条件2.2第三方介入程序第三方介入的程序如下：（1）甲乙方协商一致，确定需要第三方介入的事项；（2）甲方书面同意第三方介入；（3）乙方与第三方签订相关协议，明确双方权利义务；（4）第三方按照约定事项进行介入。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任第三方应按照约定事项，履行合同义务，并承担相应责任。第三方责任包括但不限于：（具体列举第三方应承担的责任，如质量保证、进度控制等）。3.2第三方权益3.3第三方责任限额第三方的责任限额如下：（具体限额，如赔偿金额上限、责任范围等）。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的关系为：（合同关系或合作关系）。4.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的关系为：（合同关系或合作关系）。4.3第三方与甲乙方的权益划分第三方在合同履行过程中，与甲乙方的权益划分如下：（具体划分，如报酬分配、责任承担等）。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方介入变更如合同履行过程中，需要变更第三方介入的事项，甲乙方应协商一致，并书面确认。5.2第三方介入解除如合同履行过程中，需要解除第三方介入，甲乙方应协商一致，并书面确认。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入争议解决方式6.2第三方介入争议解决机构选择仲裁的，仲裁机构为：（仲裁机构名称）；选择诉讼的，管辖法院为：（法院名称）。第七条第三方介入的保密与信息交流7.1第三方保密第三方应对在合同履行过程中获取的甲方、乙方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经甲乙方同意，不得向第三方泄露。7.2第三方信息交流第三方应按照甲乙方要求，定期提交履行情况报告、进度报告等相关信息。第八条第三方介入的保险与税费8.1第三方保险第三方应按照甲乙方要求，办理相关保险，并将保险单副本提交甲乙方备案。8.2第三方税费第三方应依法缴纳合同履行过程中产生的各项税费。第九条不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更条件合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同解除条件合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方协商一致可以解除合同。第十一条合同的转让11.1转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2转让程序如需转让合同权利和义务，应提前（时间）通知对方，并按照双方协商确定的转让程序进行。第十二条法律法规与标准规范12.1法律法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。12.2标准规范本合同的履行应符合国家及行业相关标准、规范要求。第十三条其他第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计与施工内容明细详细列明乙方需完成的工程设计内容、施工范围及要求等。附件二：合同金额构成明细详细列明合同金额的构成，包括设计费、施工费等。附件三：设计与施工进度计划详细列明乙方完成工程设计、施工的时间节点及进度安排。附件四：合同保密协议详细列明双方在合同履行过程中应遵守的保密规定及保密期限等。附件五：争议解决机构名录列明双方选择的仲裁机构或诉讼管辖法院等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定时间完成设计或施工的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。示例：乙方未能在约定的设计期限内完成设计，甲方有权按照合同约定向乙方索赔违约金。2.乙方设计成果不符合国家及行业相关标准、规范要求的，乙方应当承担整改责任，并支付甲方因此产生的损失。示例：乙方提交的设计成果被发现不符合国家及行业相关标准，乙方需承担整改责任，并赔偿甲方因此产生的损失。3.乙方未按照约定支付合同款项的，应当按照合同约定向甲方支付滞纳金。示例：乙方未能在约定时间内支付合同款项，甲方有权按照合同约定向乙方索赔滞纳金。4.甲方未按照约定支付合同款项的，应当按照合同约定向乙方支付违约金。示例：甲方未能在约定时间内支付合同款项，甲方需按照合同约定向乙方支付违约金。5.甲方未按照约定提供设计、施工所需资料或条件，导致乙方无法正常履行合同的，甲方应当承担相应责任。示例：甲方未能按照约定提供设计所需资料，导致乙方无法按时完成设计，甲方需承担相应责任。6.甲方未按照约定时间支付款项或提供资料的，应当按照合同约定向乙方支付违约金。示例：甲方未能在约定时间内支付款项或提供资料，甲方需按照合同约定向乙方支付违约金。全文完。2024年度水利枢纽工程设计与施工合同1本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程目标2.设计与施工范围2.1设计范围2.2施工范围3.合同主体3.1甲方名称3.2乙方名称4.合同价格4.1合同总价4.2支付方式4.3价格调整机制5.设计与施工期限5.1设计期限5.2施工期限6.工程质量标准6.1设计质量标准6.2施工质量标准7.技术与资料交付7.1技术文件交付7.2施工图纸交付8.安全生产与环境保护8.1安全生产要求8.2环境保护要求9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点11.合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同解除条件12.合同的履行与监督12.1合同履行主体12.2合同履行监督13.知识产权与保密13.1知识产权归属13.2保密义务14.合同的适用法律与解释14.1适用法律14.2合同解释第一部分：合同如下：1.工程概述1.1工程名称：2024年度水利枢纽工程1.2工程地点：具体地理位置1.3工程规模：工程占地面积、建筑规模等具体数据1.4工程目标：工程建设的具体目标和要求，如提高防洪能力、供水能力等2.设计与施工范围2.1设计范围：包括工程方案设计、施工图设计等全部设计工作2.2施工范围：包括土建工程、安装工程、装修工程等全部施工工作3.合同主体3.1甲方名称：甲方全称3.2乙方名称：乙方全称4.合同价格4.1合同总价：合同总价（大写金额）4.2支付方式：支付的具体方式，如分期支付、进度支付等4.3价格调整机制：价格调整的条件和方式，如原材料价格变动、政策调整等5.设计与施工期限5.1设计期限：设计的开始和结束时间5.2施工期限：施工的开始和结束时间6.工程质量标准6.1设计质量标准：设计文件应满足的技术要求和国家标准6.2施工质量标准：施工过程中应满足的技术要求和国家标准7.技术与资料交付7.1技术文件交付：乙方应在规定时间内向甲方交付完整的技术文件7.2施工图纸交付：乙方应在规定时间内向甲方交付完整的施工图纸8.安全生产与环境保护8.1安全生产要求：乙方应按照国家和行业的安全生产规定，制定并执行安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。8.2环境保护要求：乙方应按照国家和行业的环境保护规定，制定并执行环境保护措施，确保施工过程中的环境保护。9.违约责任9.1甲方违约责任：甲方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。9.2乙方违约责任：乙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。10.争议解决10.1争议解决方式：双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解、仲裁或者诉讼解决。10.2争议解决地点：争议解决的地点为甲方所在地或者乙方所在地。11.合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更条件：合同的变更应经双方协商一致，并书面确认。11.3合同解除条件：合同解除应经双方协商一致，并书面确认。12.合同的履行与监督12.1合同履行主体：甲方和乙方均为合同履行主体。12.2合同履行监督：双方应相互监督，确保合同的履行。13.知识产权与保密13.1知识产权归属：双方确认，合同标的物的知识产权归甲方所有。13.2保密义务：双方应对合同内容和双方的技术秘密、商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.合同的适用法律与解释14.1适用法律：本合同的适用法律为中华人民共和国法律。14.2合同解释：本合同的解释权归双方共同所有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方介入是指在本合同执行过程中，除甲方和乙方之外，涉及到的其他各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、材料供应商、设备供应商等。15.2第三方介入的范围包括合同履行过程中的所有外部合作方，以及与甲方和乙方有业务往来的相关单位和个人。16.第三方责任限额16.1甲方和乙方明确，第三方在本合同执行过程中的行为，应由其自行承担责任，甲方和乙方不承担由此产生的任何损失。16.2甲方和乙方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于第三方赔偿责任的限额、第三方责任范围等。17.第三方介入的附加条款与说明17.1甲方和乙方在选择第三方时，应确保第三方具备相应的资质和能力，能够满足合同履行所需的技术和service要求。17.2甲方和乙方应与第三方签订相应的合作协议，明确双方的权利和义务，以及合同履行过程中的责任和限制。17.3甲方和乙方应监督第三方的工作，确保其按照合同约定履行义务，如第三方未能履行义务，甲方和乙方有权要求第三方承担责任。18.第三方与甲方、乙方的关系划分18.1第三方与甲方、乙方的关系，应以本合同为准，第三方应遵守合同约定，履行合同义务。18.2第三方与甲方、乙方的权利和义务，应以合作协议为准，合作协议应为本合同的有效组成部分。18.3第三方与甲方、乙方的责任划分，应按照合作协议和本合同约定执行，如合作协议与本合同有冲突，应以本合同为准。19.第三方介入的争议解决19.1如甲方、乙方与第三方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解、仲裁或者诉讼解决。19.2争议解决的地点和方式，应按照本合同争议解决条款的约定执行。20.第三方介入的合同修改与补充20.1如本合同执行过程中，需要对第三方介入的相关内容进行修改或补充，应经甲方、乙方和第三方协商一致，并书面确认。20.2修改或补充的内容，应为本合同的有效组成部分，各方均应遵守。21.第三方介入的保密义务21.1第三方应对本合同内容和双方的技术秘密、商业秘密予以保密，未经甲方、乙方同意不得泄露给第三方。21.2第三方应遵守本合同保密条款的约定，如违反保密义务，应承担相应的违约责任。22.第三方介入的适用法律与解释22.1本合同第三方介入的相关内容，适用中华人民共和国法律。22.2本合同第三方介入的解释权归甲方、乙方和第三方共同所有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计委托书附件二：施工图纸附件三：技术规范和标准附件四：材料供应合同附件五：设备供应合同附件六：安全生产措施方案附件七：环境保护措施方案附件八：设计进度计划附件九：施工进度计划附件十：支付凭证附件十一：质量检验报告附件十二：工程验收报告附件十三：安全生产验收报告附件十四：环境保护验收报告附件的详细要求和附件的说明：附件一：工程设计委托书本附件应明确委托设计的范围、内容、要求等内容，包括但不限于设计深度、设计标准、设计时间等。附件二：施工图纸施工图纸应包括工程的所有施工细节，如结构、安装、装修等，并应符合相关规范和标准。附件三：技术规范和标准技术规范和标准应包括工程的所有技术要求，如材料要求、施工工艺、验收标准等。附件四：材料供应合同材料供应合同应明确材料供应的范围、数量、质量、价格、交付时间等内容。附件五：设备供应合同设备供应合同应明确设备供应的范围、数量、质量、价格、交付时间等内容。附件六：安全生产措施方案安全生产措施方案应明确