2024版电力工程设计施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版电力工程设计施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3设计范围1.4施工范围第二条合同金额与支付2.1合同金额2.2支付方式2.3进度付款2.4最终付款第三条合同工期3.1设计工期3.2施工工期3.3工期延误第四条设计要求4.1设计文件4.2设计质量4.3设计变更第五条施工要求5.1施工质量5.2施工安全5.3施工材料第六条质量保修6.1保修范围6.2保修期限6.3保修责任第七条合同的履行与监督7.1履行合同的方式7.2监督与检查7.3合同的暂停与终止第八条违约责任8.1发包人的违约8.2承包人的违约8.3违约的赔偿责任第九条争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁地点与仲裁机构9.3仲裁结果的执行第十条合同的变更与解除10.1合同的变更10.2合同的解除第十一条合同的转让11.1合同的转让条件11.2转让的程序第十二条合同的生效与终止12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件第十三条合同的附加条款13.1技术规范13.2施工图纸13.3采购清单第十四条其他约定14.1保密条款14.2法律法规14.3不可抗力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指合同中指定的电力工程的所有者或者合法授权的代表，负责对工程的设计和施工进行监督管理，并按照合同约定支付合同价款。1.2承包人承包人是指合同中指定的具有相应资质的设计和施工单位，负责按照合同约定完成工程的设计和施工。1.3设计范围设计范围包括但不限于：电力系统的规划、设计方案的制定、施工图的设计、设备的选型、工程量的计算等。1.4施工范围施工范围包括但不限于：土建工程、电气设备安装、线路敷设、调试与验收等。第二条合同金额与支付2.1合同金额合同金额为双方约定的电力工程设计施工的总价款，具体金额在合同附件中列明。2.2支付方式支付方式采用银行转账或承兑汇票，具体支付方式由双方在合同中约定。2.3进度付款承包人完成合同约定的设计或施工进度后，发包人应当按照约定的比例支付合同价款。具体付款比例和进度在合同附件中列明。2.4最终付款工程验收合格后，发包人应当按照约定支付剩余的合同价款。第三条合同工期3.1设计工期设计工期为双方约定的完成设计文件的时间，具体工期在合同附件中列明。3.2施工工期施工工期为双方约定的完成施工的时间，具体工期在合同附件中列明。3.3工期延误如因承包人原因导致工期延误，承包人应当按照合同约定承担违约责任。如因不可抗力导致工期延误，双方可协商调整工期。第四条设计要求4.1设计文件承包人应当按照发包人的要求，提交完整的设计文件，包括设计说明书、施工图、设备材料清单等。4.2设计质量承包人应当保证设计文件的质量，确保设计文件符合国家法律法规、行业标准和发包人的要求。4.3设计变更如因设计原因需要变更，承包人应当及时向发包人提出变更申请，并按照发包人的要求进行设计变更。第五条施工要求5.1施工质量承包人应当按照设计文件和施工规范的要求进行施工，保证施工质量符合国家法律法规、行业标准和发包人的要求。5.2施工安全承包人应当制定施工安全措施，确保施工过程中的人员安全和设备安全。5.3施工材料承包人应当使用符合设计文件和施工规范要求的材料，并提供材料合格证明。第六条质量保修6.1保修范围保修范围包括但不限于：电力工程的土建结构、设备安装、线路敷设等。6.2保修期限保修期限为合同竣工验收合格之日起两年。6.3保修责任如承包人在保修期内负责修复或更换保修范围内的不合格工程，由此产生的费用由承包人承担。第八条违约责任8.1发包人的违约发包人未按合同约定支付价款、履行合同义务的，应当承担违约责任。发包人逾期支付价款的，应当按照逾期付款金额的每日千分之五支付违约金。8.2承包人的违约承包人未按合同约定完成设计或施工任务、交付设计文件或施工成果的，应当承担违约责任。承包人逾期完成设计或施工任务的，应当按照逾期完成部分价款的每日千分之五支付违约金。8.3违约的赔偿责任违约方应当赔偿因违约给对方造成的损失，包括但不限于：直接损失、预期利益、修复费用、更换费用等。第九条争议解决9.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与仲裁机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。9.3仲裁结果的执行仲裁裁决作出后，双方应当自觉履行裁决确定的义务。一方不履行的，另一方可以向人民法院申请强制执行。第十条合同的变更与解除10.1合同的变更合同的变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后，成为合同的组成部分。10.2合同的解除合同解除的条件和程序按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。第十一条合同的转让11.1合同的转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同全部或部分转让给第三方。11.2转让的程序如需转让合同，应当书面通知对方，并由双方协商确定转让的条件和程序。第十二条合同的生效与终止12.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的终止条件合同终止的条件按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。第十三条合同的附加条款13.1技术规范双方同意按照合同附件中列明的技术规范进行设计和施工。13.2施工图纸承包人应当按照合同附件中列明的施工图纸进行施工。13.3采购清单承包人应当按照合同附件中列明的采购清单进行材料采购。第十四条其他约定14.1保密条款双方对合同内容和履行过程中获知的对方商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2法律法规双方在履行合同过程中，应当遵守国家法律法规，不得违法经营。14.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担责任。但一方迟延履行后发生不可抗力的，不得免除责任。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念和条件1.1第三方介入的概念第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外，涉及到合同相关事宜的第三方主体。第三方主体可以是中介方、监理方、政府监管部门、专业咨询机构等，其介入目的是为了保证合同的顺利履行和工程质量的符合要求。1.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：甲乙方在合同履行过程中出现争议，需要第三方进行调解；工程项目的质量和安全需要第三方进行监督和检查；工程项目的设计和施工需要第三方提供专业意见或技术支持；法律法规和政策要求第三方介入合同履行过程。第三方介入的具体条款修正2.1第三方选择的条件和程序具备相应的资质和能力；双方协商一致认可的第三方。第三方介入协议应明确第三方的主体资格、介入职责、权利和义务等内容。2.2第三方介入的时间和范围第三方介入的时间应从合同履行开始至合同履行结束。介入范围应包括但不仅限于：设计方案的审核和评估；施工过程的监督和管理；工程质量的检测和验收；合同争议的调解和解决。第三方介入的具体责任和权利3.1第三方责任第三方应按照介入协议的约定，履行相应的职责，并对其提供的服务承担责任。第三方未按约定履行职责的，应承担相应的违约责任。3.2第三方权利第三方有权要求甲乙双方提供与合同履行相关的资料和信息，并有权对合同履行过程进行监督和检查。第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙方的划分第三方作为合同之外的第三方主体，不改变甲乙双方之间的合同关系。甲乙双方应承担的合同责任和义务，不因第三方的介入而减轻或免除。4.2第三方与监理方的划分如合同中设有监理方，监理方应独立履行其职责，并对甲方负责。第三方介入并不取代监理方的职责，监理方和第三方各自独立履行其职责。第三方责任限额的明确5.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在履行介入职责过程中，对其承担的合同责任设定上限。第三方责任限额应根据合同金额、工程复杂程度等因素进行合理确定。5.2第三方责任限额的确定方式第三方责任限额的确定应通过甲乙双方协商一致，并在第三方介入协议中明确。如第三方介入协议中未明确责任限额，双方可根据实际情况和合同履行情况协商确定。5.3第三方责任限额的支付方式第三方责任限额的支付方式应在第三方介入协议中约定。支付方式可以包括但不限于：预付、进度付款、终验付款等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：电力工程设计施工合同协议书本附件为电力工程设计施工合同的主件，包含甲乙双方的合同主体信息、合同金额、合同工期、质量标准等关键条款。附件二：设计范围和施工范围详细清单本附件详细列出电力工程的设计范围和施工范围，包括设计的具体内容、施工的具体项目等。附件三：设计文件和施工图纸本附件包括设计文件和施工图纸的具体要求，如文件格式、图纸内容、设计深度等。附件四：采购清单本附件详细列出承包人需要采购的材料清单，包括材料的名称、型号、数量、质量标准等。附件五：技术规范本附件提供电力工程所需遵循的技术规范，包括国家标准、行业标准等。附件六：施工组织设计本附件详细描述承包人的施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置等。附件七：质量保修条款本附件详细列出质量保修的范围、保修期限、保修责任等内容。附件八：违约行为及责任认定本附件详细列出合作中所有涉及到的违约行为以及违约责任认定标准。附件九：争议解决方式本附件详细描述争议解决的方式，包括协商、仲裁、诉讼等。附件十：合同的变更与解除本附件详细描述合同变更与解除的条件和程序。附件十一：合同的转让本附件详细描述合同转让的条件和程序。附件十二：合同的生效与终止本附件详细描述合同生效与终止的条件和程序。附件十三：合同的附加条款本附件包含合同履行过程中的额外约定，如保密条款、法律法规、不可抗力等。附件十四：第三方介入协议本附件描述第三方介入的条件、职责、权利和义务等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按约定支付价款，延迟支付价款或支付的价款不符合合同约定。2.发包人未按约定提供设计或施工所需的场地、材料、设备等。3.承包人未按约定完成设计或施工任务，延迟交付设计成果或施工成果。4.承包人未按设计文件和施工图纸施工，导致工程质量不符合约定。5.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成损失。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约给对方造成的直接损失、预期利益等赔偿责任。2.违约方应按照合同约定承担违约金、损害赔偿金等责任。3.违约方未按约定履行合同义务的，对方有权解除合同，并要求违约方承担合同解除后的损失赔偿责任。示例说明：如发包人延迟支付价款，承包人可以要求发包人支付延迟付款的违约金，违约金计算方式为延迟付款金额的每日千分之五。如发包人延迟支付价款导致承包人无法按时完成施工，承包人可以要求发包人承担因延迟付款导致的额外费用，如延期施工的劳动力成本、设备租赁费用等。全文完。2024版电力工程设计施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3设计范围1.4施工范围1.5工程地点1.6工程日期第二条合同文件2.1合同协议书2.2合同条件2.3设计文件2.4施工图纸2.5其他技术文件第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3付款方式3.4变更费用第四条设计责任4.1设计质量4.2设计进度4.3设计变更4.4设计资料交付第五条施工责任5.1施工质量5.2施工安全5.3施工进度5.4施工材料与设备5.5施工资料交付第六条质量保修6.1保修范围6.2保修期限6.3保修责任第七条合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更与解除的程序第八条违约责任8.1发包方的违约责任8.2承包方的违约责任第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更条件10.3合同终止条件第十一条合同的履行监督11.1发包方的监督权11.2承包方的报告义务第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条其他条款13.1知识产权保护13.2不可抗力13.3环境影响与保护13.4税收与优惠政策第十四条合同的份数与保管14.1合同副本数量14.2合同的保管责任14.3合同的复印件效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3设计范围本合同的设计范围包括但不限于：电力工程的初步设计、施工图设计、非标准设备的制造图设计、施工期间的现场服务等。1.4施工范围本合同的施工范围包括但不限于：电力工程的土建施工、设备安装、调试、验收、培训、质保等。1.5工程地点本合同项下的工程地点为合同协议书中载明的具体地点。1.6工程日期本合同项下的工程日期指合同协议书中载明的工程开工日期和竣工日期。第二条合同文件2.1合同协议书本合同协议书是本合同的核心文件，是双方签订合同的依据。2.2合同条件本合同条件包括但不限于：合同的签订、履行、变更、解除和终止的条件，以及违约责任等。2.3设计文件设计文件包括但不限于：初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备制造图文件等。2.4施工图纸施工图纸包括但不限于：土建施工图纸、设备安装施工图纸、线路施工图纸等。2.5其他技术文件其他技术文件包括但不限于：工程质量标准、施工组织设计、安全防护措施等。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价是指双方在合同协议书中约定的，完成合同规定的全部设计和服务工作，以及全部施工工作所应支付的金额。3.2价格调整合同价格调整的条件和方式包括但不限于：材料价格波动、政策调整等。3.3付款方式付款方式包括但不限于：预付款、进度付款、验收付款、质保金等。3.4变更费用变更费用的计算和支付方式包括但不限于：变更工作量计算、变更费用计算、变更费用支付时间等。第四条设计责任4.1设计质量承包方应保证设计质量符合国家相关法规、标准和甲方要求，并对设计成果承担责任。4.2设计进度承包方应按照合同约定的时间节点完成设计工作，并保证设计进度的顺利。4.3设计变更设计变更的条件和程序包括但不限于：变更原因、变更内容、变更程序等。4.4设计资料交付承包方应按照合同约定的时间和方式向发包方交付设计资料。第五条施工责任5.1施工质量承包方应保证施工质量符合国家相关法规、标准和甲方要求，并对施工成果承担责任。5.2施工安全承包方应按照国家相关法规、标准和甲方要求，确保施工安全。5.3施工进度承包方应按照合同约定的时间节点完成施工工作，并保证施工进度的顺利。5.4施工材料与设备承包方应按照合同约定和设计文件要求，提供合格的施工材料和设备。5.5施工资料交付承包方应按照合同约定的时间和方式向发包方交付施工资料。第六条质量保修6.1保修范围保修范围包括但不限于：电力工程的设计、施工、设备安装、调试等。6.2保修期限保修期限按照合同约定和国家相关法规执行。6.3保修责任承包方应在保修期限内对出现的质量问题负责维修或更换，并承担相应的费用。第八条违约责任8.1发包方的违约责任发包方如未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，具体包括但不限于：（1）延期付款；（2）不按约定提供设计工作条件；（3）不按约定提供施工场地；（4）其他违反合同约定的行为。8.2承包方的违约责任承包方如未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，具体包括但不限于：（1）设计质量不符合约定；（2）施工质量不符合约定；（3）延期交付设计资料或施工成果；（4）其他违反合同约定的行为。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决如协商不成，双方同意由合同签订地的人民调解委员会进行调解。9.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.4法律途径双方同意，如发生合同纠纷，应依法通过合适的法律途径解决。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更条件合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。10.3合同终止条件合同终止的条件包括但不限于：（1）合同约定的工程完工；（2）双方协商一致解除合同；（3）法律规定的原因导致合同终止。第十一条合同的履行监督11.1发包方的监督权发包方有权对承包方的设计工作和施工工作进行监督。11.2承包方的报告义务承包方应按合同约定向发包方报告设计工作和施工工作的进展情况。第十二条保密条款12.1保密内容双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止之日起满两年。12.3违约责任如任何一方违反保密义务，应承担相应的违约责任。第十三条其他条款13.1知识产权保护双方同意，合同履行过程中产生的知识产权归双方协商确定的一方所有。13.2不可抗力不可抗力的情况和后果由双方协商确定。13.3环境影响与保护承包方应按照国家相关法规和标准，做好工程施工过程中的环境保护工作。13.4税收与优惠政策双方应遵守国家税收法律、法规，依法享受优惠政策。第十四条合同的份数与保管14.1合同副本数量本合同一式两份，双方各执一份。14.2合同的保管责任双方均有责任妥善保管合同副本，确保其不被第三方获取。14.3合同的复印件效力合同的复印件具有同等法律效力，但不得用于履行合同义务。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件1.1定义第三方是指非甲乙方之外的企事业单位、社会团体或其他组织，以及个人。1.2介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）发包方或承包方无法独立完成合同约定的部分工作；（2）发包方或承包方认为第三方的能力和资源可以提高工作效率和质量；（3）发包方或承包方与第三方签订委托协议，明确第三方的职责和权利。第二条第三方介入的程序2.1委托协议发包方或承包方与第三方签订书面委托协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.2告知义务发包方或承包方应在第三方介入前，将第三方的情况告知对方。2.3审核义务发包方或承包方应对第三方的能力和信誉进行审核，确保其具备完成工作的能力和信誉。第三条第三方介入的责任分配3.1第三方责任第三方应对其承担的工作质量和进度负责，并承担因自身原因导致的工作质量问题和其他损失。3.2发包方和承包方责任发包方和承包方应对第三方的选择、审核和监督负责，并承担因发包方或承包方原因导致的工作质量问题和其他损失。第四条第三方介入的权益保护4.1权益保障发包方和承包方应尊重第三方的合法权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等。4.2费用支付发包方和承包方应按照委托协议的约定，及时支付第三方的费用。第五条第三方介入的违约处理5.1第三方违约如第三方未按委托协议的约定履行义务，应承担相应的违约责任。5.2发包方和承包方违约如发包方或承包方未按委托协议的约定履行义务，应承担相应的违约责任。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式第三方介入产生的争议，应通过协商解决，协商不成的，可以适用调解、仲裁或诉讼等争议解决方式。6.2争议解决地点和机构争议解决的地点和机构应按照委托协议的约定确定，如未约定，可按照本合同的相关约定确定。第七条第三方介入的合同变更和终止7.1合同变更如因第三方介入需要变更本合同，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。7.2合同终止如因第三方介入需要终止本合同，应经甲乙双方协商一致，并按照本合同的约定办理终止手续。第八条第三方介入的费用和支付8.1费用计算第三方介入的费用应按照委托协议的约定计算，如未约定，可按照市场价格和行业标准计算。8.2支付方式第三方介入的费用支付方式应按照委托协议的约定，如未约定，可按照本合同的支付方式执行。第九条第三方介入的保密义务9.1保密内容第三方应对其在合同履行过程中获知的甲乙双方的商业秘密和机密信息予以保密。9.2保密期限保密期限自第三方介入之日起计算，至合同终止之日起满两年。第十条第三方介入的法律责任10.1法律责任第三方应依法履行合同义务，并承担因自身原因导致的法律责任。10.2连带责任如第三方未依法履行合同义务，导致甲乙双方损失的，第三方应承担连带责任。第十一条第三方介入的保险责任11.1保险责任第三方应依法购买相应的保险，保障其履行合同过程中可能发生的损失。11.2保险凭证第三方应向发包方和承包方提供保险凭证，证明其已购买相应的保险。第十二条第三方介入的权益转让12.1权益转让第三方不得将其在合同履行过程中的任何权益转让给其他单位和个人。12.2违约责任如第三方违反本条规定，导致甲乙双方损失的，应承担相应的违约责任。第十三条第三方介入的合同份数和保管13.1合同份数第三方介入的委托协议一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。13.2合同保管甲乙双方和第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同协议书附件2：合同条件附件3：设计文件附件4：施工图纸附件5：其他技术文件附件6：委托协议附件7：第三方资质证明附件8：保险凭证附件9：支付凭证附件10：验收报告附件11：质量保修证书附件12：争议解决裁决书附件13：合同变更协议附件14：合同终止协议附件1：合同协议书附件1是本合同的核心文件，包含了双方签订合同的依据，包括合同的条款、双方的权益和义务、合同的价格、履行期限和方式等。附件2：合同条件附件2包含了合同的履行条件，如设计质量、施工质量、设计进度、施工进度等，以及双方的违约责任。附件3：设计文件附件3包括所有设计阶段的文件，如初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备制造图文件等。附件4：施工图纸附件4包括所有施工阶段的图纸，如土建施工图纸、设备安装施工图纸、线路施工图纸等。附件