风电场建设施工劳务分包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME风电场建设施工劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质1.3风电场建设施工劳务分包的定义第二条劳务分包范围及内容2.1分包工程的范围2.2分包工程的内容2.3乙方应提供的资源及条件第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式及时间表3.3价款调整的条件及方法第四条施工期限及进度4.1施工期限的约定4.2施工进度的要求4.3乙方延误工期的违约责任第五条质量标准及验收5.1工程质量标准5.2验收程序及标准5.3乙方质量不合格的违约责任第六条安全及环境保护6.1乙方应遵守的安全规定6.2乙方应遵守的环境保护规定6.3安全事故的处理第七条保密条款7.1保密信息的定义7.2保密义务及期限7.3违约泄露保密信息的赔偿责任第八条不可抗力8.1不可抗力的定义8.2不可抗力事件的处理8.3不可抗力事件的免责及赔偿第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约赔偿的计算方法及支付第十条争议解决10.1争议解决的方式10.2诉讼或仲裁的管辖地点及机构第十一条合同的变更、解除和终止11.1合同变更的条件及程序11.2合同解除的条件及后果11.3合同终止的条件及后果第十二条合同的生效、失效及续签12.1合同的生效条件12.2合同的失效条件12.3合同续签的条件及程序第十三条其他条款13.1甲方应提供的协助和支持13.2乙方应承担的费用及税金13.3双方约定的其他事项第十四条附件14.1附件清单及说明14.2附件的有效期及替换条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质甲方全称为：风电场开发有限公司，具备中华人民共和国相关行业规定的风电场开发、建设、运营资质。1.2乙方名称及资质乙方全称为：风电场建设施工劳务有限公司，具备中华人民共和国相关行业规定的风电场建设施工劳务资质。1.3风电场建设施工劳务分包的定义本合同所述风电场建设施工劳务分包，是指乙方按照甲方的要求，在甲方提供的风电场建设工地上，进行指定的施工劳务工作，并按照合同约定完成分包工程的行为。第二条劳务分包范围及内容2.1分包工程的范围分包工程范围包括但不限于：风电场的土建工程、安装工程、调试工程、维修工程等相关施工劳务工作。2.2分包工程的内容分包工程内容具体包括但不限于：风电场建设施工图纸设计、施工方案制定、施工组织与管理、施工人员工资福利、施工设备及材料供应、施工现场安全管理等。2.3乙方应提供的资源及条件乙方应提供具备相关资质的施工人员、先进的施工设备、合格的施工材料，并按照甲方的要求，保证分包工程的顺利进行。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格合同价格为人民币元整（大写：人民币元整），具体金额详见附件一。3.2支付方式及时间表甲方按照合同约定的工程进度，分阶段支付乙方劳务分包费用。具体支付方式及时间表详见附件二。3.3价款调整的条件及方法合同执行过程中，如遇市场行情变化、政策调整等因素导致劳务分包费用发生变动，双方可协商调整价款，具体调整条件及方法详见附件三。第四条施工期限及进度4.1施工期限的约定分包工程的施工期限为个月，自乙方进入施工现场之日起计算。4.2施工进度的要求乙方应按照甲方提供的施工计划和时间表，确保分包工程的顺利进行，并按照合同约定完成施工任务。4.3乙方延误工期的违约责任乙方如因自身原因导致分包工程延误，应按照合同约定向甲方支付违约金，具体违约金计算方式详见附件四。第五条质量标准及验收5.1工程质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，具体质量要求详见附件五。5.2验收程序及标准分包工程验收按照甲方提供的验收标准和方法进行，具体验收程序及标准详见附件六。5.3乙方质量不合格的违约责任乙方如未能按照合同约定达到质量标准，应承担返工、维修、赔偿等违约责任，具体违约责任详见附件七。第六条安全及环境保护6.1乙方应遵守的安全规定乙方在施工过程中应严格遵守国家安全生产法律法规、甲方安全规定，确保施工安全。6.2乙方应遵守的环境保护规定乙方在施工过程中应严格遵守国家环境保护法律法规，确保施工环境保护符合相关要求。6.3安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行事故处理，具体处理程序详见附件八。第八条保密条款8.1保密信息的定义保密信息是指合同双方在合同签订和履行过程中产生、获取的未公开的、具有商业价值的信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、运营秘密等。8.2保密义务及期限双方对在合同过程中获知的对方保密信息承担保密义务，未经对方同意不得向第三方泄露。保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。8.3违约泄露保密信息的赔偿责任如一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失，具体赔偿方式及金额详见附件九。第九条不可抗力9.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.2不可抗力事件的处理如发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取合理措施减轻损失。不可抗力事件影响合同履行的，双方可协商延长合同履行期限。9.3不可抗力事件的免责及赔偿因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。但一方迟延履行通知义务的，应承担相应的违约责任。第十条违约责任10.1甲方违约责任甲方如违反合同约定，导致乙方损失的，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失，具体赔偿方式及金额详见附件十。10.2乙方违约责任乙方如违反合同约定，导致甲方损失的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失，具体赔偿方式及金额详见附件十一。10.3违约赔偿的计算方法及支付违约赔偿金额可根据甲方或乙方实际损失计算，具体计算方法及支付方式详见附件十二。第十一条合同的变更、解除和终止11.1合同变更的条件及程序合同履行过程中，如需变更合同内容，双方可协商一致，并签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后生效。11.2合同解除的条件及后果双方协商一致，可以解除合同。合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，妥善处理合同终止后的遗留问题。11.3合同终止的条件及后果合同履行完毕，或者双方协商一致终止合同，合同即终止。合同终止后，双方对彼此的权利义务关系不负责任。第十二条合同的生效、失效及续签12.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的失效条件合同失效的条件包括但不限于：合同期限届满、双方协商一致解除合同、不可抗力导致合同无法履行等。12.3合同续签的条件及程序合同期满前，双方如需续签，应提前三个月协商一致，并签订书面续签协议。续签协议经双方签字盖章后生效。第十三条其他条款13.1甲方应提供的协助和支持甲方应提供必要的施工场地、施工图纸、技术资料等，协助乙方完成分包工程。13.2乙方应承担的费用及税金乙方应承担合同履行过程中的各项费用，包括但不限于施工人员工资、施工材料费用、税费等。13.3双方约定的其他事项双方在合同履行过程中，如有其他事项需要约定，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条附件14.1附件清单及说明附件清单详见附件十三。附件说明为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。14.2附件的有效期及替换条件附件的有效期与本合同一致。如附件内容发生变更，双方应签订书面替换协议，替换协议经双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同无直接权利义务关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方类型第三方包括但不限于：中介机构、咨询单位、检测机构、金融服务机构等。第二条第三方介入条件及程序2.1第三方介入条件本合同执行过程中，如甲方或乙方认为有必要引入第三方协助履行合同，可提出第三方介入的申请。2.2第三方介入程序第三方介入需经双方协商一致，并签订书面第三方介入协议。第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。第三条第三方责任及权益3.1第三方责任第三方应按照第三方介入协议的约定，履行协助甲方或乙方的义务，并对其提供的服务或产品负责。3.2第三方权益第三方享有按约定获得报酬、获得合同相关信息等权益。第四条第三方介入对甲乙双方的影响4.1甲方影响甲方应协助第三方履行其职责，提供必要的资料和技术支持。甲方对第三方的工作成果负责。4.2乙方影响乙方应接受第三方的协助，并按照约定支付相关费用。乙方对第三方的工作成果负责。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方对因其履行合同所产生的损失承担的最高赔偿限额。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额可根据合同双方协商确定，并在第三方介入协议中明确。5.3第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，合同双方应签订书面调整协议。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方的关系第三方与甲方为协助与被协助的关系。第三方应严格按照甲方要求履行合同义务。6.2第三方与乙方的关系第三方与乙方为协助与被协助的关系。第三方应严格按照乙方要求履行合同义务。6.3第三方与甲乙方及其他第三方的关系第三方与甲乙方及其他第三方之间不存在直接的权利义务关系。第三方的工作成果由甲乙方负责。第七条第三方介入协议的变更、解除和终止7.1第三方介入协议变更条件及程序第三方介入协议变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议经甲乙双方签字盖章后生效。7.2第三方介入协议解除条件及后果第三方介入协议可经甲乙双方协商一致解除。解除协议后，第三方应按照约定办理相关手续，妥善处理合同终止后的遗留问题。7.3第三方介入协议终止条件及后果第三方介入协议终止的条件包括但不限于：协议期限届满、甲乙双方协商一致解除协议、第三方违约等。第三方介入协议终止后，甲乙双方与第三方之间的权利义务关系不负责任。第八条第三方介入后的违约责任8.1第三方违约责任第三方如违反第三方介入协议的约定，导致甲乙双方损失的，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失，具体赔偿方式及金额详见附件十四。8.2甲方乙方的连带责任甲方乙方如因协助第三方导致损失的，可向第三方追偿。甲方乙方对第三方的违约行为不承担连带责任。第九条争议解决9.1争议解决方式第三方介入协议履行过程中如发生争议，双方可协商解决或向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.2仲裁管辖地点及机构仲裁管辖地点及机构详见附件十五。第十条合同的生效、失效及续签10.1第三方介入协议的生效条件第三方介入协议自双方签字盖章之日起生效。10.2第三方介入协议的失效条件第三方介入协议失效的条件包括但不限于：协议期限届满、甲乙双方协商一致解除协议、不可抗力导致协议无法履行等。10.3第三方介入协议的续签条件及程序第三方介入协议期满前，甲乙双方如需续签，应提前三个月协商一致，并签订书面续签协议。续签协议经甲乙双方签字盖章后生效。第十一条其他条款11.1甲方应提供的协助和支持甲方应提供必要的施工场地、施工图纸、技术资料等，协助乙方完成分包工程。11.2乙方应承担的费用及税金乙方应承担合同履行过程中的各项费用，包括但不限于施工人员工资、施工材料费用、税费等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程价格明细表附件二：支付方式及时间表附件三：价款调整条件及方法附件四：乙方延误工期违约责任计算方式附件五：工程质量标准及验收方法附件六：安全事故处理程序附件七：乙方质量不合格违约责任附件八：保密信息范围及期限附件九：违约泄露保密信息赔偿方式附件十：甲方违约责任赔偿方式附件十一：乙方违约责任赔偿方式附件十二：违约赔偿计算方法及支付方式附件十三：附件清单及说明附件十四：第三方违约责任赔偿方式附件十五：仲裁管辖地点及机构说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定未按约定支付劳务分包费用：甲方应支付违约金，违约金计算方式详见附件十。未提供施工图纸、技术资料等：甲方应承担因此产生的损失，赔偿