沥青路面工程2024年度分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

沥青路面工程2024年度分包协议本合同目录一览1.工程概述与分包范围1.1工程地点1.2工程规模1.3工程内容2.分包商责任与义务2.1分包商的工程责任2.2分包商的质量保证2.3分包商的安全责任2.4分包商的设备与材料3.合同价格与支付条款3.1合同价格3.2支付条件与方式3.3价格调整3.4付款时间表4.工期与进度4.1工程开工日期4.2工程完工日期4.3进度计划与报告4.4工期延误5.质量管理5.1质量标准与要求5.2质量控制与检查5.3质量问题处理6.安全生产6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3安全检查与培训7.材料与设备7.1材料供应与质量7.2设备使用与管理8.变更与调整8.1合同变更条件8.2变更程序8.3变更费用9.违约责任9.1分包商违约9.2甲方违约10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3诉讼地点与法院11.解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除或终止后的处理12.一般条款12.1合同的解释12.2通知与通讯12.3法律适用12.4合同的生效与终止13.附件13.1工程图纸13.2技术规范13.3分包商提供的材料与设备清单14.签字页14.1分包商代表签字14.2甲方代表签字14.3日期注记本合同目录一览第一条协议概述1.1分包工程内容1.2分包工程范围1.3分包工程量第二条合同价格2.1工程总价2.2工程预付款2.3工程进度款2.4工程尾款第三条工程进度3.1工程开工时间3.2工程竣工时间3.3工程进度报告第四条质量标准4.1工程质量要求4.2质量验收标准4.3质量问题处理第五条材料供应5.1材料种类5.2材料质量标准5.3材料供应时间第六条施工安全6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3安全生产培训第七条技术支持与配合7.1技术交底7.2施工过程中的技术问题7.3工程验收第八条沟通协调8.1双方沟通方式8.2协调解决问题8.3变更事项处理第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约金计算第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁机构第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.2转让程序13.3转让后果第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条工程概述与分包范围1.1工程地点本工程位于市区路，具体位置详见附件一：工程地理位置图。1.2工程规模本工程包括但不限于沥青混凝土路面铺设、排水系统改造、交通安全设施安装等，具体工程量及工程内容详见附件二：工程量清单。1.3工程内容（1）沥青混凝土路面铺设；（2）路面排水系统施工；（3）交通安全设施安装；（4）施工过程中的环境保护和文明施工；（5）工程验收和保修等。第二条分包商责任与义务2.1分包商的工程责任分包商应严格按照甲方的要求和技术规范进行施工，保证工程质量、安全、进度等满足合同约定。2.2分包商的质量保证分包商应对施工过程中的质量问题负责，及时进行整改，确保工程质量符合规范要求。2.3分包商的安全责任分包商应做好施工现场的安全管理工作，确保施工过程中不发生安全事故。如发生安全事故，分包商应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。2.4分包商的设备与材料分包商应提供合同约定的设备和材料，并保证其质量和性能满足工程要求。第三条合同价格与支付条款3.1合同价格本合同总价款为元（大写：人民币元整），具体金额详见附件三：合同价格明细表。3.2支付条件与方式（1）甲方按照工程进度分阶段支付合同价款；（2）每阶段工程完成后，分包商向甲方提交工程进度报告及工程款支付申请，甲方审核无误后支付相应款项；（3）合同价款的支付方式为银行转账。3.3价格调整合同执行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致工程成本变动，双方可协商调整合同价格。3.4付款时间表具体付款时间表详见附件四：付款时间表。第四条工期与进度4.1工程开工日期本工程开工日期为年月日。4.2工程完工日期本工程完工日期为年月日。4.3进度计划与报告分包商应按照甲方要求，定期提交工程进度报告，如工程进度出现异常，分包商应及时报告甲方并协商解决。4.4工期延误如分包商原因导致工程延期，分包商应承担相应的违约责任。第五条质量管理5.1质量标准与要求本工程质量标准应符合国家及行业相关规范要求，具体质量要求详见附件五：质量标准。5.2质量控制与检查分包商应建立健全质量管理体系，甲方有权对施工现场进行质量检查，分包商应予以配合。5.3质量问题处理如发现质量问题，分包商应立即采取措施予以整改，并根据甲方要求进行赔偿。第六条安全生产6.1安全生产要求分包商应遵守国家及地方安全生产法律法规，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2安全事故处理如发生安全事故，分包商应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。6.3安全检查与培训分包商应定期进行安全检查和培训，提高施工人员的安全意识。第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1分包工程内容乙方同意甲方将其拥有的沥青路面工程2024年度的相关工程分包给乙方进行施工。1.2分包工程范围乙方负责的工程范围包括但不限于沥青混凝土铺设、路面平整、排水系统安装等工程内容。1.3分包工程量具体工程量以甲乙双方确认的工程量清单为准，工程量清单作为本合同附件一。第二条合同价格2.1工程总价本工程总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额以甲乙双方确认的工程量清单为准。2.2工程预付款甲方在合同签订后七个工作日内向乙方支付工程预付款人民币【】元整（大写：【】元整）。2.3工程进度款甲方根据乙方提交的工程进度报告和工程实际完成情况，按照约定的比例支付工程进度款。2.4工程尾款工程竣工验收合格后，甲方在七个工作日内向乙方支付工程尾款，尾款金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。第三条工程进度3.1工程开工时间工程开工时间为【年】【月】【日】。3.2工程竣工时间工程竣工时间为【年】【月】【日】。3.3工程进度报告乙方应按照甲方要求，定期提交工程进度报告，包括已完成工程量、工程进度、存在的问题及解决措施等。第四条质量标准4.1工程质量要求本工程质量应符合国家相关标准和规范要求，包括但不限于《城市道路工程施工及验收规范》（CJJ12008）等。4.2质量验收标准工程验收标准按照《城市道路工程施工及验收规范》（CJJ12008）及甲方要求执行。4.3质量问题处理如发生质量问题，乙方应负责及时修复并承担相应责任。如因甲方原因导致质量问题，甲方应承担相应责任。第五条材料供应5.1材料种类乙方负责提供本工程施工所需的全部材料，包括但不限于沥青混凝土、砂石料、钢筋等。5.2材料质量标准乙方提供的材料应符合国家相关标准和规范要求，并提供相应的质量检测报告。5.3材料供应时间乙方应按照甲方要求的时间节点和数量供应材料，确保工程进度不受影响。第六条施工安全6.1安全生产要求乙方应严格按照国家相关安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求处理。6.3安全生产培训乙方应定期组织安全生产培训，提高施工现场人员的安全意识和安全技能。第八条材料与设备7.1材料供应与质量分包商应按照甲方要求采购工程所需材料，并保证材料质量符合规范要求。材料供应应满足工程进度需要。7.2设备使用与管理分包商应合理使用设备，定期进行维护保养，确保设备正常运行。设备使用应满足工程进度和质量要求。第九条变更与调整8.1合同变更条件合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款或工程内容发生变化，双方可协商变更合同。8.2变更程序变更合同价款或工程内容，需双方签署《合同变更协议》，并经甲方批准后生效。8.3变更费用因变更产生的额外费用，双方可根据实际情况协商确定。第十条违约责任9.1分包商违约分包商未按照合同约定完成工程，或工程质量、安全不符合规范要求，甲方有权要求分包商整改或赔偿。9.2甲方违约甲方未按照合同约定支付价款，或未履行其他合同义务，分包商有权要求甲方支付违约金或赔偿。第十一条争议解决10.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；如协商无果，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点与机构双方约定仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。10.3诉讼地点与法院如双方未约定仲裁，可向合同履行地的人民法院提起诉讼。第十二条一般条款11.1合同的解释本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2通知与通讯双方可通过书面形式或其他双方认可的方式进行通知与通讯。11.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.4合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行完毕后自行终止。第十三条附件12.1工程图纸本合同所涉及的工程图纸详见附件六：工程图纸。12.2技术规范本合同所涉及的技术规范详见附件七：技术规范。12.3分包商提供的材料与设备清单分包商提供的材料与设备清单详见附件八：材料与设备清单。第十四条签字页13.1分包商代表签字分包商授权代表签字：____________13.2甲方代表签字甲方授权代表签字：____________13.3日期注记本合同签订日期：年月日。第八条沟通协调8.1双方沟通方式甲乙双方应通过电话、电子邮件、现场会议等方式保持密切沟通，确保工程顺利进行。8.2协调解决问题双方在工程施工过程中遇到的问题应及时沟通，共同协商解决。如无法解决，可向甲方上级部门报告。8.3变更事项处理如工程范围、工程量、工程进度等发生变更，甲乙双方应签订书面变更协议，并明确变更后的工程价款、工期等事项。第九条违约责任9.1违约行为（1）乙方未按照约定的时间、质量、数量完成工程；（2）乙方提供的材料不符合约定的质量标准；（3）甲方未按照约定的时间支付工程进度款或尾款；（4）甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。具体违约金计算方式按照双方约定的违约金计算公式执行。9.3违约金计算违约金计算公式为：违约金=违约金额×违约金比例。违约金比例双方约定为【】%。第十条争议解决10.1争议解决方式如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖诉讼管辖地为合同签订地人民法院。10.3仲裁机构如双方约定仲裁解决争议，仲裁机构为【】。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。11.2合同变更程序合同变更应书面签订变更协议，经甲乙双方确认后生效。11.3合同解除条件合同解除应书面协议，经甲乙双方确认后生效。合同解除后，乙方向甲方支付的工程预付款、已完成的工程进度款等不予退还。第十二条保密条款12.1保密内容（1）甲乙双方的商业秘密；（2）工程施工技术资料；（3）合同签订过程中的沟通记录等。12.2保密期限保密期限为合同有效期内及合同解除或终止后五年。12.3违约保密条款违反保密条款的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条合同的转让13.1合同转让条件未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第三方。13.2转让程序合同转让应书面协议，经甲乙双方确认后生效。13.3转让后果合同转让后，受让方取代原乙方成为本合同的一方，享有原乙方的权利，承担原乙方的义务。第十四条其他条款14.1不可抗力如因不可抗力导致合同无法履行，双方均免除相应的违约责任。不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件本合同附件包括工程量清单、材料供应清单、施工图纸等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工方等。1.2第三方介入，是指在合同执行过程中，甲方或乙方因客观需要，邀请第三方参与项目实施或管理的行为。第二条第三方介入程序2.1甲方或乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入理由、方式和期限。2.2甲方或乙方应向第三方提供必要的合同信息、技术资料和现场条件，以便第三方顺利开展介入工作。2.3第三方介入前，甲方或乙方应对其进行审查，确保其具备相应的资质、能力和信誉。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利（1）按照甲乙方的要求，参与项目实施或管理；（2）获得甲方或乙方提供的合同信息、技术资料和现场条件；（3）按照约定获得相应的报酬。3.2第三方义务（1）遵守国家法律法规和合同约定，不得损害甲乙方合法权益；（2）按照约定完成介入工作，并保证质量；（3）保密甲方或乙方提供的商业秘密和技术秘密。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲乙方承担有限责任，其赔偿责任不超过甲方或乙方因第三方介入而实际支付的报酬金额。4.2第三方对甲方或乙方造成的损失，由甲方或乙方按照合同约定向第三方追偿。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方或乙方之间建立的是委托关系，第三方并非合同当事人，不承担合同履行义务。5.2第三方介入不影响甲乙方之间的合同权利和义务，甲乙方应按照合同约定履行各自义务。5.3第三方与甲方或乙方之间的纠纷，由双方协商解决；协商无果的，可通过仲裁或诉讼解决。第六条第三方介入的变更与终止6.1甲方或乙方如需变更或终止第三方介入，应提前书面通知对方，并说明变更或终止理由、方式和期限。6.2变更或终止第三方介入，不影响甲乙方之间的合同权利和义务。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方未按照约定完成介入工作，或违反国家法律法规和合同约定，甲方或乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2甲方或乙方未按照约定支付报酬，或未履行其他合同义务，第三方有权要求甲方或乙方承担违约责任。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方与甲方或乙方之间的争议，应通过友好协商解决；如协商无果，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点与机构、诉讼地点与法院，按照本合同第十条、第十一条约定执行。第九条一般条款9.1本合同未尽事宜，甲乙方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决，适用中华人民共和国法律。9.3本合同自甲乙方签字盖章之日起生效，合同履行完毕后自行终止。第十条附件10.1本合同附件，包括但不限于第三方介入的委托协议、报酬协议等。10.2附件与本合同具有同等法律效力，甲乙方应妥善保管附件。第十一条签字页11.1甲方代表签字甲方授权代表签字：____________11.2乙方代表签字乙方授权代表签字：____________11.3第三方代表签字第三方授权代表签字：____________11.4日期注记本合同签订日期：年月日。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外，与本合同工程有关联的其他参与方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、施工设备租赁商等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定和国家相关法律法规，对其提供的服务或产品负责。如第三方未履行合同约定，导致工程损失或损害，第三方应承担相应责任。1.3第三方选择甲乙双方应共同参与第三方的选择，并在合同中明确第三方的选择标准、选定程序和责任划分。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序第三方介入应按照甲乙双方约定的程序进行，包括但不限于第三方提交介入申请、甲乙双方审查、签订补充协议等。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）第三方具备相应的资质和能力；（2）第三方符合甲乙双方约定的标准；（3）第三方与甲乙双方无利益冲突。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指甲乙双方根据本合同约定，对第三方在工程施工过程中可能产生的损失或损害设定的一种赔偿责任限制。3.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方的资质、信誉、承担的风险等因素，由甲乙双方共同协商确定，并在合同中予以明确。3.3第三方责任限额的调整甲乙双方可以根据工程施工实际情况，协商调整第三方责任限额，并签订书面补充协议。第四条第三方与甲乙双方的权利义务划分4.1第三方与甲乙双方的权利义务第三方应按照合同约定和国家相关法律法规，履行其权利和义务。甲乙双方应监督第三方履行合同义务，并承担相应的合同责任。4.2第三方与甲乙双方的沟通协作第三方应与甲乙双方保持密切沟通，及时解决工程施工过程中的问题。甲乙双方应协助第三方解决施工过程中的技术、材料、设备等问题。4.3第三方与甲乙双方的利益分配第三方与甲乙双方的利益分配应按照合同约定进行，确保各方合法权益。第五条第三方违约处理5.1第三方违约行为（1）未按照合同约定履行义务；（2）提供的产品或服务不符合质量标准；（3）造成工程施工进度延误。5.2第三方违约责任承担第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲乙双方的损失、支付违约金等。具体违约金计算方式按照双方约定的违约金计算公式执行。5.3第三方违约金计算违约金计算公式为：违约金=违约金额×违约金比例。违约金比例双方约定为【】%。第六条第三方与甲乙双方的争议解决6.1争议解决方式如第三方与甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2诉讼管辖诉讼管辖地为合同签订地人民法院。6.3仲裁机构如双方约定仲裁解决争议，仲裁机构为【】。第七条第三方转让或退出7.1第三方转让第三方不得将其在合同中的权利和义务转让给第三方。如确需转让，应取得甲乙双方书面同意，并签订书面补充协议。7.2第三方退出第三方如因故需退出合同，应提前书面通知甲乙双方，并按照合同约定承担相应责任。第八条甲乙双方对第三方的监督和管理8.1甲乙双方应建立健全对第三方的监督和管理机制，确保第三方按照合同约定履行义务。8.2甲乙双方应定期对第三方的工作进行检查，对第三方的工作成果进行评估，并提出改进意见。8.3甲乙双方应对第三方进行安全生产培训，提高第三方的安全生产意识和技能。第九条甲乙双方与第三方的沟通协作9.1甲乙双方与第三方应保持密切沟通，及时解决工程施工过程中的问题。9.2甲乙双方应协助第三方解决施工过程中的技术、材料、设备等问题。9.3甲乙双方与第三方应共同参与工程验收，确保工程质量符合合同约定。第十条甲乙双方对第三方的支付和结算10.1甲乙双方应按照合同约定和第三方实际履行情况，及时支付第三方合同款项。10.第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程地理位置图详细描述工程所在地的地理位置、周边环境、交通状况等信息。附件二：工程量清单列出本工程包含的所有工程量，包括沥青混凝土路面铺设、排水系统改造、交通安全设施安装等，并附上相应的单位工程造价。附件三：合同价格明细表详细列出合同总价款、各分项工程的价格、价格调整条件与方式等信息。附件四：付款时间表明确各阶段工程的付款时间、付款比例和付款条件。附件五：质量标准列出本工程的质量标准要求，包括材料质量、施工质量、验收标准等。附件六：技术规范详细描述本工程所涉及的技术规范要求，包括施工工艺、技术参数、材料要求等。附件七：材料与设备清单列出分包商提供的材料和设备清单，包括品种、型号、数量、质量要求等信息。附件八：第三方介入的委托协议明确第三方的介入范围、职责、报酬等信息。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包商未按照合同约定完成工程，或工程质量、安全不符合规范要求。2.分包商未按照约定支付价款，或未履行其他合同义务。3.甲方未按照约定支付报酬，或未履行其他合同义务。4.第三方未按照约定完成介入工作，或违反国家法律法规和合同约定。责任认定标准：1.分包商违约：分包商应承担违约责任，包括但不限于整改、赔偿、延长工期等。2.甲方违约：甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担第三方费用等。示例说明：1.若分包商未按照合同约定完成工程，甲方有权要求分包商在规定时间内整改，并按照合同约定支付违约金。2.若甲方未按照约定支付价款，分包商有权要求甲方在规定时间内支付价款，并按照合同约定支付违约金。3.若第三方未按照约定完成介入工作，甲方或乙方有权要求第三方在规定时间内完成工作，并按照合同约定支付违约金。全文完。第三部分：其他补充性说明和解释说明