二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库及完整答案【全国】

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库

第一部分单选题（500题）

1、代理的主要种类不包括（）。

A.意定代理

B.委托代理

C.法定代理

D.复代理

【答案】：D

2、下列关于法人的说法，正确的是（）。

A.特殊情况下，法人可以自然产生

B.法人以其注册地％住所

C.农村集体经济组织法人是特别法人

I）.建设单位必须要有法人资格

【答案】：C

3、（2021年真题第2批）关于合同形式的说法，正确的是（）.

A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式

B.电子邮件不能视%书面形式

C.书面形式仅指合同书形式

D.默示合同是指当事人默认的合同

【答案】：A

4、某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建

筑材料。于是，A、B双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一

定的费用，则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合司中,

施工企业A拥有的权利是（）。

A.相邻权

B.地役权

C.土地租赁权

D.建设用地使用权

【答案】：B

5、下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是()o

A.因迟延支付工程款所产生的利息

B.因迟延交付场地而产生的窝工损失

C.因发包方违约而产生的索赔费用

D.承包人支付的材料费

【答案】：D

6、某市安装工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经

济补偿，王某月工资7000元，该市上年度职工月平均工资为2000元。

下列关于王某的经济补偿说法正确的是()。

A.应当给予王某8.4万元经济补偿

B.应当给予王某3.0万元经济补偿

C.应当给予王某2.4万元经济补偿

D.应当给了王某7.2万元经济补偿

【答案】：D

7、《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，注册建造师变更聘用企

业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的()内，通过新聘用企

业申请办理变更手续。

A3个月

B.2个月

C.15天

D.1个月

【答案】：D

8、某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未

能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于（）。

A.行政纠纷

B.民事纠纷

C.刑事纠纷

D.程序纠纷

【答案】：B

9、下列关于定金的表述，正确的是（）o

A.定金自合同订立之日起生效

B.定金数额不超过主合同标的额的10%

C.定金的法律性质是担保

D.债务人履行债务后，定金不可抵作价款

【答案】：C

10、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有（）。

A.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日

B.当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已提交竣工验收

报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

C.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格

履行

D.约定工程垫资利息的，当事人申请按约定支付利息的，法院不予支

持

【答案】：B

11、根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的

工程是（）。

A.抢险救灾工程

B.建筑面积200平方米以上的农民自建低层住宅

C.城镇市政基础设施工程

D.工程投资额在25万元以下的工程

【答案】：C

12、国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立

施工现场消防组织，并且至少每O组织一次演练。

A.一季度

B.半年

C.一年

D.两年

【答案】：B

13、（2019年真题）关于效力待定合同的说法，正确的是（）o

A.善意相对人对合同有追认权

B.权利人有撤销的权利

C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认

D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

【答案】：C

14、（2016年真题）关于合同形式的说法，正确的是（）。

A.书面形式是主要的合同形式

B.当事人的行为可以构成默示合同

C.书面形式合同是指纸质合同

D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效

【答案】：B

15、关于不动产物权设立的说法，正确的是（)o

A.不动产物权的设立应依法登记

B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理

【答案】：A

16、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）。（2017）

A.送达诉讼文书必须有送达回证

B.诉讼文书寄出的日期为送达日期

C.受送达人被监禁的，应当公告送达

D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达

【答案】：A

17、（2019年真题）关于有效投标价格的说法，正确的是（）。

A.投标报价低于成本

B.投标报价高于最高投标限价

C.投标人提供备选价格

D.投标报价高于其他投标人报价

【答案】：D

18、以下关于建设工程分包说法正确的是（）。

A.专业承包企业可以将部分专业工程发包给有相应资质的企业

B.专业作业承包人可以将部分劳务作业分包

C.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

D.专业作业承包人必须经过建设单位认可

【答案】：C

19、发生施工生产安全事故后，下列说法错误的是（）。

A.任何情况下不得移动事故现场的物件

B.保护事故现场，既不要减少任何痕迹，也不能增加任何痕迹

C.应立即启动事故相应的应急预案，防止事故扩大、减少人员伤亡和

经济损失

D.需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证

物

【答案】：A

20、某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规

范的是（）。

A.将建筑垃圾倾倒在季节性干涸的河道里

B.对已受污染的潜水和承压水混合开采

C.冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖

D.从事收集、贮存、处置危险废物经营活动必须申请领取经营许可证

【答案】：D

21、根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到

（）O

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

【答案】：D

22、对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工,

须严格按施工程序进行，下列做法中不正确的是OO

A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施

B.施工方案中应附具安全验算结果

C.施工方案应经施工单位项目负责人、总监理工程师签字后实施

D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督

【答案】：C

23、在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生

效即视为完成交付的方式，称为（）。

A.拟制交付

B.简易交付

C.占有改定

D.现实交付

【答案】：B

24、下列纠纷中，属于劳动争议范围的是（）

A.因工伤医疗费发生的纠纷

B.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷

C.劳动者对职业病诊断鉴定结论的异议纠纷

1）.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷

【答案】：A

25、（2021年真题第2批）根据《建设工程安全生产管理条例》，应

当由施工起重机械安装单位承担法律责任的情形是（）。

A.未由专业技术人员现场监督的

B.未审查拆装方案的

C.未审查安全施工措施的

D.未向建设单位进行安全使用说明，办理移交手续的

【答案】：A

26、下列（）不属于可撤销合同。

A.因重大误解订立的合同

B.在订立合同时显失公平的合同

C.以欺诈手段订立的合同

D.通过激烈竞争订立的合同

【答案】：D

27、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》关于建筑起重机械安装、

拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。

A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任

B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明

C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责

人签字

D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程

所在地安全监督管理部门

【答案】：B

28、关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。

A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年

B.建设工程的法定保修期限为其最低保修期限

C.建设单位与施工企业在保修合同中约定的保修期限应当高于法定的

最低保修期限

D.建设工程超过主体结构保修期的，不得继续使用

【答案】：B

29、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（）。

A.劳动报酬

B.试用期

C.保守商业秘密

D.福利待遇

【答案】：A

30、关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（）。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底

B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

D.施工作业人员向施工单位负责人交底

【答案】：A

31、根据《绿色施工导则》，在土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施

后，作业区目测扬尘高度应当小于（）。

A.2米

B.1.5米

C.1米

D.0.5米

【答案】：B

32、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前，乙出示了

双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。

A.驳回起诉

B.终止起诉

C.继续审理

D.将案件移交合同约定的仲裁机构

【答案】：A

33、关于评标的说法，正确的是0。

A.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

B.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有

投标

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

I）.投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标

人作出必要澄清、说明

【答案】：B

34、（2019年真题）关于开标的说法，正确的是（）。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点

C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加

D.开标过程应当记录，并存档备查

【答案】：D

35、房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为（）以上。

A.3.6亿元

B.1亿元

C.4000万元

I）.800万元

【答案】：B

36、某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提

前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责

任人应承担的刑事责任是（）。

A.恶意投标罪

B.重大责任事故罪

C.串通投标罪

D.玩忽职守罪

【答案】：C

37、女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到

最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安

排的工作是（）。

A.参与高温工作

B.低温、冷水作业

C.夜班劳动

D.矿山井下作业

【答案】：D

38、（2015年真题）某工程竣工验收时发现隐蔽工程不合格，经查，

是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。

A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

B.承包人应负责返修，费用由承包人负责

C.承包人应负责返修，费用由发包人负责

I）.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

【答案】：C

39、（2018年真题）关于劳动争议解决方式的说法，正确的是

（）O

A.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法中清调解、仲裁、

提起诉讼，也可以自行和解

B.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动

争议调解委员会调解

C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、

劳动行政部门代表组成

D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委

员会申请仲裁

【答案】：A

40、建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费

用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，

建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额

的（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.80%

【答案】：C

41、二级和二级以下建筑施工专业承包资质序列企业配置专职安全生

产管理人员应不少于（）。

A.2人

B.3人

C.4人

D.6人

【答案】：A

42、投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B

43、（2014年真题）根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国

仲裁法》若干问题的解释》，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由（）

管辖。

A.仲裁机构所在地中级人民法院

B.仲裁机构所在地高级人民法院

C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院

I).被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院

【答案】：C

44、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出

现任何安全事故，均由分包单位承担。该约定0。

A.因显失公平而无效

B.因违反法律、法规强制性规定而无效

C.由于分包单位自愿签署而有效

D.仅对总承包单位和分包单位有效

【答案】：B

45、下列选项中，不属于人民调解基本原则的是()。

A.不告不理原则

B.当事人自愿原则

C.合法原则

I).当事人平等原则

【答案】：A

46、建设工程施工许可证应当向工程所在地的()建设行政主管部门

申请领取。

A.乡政府

B.镇政府

C.县级以上人民政府

D.有国务院授权的各级政府

【答案】：C

47、代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对

此行为承担民事责任的是()o

A.代理人

B.被代理人

C.第三人

D.法定代理人

【答案】：B

48、对纳入失信被执行人名单的被执行人，人民法院应但对其采取()

措施。

A.限制行动

B.限制出入境

C.限制消费

D.限制工作

【答案】：C

49、关于设计单位的权利的说法，正确的是()。

A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.有特殊要求的专生设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D.设计深度由设计单位酌定

【答案】：B

50、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程

资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部

门责令限期改正：逾期不改正应当承担的行政处罚是()。

A.罚款

B.责令停产停业

C.警告

I）.吊销营业执照

【答案】：A

51、关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）。

A.个人可以承揽分包工程业务

B.建设单位有权直接指定分包工程承包人

C.建设单位推荐的分包单位，承包单位无权拒绝

D.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包

【答案】：D

52、下列责任属于承担行政处罚的是（）

A.拘役

B.罚金

C.停止损害

D.责令停产停业

【答案】：D

53、当代中国法的渊源是主要以（）为核心的各种制定法。

A.刑法

B.宪法

C.民法

D.行政法

【答案】：B

54、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以（）。

A.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁

B.向人民法院上诉

C.向人民法院申请再审

D.向人民法院执行庭申请复议

【答案】：A

55、建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可

以强制执行的是（）。

A.双方签收的由人民调解委员会制作的调解书

B.双方签收的仲裁调解书

C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书

D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书

【答案】：B

56、施工单位承担保修责任的前提条件之一是（）。

A.非施工单位原因产生的质量问题

B.工程未按期交工

C.属于保修书中约定的保修范围

D.工程价款结算完毕

【答案】：C

57、（2014年真题）某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资

质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单

位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是（）。

A.甲、乙应承担连带赔偿责任

B.甲与乙属于联合体投标

C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关

D.投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任

【答案】：A

58、以下关于施工现场消防安全职责的说法中正确的是（）。

A.对建筑消防设施每半年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检

测记录应当完整准确，存档备查

B.重点工程的施工现场实行每日防火巡查，并建立巡查记录

C.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用可燃材料

D.设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于1人，并持

证上岗

【答案】：B

59、建设工程施工许可证的申请主体是该工程的()o

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.咨询服务单位

【答案】：B

60、(2016年真题)关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如

果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说法中正确的是

()o

A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担

B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运

人将货物交付给买受人时由买受人承担

C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给笫一承运人后，毁损

灭失的风险由买受人承担

D.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，

标的物毁损灭失的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承

担

【答案】：C

61、按照合同约定，2012年1月1日发包方应该向承包方支付工程款,

但没有支付。2014总月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水，

导致承包方不能行使请求权。则在此期间()。

A.诉讼时效中止

B.诉讼时效中断

C.诉讼时效不中止

D.诉讼时效终止

【答案】：C

62、根据《民法典》，关于合同法定解除的说法，正确的是

()O

A.发生不可抗力，即可解除合同

B.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为标明不履行主要债务,

即可解除合同

C.当事人一方延迟履行主要债务，即可解除合同

D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人有权随时解除合同

【答案】：B

63、投标有效期应从()之日起计算。

A.招标文件规定的提交投标文件截止

B.提交投标文件

C.提交投标保证金

D.确定中标结果

【答案】：A

64、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()

A.保险经纪人

B.保险人

C.受益人

D.投保人

【答案】：B

65、在建的建筑工程因故中止施工的。建设单位应当自中止施工之日

起（）内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工

作。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.4个月

【答案】：A

66、（2016年真题）关于借款合同的说法，正确的是（）。

A.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效

B.借款合同为有偿合同

C.借款合同必须采住书面形式

D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效

【答案】：A

67、关于限制民事行为能力人实施的民事法律行为的说法，正确的是

（）.

A.限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为效力待定

B.限制民事行为能力人实施的与其年龄、智力、精神健康状况不相适

应的民事法律行为无效

C.相对人可以催告法定代理人在收到通知之日起30日内予以追认

D.相对人催告法定代理人追认，法定代理人未作表示的，视为予以追认

【答案】：C

68、关于行政强制的说法，正确的是（）

A.尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以

规定冻结存款、汇款的行政强制措施

B.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施

C.查封场所、设施或者财物属于行政强制执行

D.排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施

【答案】：B

69、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为

应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，

则仲裁庭应()作出裁决。

A.重新组成仲裁庭经评议后

B.请示仲裁委员会主任并按其意见

C.按乙和丙的意见

D.按甲的意见

【答案】：C

70、甲是某产品的专利权人，乙于2011年3月1日开始制造和销售该

专利产品。甲于2012年3月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销

售每件专利产品分别获利为2万元和1万元，甲因乙的侵权行为少销

售100台，乙共销售侵权产品300台。关于乙应对甲赔偿的额度，下

列选项正确的是()O

A.200万元

B.250万元

C.300万元

D.500万元

【答案】：A

71、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，不属于强制性标准

监督检查内容的有OO

A.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准的规定

B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准

的规定

C.工程项目采用的材料设备是否符合强制性标准的规定

I）.有关行政部门处理重大事故是否符合强制性标准的规定

【答案】：D

72、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.试样的真实性只能由取样人员负责

B.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样

品数量

C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可

【答案】：B

73、下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全

生产管理人员责任的是（）。

A.组织制定安全生产规章制度和操作规程

B.确保安全生产费生的有效使用

C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况

I）.明确项目管理人员安全职责

【答案】：C

74、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。

A.有保证工程进度的基本制度

B.建设工程所需投资已经全部到位

C.有保证工程质量和安全的具体措施

D.已经与施工企业签订了合作协议

【答案】：C

75、（2019年真题）根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”

是指（）。

A.节工、节材、节机、节能

B.节能、节地、节水、节材

C.节水、节电、节气、节材

D.节电、节材、节工、节水

【答案】：B

76、根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工

程是（）。

A.城镇市政基础设施工程

B.国务院批准开工报告的工程

C.建筑面积200m2以上的农民自建低层住宅

D.工程投资额在20万元以上的工程

【答案】：A

77、（2021年真题第1批）关于违约责任免责的说法，正确的是

（）

A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效

B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免责

C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任

D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方

【答案】：C

78、某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程,

获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关

于该合同关系的说法，正确的是（）。

A.甲、乙应承担连带赔偿责任

B.甲与乙属于联合体投标

C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关

D.投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任

【答案】：A

79、关于诉讼时效，下列说法正确的是（）。

A.法院不能主动适用诉讼时效

B.超过诉讼时效期问，权利人的上诉权消灭

C.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，受诉讼时效限制

D.当事人可以约定延长或缩短诉讼时效

【答案】：A

80、（）指合同原债务人并不脱离合同关系，而由第三人与原

债务人共同承担债务。

A.合同权利部分转移

B.合同义务部分转移

C.合同主体转移

D.合同内容转移

【答案】：B

81、建设工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开

工。

A.1

B.3

C.2

D.6

【答案】：B

82、（2021年第1批真题）下列建设工程项目中，属于依法必须进行

招标的项目是（）o

A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

I）.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项

目

【答案】：C

83、（2015年真题）下列情形中，投标人中标有效的是（）。

A.投标人给予招标人金钱获取中标

B.投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标

C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标

D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

【答案】：B

84、（2020年真题）根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的

说法，正确的是（）o

A.可以采用地下水搅拌，地下水养护，有条件的地区和工程应当收集

雨水养护

B.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水

C.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%

D.现场机具，设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采

用非传统水源，尽量不使用市政自来水

【答案】：D

85、下列情形中，构成委托代理终止的是（）。

A.代理人辞去委托

B.被代理人取得民事行为能力

C.代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡

D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭

【答案】：A

86、下列关于法人登记的说法，正确的是（）。

A.营利法人必须依法登记

B.非营利法人不需要登记

C.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从登记之日起，具有

机关法人资格

D.非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众自治组织

法人

【答案】：A

87、王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履

行劳动合同，为此，王某应采取的措施是

A.向人民法院提起诉讼

B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

C.向政府信访部门投诉

I）.向劳动监察部门提起行政诉讼

【答案】：B

88、根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正

确的是（）O

A.意外伤害保险属于非强制险

B.保险由建设单位办理

C.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费

D.保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止

【答案】：C

89、投标人在（），可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,

并书面通知招标人。

A.招标文件要求提交投标文件的截止时间前

B.招标文件确定的开标时间5日前

C.招标文件要求提交投标文件的截止时间后5天内

I）.招标文件确定的提交投标文件的截止时间5天前

【答案】：A

90、关于人民调解的说法，正确的是0。

A.经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人可以共同向调

解组织所在地基层人民法院申请司法确认

B.经人民调解委员会调解达成调解协议的，应当制作调解协议书

C.经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律强制力

D.当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院

申请强制执行

【答案】：A

91、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并

保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合（）。职工的膳

食、饮水、休息场所等应当符合（）。本题前后括号的搭配为

（）

A.安全性要求，卫生标准

B.强制性标准，生活标准

C.建设单位要求，规定标准

D.安全标准，最低标准

【答案】：A

92、在城市规划区的建筑工程，建设单位以划拨方式取得土地使用权,

在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程（）。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.开工报告

D.建设用地规划许可证

【答案】：D

93、某项目设计费用为200万元，合同约定定金为设计费用的15%。

发包方依约支付定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成12万

元损失。发包人对此可获支持的最大价款为（）万元。

A.30

B.42

C.60

D.72

【答案】：C

94、涉及建筑主体承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前

委托（）提出设计方案

A.其他设计咨询单位

B.具有相应资质等级的设计单位

C.监理单位

I）.装修施工企业

【答案】：B

95、（2020年真题）关于合同权利转让的说法，正确的是（）。

A.债权人转让权利的通知可以撤销

B.债权人转让债权的，应当经债务人同意

C.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让

人主张

D.债权人转让权利的，受让人不能取得与债权有关的从权利

【答案】：C

96、（2021年真题第1批）根据《建筑施工企业安全生产许可证相关

规定》下列施工企业的违法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的

是（）。

A.冒用安全生产许可证的

B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的

C.使用伪造的安全生产许可证的

D.以贿赂手段取得安全生产许可证的

【答案】：D

97、下列关于实施工程建设强制性标准的说法中，正确的是（）o

A.工程建设强制性标准高于推荐性标准

B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料的，可不受强制性标准的

限制

C.中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必须

执行工程建设强制性标准

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准的，可不受强制性标准的限

制

【答案】：C

98、（2016年真题）根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级

的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由

文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是

（）。

A.罚款

B.责令停产停业

C.警告

D.吊销营业执照

【答案】：A

99、关于开标程序的说法，正确的是（）。

A.开标时间和地点应由各投标人协商决定

B.开标过程应当记录并存档备查

C.开标时由行政监督部门检查投标文件的密封情况

D.唱标时不必唱出投标报价

【答案】：B

100、根据《建设工程企业资质管理制度改革方案》，关于施工企业资

质的说法，正确的是（）

A.施工总承包资质在本行业内承接业务承揽不受限制

B.企业资质全国通生，各行业可以根据实际需要设置限制性措施

C.施工劳务企业资质改为专业作业资质，由备案制改为承诺制

D.施工资质分为综合资质、施工总承包资质专业承包资质和专业作业

资质

【答案】：D

101.在招标的资格预审阶段，在“资格预审”中可以（）。

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求

【答案】：B

102、民事纠纷的法律解决途径不包括（）。

A.调解

B.仲裁

C.处罚

D.诉讼

【答案】：C

103、关于开标，下列说法正确的是（）。

A.开标应当邀请半数以上投标人参加

B.开标由招标代理机构主持

C.开标时，由招标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况

D.投标文件由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标

文件其他主要内容

【答案】：D

104、（2017年真题）建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场

地的（）。

A.中心

B.毗邻建筑物

C.边界

D.周边50米

【答案】：C

105、项目设计费用为100万元，合同约定定金为设计费用的15%。发

包方依约支付定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成12万元

损失。发包人对此可获支持的最大价款为（）万元。

A.24

B.27

C.30

D.42,

【答案】：C

106、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开

始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为（）

Bo

A.5

B.10

C.15

I).20

【答案】：D

107、（2019年真题）关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的

是（）。

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系

C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

【答案】：D

108、某工程总承包商将土方工程分包给了甲分包商，将基础工程分包

给了乙分包商。在施工合同履行中，甲分包商延误了工期。对此，乙

分包商提出要求承担违约责任的对象是（）

A.发包方

B.总承包商

C.甲分包商

D.监理单位

【答案】：B

109、下列关于债的表述，正确的是（）。

A.债权只有通过当事人的约定才能产生

B.债权为相对权，权利人义务人都只能是特定之人

C.在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人

D.建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带债务

【答案】：B

110,在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，

承包人()。

A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失

B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失

C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任

D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失

【答案】：B

111、关于招标公告的说法，正确的是()。

A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告

B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址

C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络

或者其他媒介发布

D.招标公告无须载明招标项目的性质、实施地点和时间

【答案】：B

112、甲是某建筑工程公司主管人事的副经理，他越权与某钢铁公司签

订了一份钢材购销合同，此合同()。

A.有效

B.如果该钢铁公司知道甲的行为属于越权，则有效

C.无效

D.如果该钢铁公司知道甲的行为属于越权，则无效

【答案】：D

113、根据《安全产安全事极应急条倒》，应急救援队伍根据救援命令

考加生产安全事应急救援所耗费用，由()承担。

A.有关人民政府

B.事故责任单位

C.应急救援队伍

1).事故责任个人

【答案】：B

114、根据《环境噪声污染防治法》，关于建设项目环境噪声污染防治

的说法，正确的是()。

A.建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报

告书

B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见

C.环境影响报告书应当报生态环境主管部门批准

D.环境影响报告书，应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意

【答案】：C

115、关于施工企业顼目负责人安全生产责任的说法，正确的是

()

A.应当监控分部分项工程的安全生产情况

B.每月带班生产时间不得少于其工作日的6096

C.每月带班检查时间不得少于其工作日的25%

I).应当对工程项目落实带班制度责任

【答案】：C

116、关于建设工程领域保证金的说法，正确的是()。

A.省级住房城乡建设主管部门有权新设保证金项目

B.未按规定返还保证金，保证金收取方无需向建筑业企业支付逾期返

还违约金

C.保证金只能以现金方式提交

D.工程项目竣工前，已经提交履约保证金的，建设单位不得同时预留

工程质量保证金

【答案】：D

117、全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市

人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门

会同（）划定并公布。

A.文物保护单位

B.城乡建设主管部匚

C.文物核定单位

D.城乡规划行政主管部门

【答案】：D

118、施工企业与某公司订立合同租赁该公司库房存放产品，该企业对

库房享有的权利属于（）。

A.处分权

B.占有权

C.用益物权

I）.担保物权

【答案】：C

119、关于著作权的归属，下列说法中正确的有0。

A.招标文件、往往就是单位作品，单位作品的著作权完全归单位所有

B.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者其他组织

有权在其业务范围内优先使用

C.主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者

其他组织承担责任的，著作权的所有权利属于单位

D.由国家机关给某大学下达任务开发的软件，项目任务书或者合同中

对著作权未作明确规定的，软件著作权由该大学享有

【答案】：C

120、下列关于施工劳务的说法中，正确的是（）。

A.施工劳务企业应依法承接施工总承包、专业承包企业发包的劳务作

业，并组织自有劳务人员完成作业，也可将劳务作业再次分包

B.施工总承包可通过自有劳务人员或劳务分包、劳务派遣等多种方式

完成劳务作业

C.施工总承包、专业承包企业应拥有一定数量的与其建立稳定劳动关

系的骨干技术工人，但不得拥有独资或控股的施工劳务企业

D.专业承包企业可以将全部劳务作业的工作使用劳务派遣人员完成作

业

【答案】：B

121、法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但

一方已履行了全部义务，对方接受的，应视为该合同（）。

A.可变更

B.成立

C.可撤销

D.无效

【答案】：B

122、（2019年真题）某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签

订无固定期限合同的是（）。

A.张某在该企业连续工作满8年

B.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理

C.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业

D.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不

能从事原工作

【答案】：D

123、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订了建设工程施工

合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定

支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确

的是（）。

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人

【答案】：B

124、根据《民法典》，下列合同转让产生法律效力的是（）。

A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单

位

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第

三人

D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位

【答案】：B

125、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规

定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应

（）资质的单位进行监测。

A.设计

B.监理

C.勘察

D.地基检测

【答案】：C

126、根据《绿色施工导则》在土方作业阶段采取洒水。覆盖等措施后,

作业区目测扬尘高度应当小与（）。

A.2米

B.L5米

C.1米

I).0.5米

【答案】：B

127、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是

()O

A.涉及国家安全、国家机密的项目

B.使用各级财政预算资金的项目

C.使用企事业单位自有资金的项目

D.使用上市公司资金的项目

【答案】：B

128、下列属于人民法院行政诉讼范围的是()

A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询

等过程性行为

B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为

C.认为行政机关滥住行政权力排除或者限制竞争的

D.调解行为以及法律规定的仲裁行为

【答案】：C

129、合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，按

照交易习惯又无法确定的，给付货币的应该在()履行。

A.给付货币一方所在地

B.接受货币一方所在地

C.合同签订地

D.被告所在地

【答案】：B

130、某项目设计费用为100万，合同约定定金为设计费用的15吼发

包方依约支付了定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成了12

万元的损失。发包人对此可获支持的最大价款为（）万元。

A.24

B.27

C.30

D.42

【答案】：C

131、根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病,

需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（）个

月。

A.12

B.10

C.8

1）.6

【答案】：A

132、（2019年真题）根据《招标投标法》的规定，下列视为投标人之

间相互串通投标的说法，正确的是（）。

A.投标人之间约定中标人

B.投标人之间约定部分投标人放弃授标

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

【答案】：C

133、商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，

未按合同约定支付材料款，商贸公司向法院起诉。在双方提交的下列

证据中，证明力最大的是（）O

A.有监理单位签字的建材质量合格的《物资进场报验表》

B.建材产品合格证

C.其他使用单位证明建材质量合格的证明

D.专业机构出具的质量不合格的鉴定报告

【答案】：D

134、关于建筑工程施工许可证管理的说法，正确的是（）。

A.申请施工许可证是取得用地规划许可证的前置条件

B.工程质量监督手续可以与施工许可证合并办理

C.只有法律才有权增加施工许可证的申领条件

D.发证机关自收到申请之日起15日内，对符合条件的申请办理施工许

可证

【答案】：B

135、关于招标文件的说法。正确的是（）。

A.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得

再次澄清

B.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当在招标文件要

求提交投标文件截止时间至少10日前

C.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即时

通讯方式及时通知所有获取招标文件的潜在招标人

D.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排

斥潜在投标人的内容

【答案】：D

136、关于借款合同的说法，正确的是（）。

A.借款合同为有偿合同

B.借款合同必须采住书面形式

C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效

I).借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效

【答案】：C

137、下列属于资质许可机关应当依法撤回建筑业企业资质的情形有

()

A.组织许可机关工作人员超越法定职权准予资质许可的

B.企业不再符合相应资质标准要求条件的

C.企业依法终止的

D.企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的

【答案】：B

138、某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手

续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时,

建设单位应当OO

A.向批准机关申请延期

B.报批准机关核验开工报告

C.重新办理开工报告审批手续

I).改办施工许可证

【答案】：C

139、关于建设工程合同变更，说法正确的是()。

A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定

B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容

C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有

权要求对方按其要求履行

D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合

同约定

【答案】：B

140、关于缺陷责任期确定的说法中，正确的是（）。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际

通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任

期起算时间为2018年6月11日

D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包

人提交验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期

【答案】：B

14k（2019年真题）根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和

专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生

产职责的是（）。

A.建立安全生产管理制度

B.建立项目安全生产管理体系

C.监控分部分项工程

D.及时报告质量问题

【答案】：B

142、根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证擅

自施工，且又不符合开工条件的，应承担的法律责任是（）。

A.责令停止施工

B.责令停止施工，并对建设单位处以罚款

C.责令停止施工，并对施工单位处以罚款

D.责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

【答案】：D

143、建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过

相关单位验收。该验收单位应是0

A.建设主管部门

B.大气污染防治监管部门

C.规划主管部门

D.环境保护行政主管部门

【答案】：D

144、在某案件的仲裁程序中，开庭后，3名仲裁员各持己见，不能达

成一致，此案的裁决应当（）

A.待得出多数意见时再作裁决

B.报请仲裁委员会决定

C.报请仲裁委员会主任决定

D.按照首席仲裁员的意见作出

【答案】：D

145、某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司，由于乙对上述项目

策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完

成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金，对

此，下列说法中错误的是（）。

A.丙无权要求开发商履行合同

B.丙可以要求乙履行合同

C.乙可以要求开发商履行合同

D.乙应向丙披露委托人

【答案】：A

146、某城市轨道工程约定的开工日期为5月1日，发包人于5月10

日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为5月20日。开

工通知发出后，施工现场尚不具备开工条件，工程于5月30日正式开

To根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法

律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（）。

A.5月1日

B.5月10日

C.5月20日

I）.5月30日

【答案】：D

147、（2017年真题）（考点过时）甲施工企业有一辆里程表存在玳障

的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里

程表显示行驶里程龙4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23

万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求

可以获得支持的是（）o

A.请求减少价款至16万元

B.以欺诈为由解除合同

C.以重大误解为由请求撤销合同

I）.请求甲承担缔约过失责任

【答案】：A

148、二级注册建造师注册证书有效期为（）年。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：C

149、以下不属于建筑业企业资质序列的是（）。

A.施工总承包资质

B.专业承包资质

C.施工劳务资质

D.工程总承包资质

【答案】：D

150、（2020年12月真题）关于建设用地使用权转让的说法正确的是

（）。

A.建设用地使用权的转让，应当采取书面形式订立合同

B.使用期限应当与建设用地使用权的剩余期限一致

C.应当向登记机构申请新设登记

D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及具附属设施可以分别处分

【答案】：A

151、关于公布建筑市场诚信行为的说法，正确的是（）

A.对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息

公布期限

B.优良行为记录信息的公布期限一般为6个月

C.不良行为记录信息公布期限一般为5年

D.对整改确有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布其不良行

为

【答案】：A

152、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关

于安全生产责任的说法，正确的是（）。

A.分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义

务

B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担

C.总承包单位对分包单位的安全生产承担安全责任

D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任

【答案】：A

153、关于租赁合同说法正确的是（）c

A.租赁物指法律允许流通的动产

B.租赁期限不得超过十五年

C.不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，可不通知对方

D.租赁期限为5个月的，当事人可以自由选择合同形式

【答案】：D

154、（2017年真题）关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法,

正确的是（）o

A.组织制定本单位安全生产操作规程

B.编制安全专项施工方案

C.如实记录安全生产教育和培训情况

D.建立健全本单位安全生产责任制

【答案】：C

155、（2019年真题）合同债权人免除对方的债务，可以导致合同

（）O

A.解除

B.权利义务终止

C.被追认

D.未成立

【答案】：B

156、关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是（）。

A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件

C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报

告

D.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案

机关存档

【答案】：D

157、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况

严重的，应当要求施工单位()

A.暂停施工，并及时报告建设单位

B.暂停施工，并及时报告有关主管部门

C.整改，并及时报告建设单位

D.整改，并及时报告有关主管部门

【答案】：A

158、根据《中华人民共和国合同法》规定，下列可以作为保证人的是

()。

A.高等院校

B.国家机关

C.社会团体

D.公民

【答案】：D

159、某仲裁委员会在受理仲裁案件时，发现一些仲裁协议无效，并因

此不予受理。下列属于无效仲裁协议的是()。

A.在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼

B.约定的仲裁事项是不动产争议

C.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构

D.在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止

【答案】：A

160、关于租赁合同的说法，正确的是()

A.租赁期限超过20年的，超过部分无效

B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采生书面形式的，当事人未采用的，视为租赁合同生

效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

【答案】：A

161、甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总

价款300万元，双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交

付了55万元定金。关于本案中定金的说法，正确的是（）

A.定金合同自合同订立时成立

B.甲应当补交合同定金5万元

C.甲应当补交合同定金25万元

D.定金数额视为变更为55万元

【答案】：D

162、关于投标人的说法，正确的是（）.

A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投

标

B.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效

C.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段校标

D.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投

标无效

【答案】：D

163、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的

条件不包括（）。

A.完整的技术档案和施工管理资料

B.工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

C.勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件

I).施工单位签署的工程保修书

【答案】：C

164、当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工

日期的说法，正确的是()

A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交

竣工验收报吉之日%竣工日

B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日竣工

日期

C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接

收的，以承包人申请交付之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有

实际使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期

【答案】：A

165、在建工程的建焚物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，

由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于

()之债。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利

【答案】：A

166、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，

由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于

()之债。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

I).不当得利

【答案】：A

167、张三在被甲公司胁迫的情况下，订立了一份买卖合同，关于该合

同撤销的说法，正确的是()O

A.该合同是合法有效的合同，不能撤销

B.张三自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内，可以行使撤销权

C.张三自知道或应当知道撤销事由之日起1年内，可以行使撤销权

D.张三自胁迫行为终止之日起1年内，可以行使撤销

【答案】：D

168、按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的

规定，以下不属于产品质量法所指的产品是()。

A.购买的电气材料

B.购买的塔吊设备

C.现场制作的预制板

I).商品混凝土

【答案】：C

169、工程合理使用年限是指()。

A.从竣工验收合格之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常

情况下安全使用的年限

B.从竣工结算之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常情况

下安全使用的年限

C.从竣工验收合格之日起，工程主体结构、装饰装修能够保证在正常

情况下安全使用的年限

D.从合同到期之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常情况

下安全使用的年限

【答案】：A

170、（2016年真题）在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权

的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的

（）O

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全报建手续

D.建设用地规划许可证

【答案】：D

171、某建筑公司于2020年4月2日提出申请，于2020年4月15日

获得工商行政管理部门核准营业执照，于5月10日提出申请，于6月

20日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资

格的时间为（）。

A.2020年4月2日

B.2020年4月15日

C.2020年5月100

D.2020年6月20日

【答案】：B

172、根据《建筑市场诚信行为信息管理力法》，关于建筑市场诚信行

为记录信息的公布期限的说法，正确的是（）

A.对整改确实有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良记录信息

公布期限，但公布期限最短不得少于6个月

B.对招标投标违法行为记录公告期限为1年

C.建筑市场诚信行光记录的公布期限一般为6个月至3年

D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，

公告期限从其决定

【答案】：C

173、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位的安全责任

不包括()。

A.提供安全生产费用

B.审查专项施工方案

C.对拆除工程进行备案

D.向施工单位提供有关资料

【答案】：B

174、建筑施工劳务分包资质序列企业配置专职安全生产管理人员应不

少于()。

A.2人

B.3人

C.4人

D.6人

【答案】：A

175、某施工现场发生了工程整体垮塌，造戌5000万元的直接经济损

失，该生产安全事故属于()。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

【答案】：C

176、关于禁止无资质或超越资质承揽工程的说法，正确的是

()O

A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务

许可范围

D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包

【答案】：A

177.下列关于施工单位质量责任的说法，正确的有（）。

A.建筑施工企业对工程的施工质量负责

B.建设工程质量责任与施工质量责任的责任主体完全相同