2024版建筑工程施工合同协议书样本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版建筑工程施工合同协议书样本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工地点1.4工程内容1.5合同金额第二条合同签订与生效2.1签订日期2.2合同生效条件2.3合同有效期第三条工程质量与标准3.1工程质量要求3.2施工标准3.3质量保证措施第四条施工进度与期限4.1施工计划4.2工程进度要求4.3延期竣工条件第五条工程变更5.1工程变更条件5.2工程变更程序5.3工程变更费用第六条工程付款6.1付款方式6.2付款条件6.3进度付款申请6.4工程结算第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任认定7.3违约赔偿方式第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点8.3仲裁费用第九条保险责任9.1保险购买9.2保险理赔9.3保险费用第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理第十一条权利转让11.1权利转让条件11.2权利转让程序第十二条合同信息保密12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力处理第十四条其他条款14.1附加条款14.2附件14.3合同修订历史记录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工地点施工地点为甲方指定的地点，具体位置和范围详见附件一。1.4工程内容工程内容为甲方委托乙方施工的项目，具体工程量和施工要求详见附件二。1.5合同金额本合同总金额为人民币元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），上述金额为暂估金额，实际发生的工程费用以实际完成工程量计算，具体金额详见附件三。第二条合同签订与生效2.1签订日期本合同自双方代表签字盖章之日起成立，签字日期为合同的签订日期。2.2合同生效条件本合同自签字之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。2.3合同有效期本合同的有效期为签订之日起至工程验收合格之日止。第三条工程质量与标准3.1工程质量要求乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量达到优良等级。3.2施工标准乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合设计要求。3.3质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强施工现场管理，确保工程质量符合合同要求。第四条施工进度与期限4.1施工计划乙方应根据甲方提供的工程量和施工要求，制定详细的施工计划，并提交甲方审批。4.2工程进度要求乙方应按照施工计划进行施工，确保工程按期完成。4.3延期竣工条件如因不可抗力等特殊情况导致工程无法按期完成，乙方应及时通知甲方，并采取措施减少损失。如甲方同意延期，双方可协商延长合同工期。第五条工程变更5.1工程变更条件在合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程变更，乙方应及时与甲方沟通，并按照甲方的要求进行调整。5.2工程变更程序工程变更需经甲方书面确认，乙方根据甲方确认的变更内容进行施工。5.3工程变更费用工程变更导致的费用增减，双方可按照附件四的约定进行调整。第六条工程付款6.1付款方式本合同的付款方式为进度付款，具体付款比例和付款时间详见附件五。6.2付款条件甲方按照乙方提交的进度付款申请进行付款，付款前甲方有权对已完成工程进行验收。6.3进度付款申请乙方应在每月25日前向甲方提交进度付款申请，并提供相应的施工进度证明。6.4工程结算工程结束后，乙方应向甲方提交完整的工程结算报告及有关资料，双方按照约定进行工程结算。第八条违约责任8.1违约行为乙方如未按照施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，导致工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工、维修或赔偿。8.2违约责任认定双方应按照合同约定和法律规定认定违约责任。8.3违约赔偿方式乙方应按照甲方损失的金额支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点如双方约定仲裁，仲裁地点为合同签订地。9.3仲裁费用仲裁费用按照仲裁机构的规定承担。第十条保险责任10.1保险购买乙方应按照甲方要求购买建筑工程一切险，并将甲方列为第一受益人。10.2保险理赔乙方应在保险事故发生后及时通知保险公司进行理赔。10.3保险费用保险费用由乙方承担。第十一条合同解除11.1合同解除条件一方违约导致合同无法履行，对方有权解除合同。11.2合同解除程序合同解除需双方协商一致，并签订解除协议。11.3合同解除后的处理合同解除后，乙方应按照甲方要求撤出施工现场，并承担相应责任。第十二条权利转让12.1权利转让条件双方同意，除非经对方书面同意，否则任何一方不得将合同项下的权利和义务转让给第三方。12.2权利转让程序权利转让需经双方书面同意，并办理相关手续。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。13.2不可抗力后果因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。13.3不可抗力处理双方应尽快协商解决不可抗力事件带来的问题，并采取措施减少损失。第十四条其他条款14.1附加条款本合同未尽事宜，双方可签订附加条款予以明确。14.2附件本合同的附件包括施工图纸、施工方案、技术要求、工程量清单等，附件与合同具有同等法律效力。14.3合同修订历史记录本合同的修订历史记录应由双方共同保存，以便查阅。第二部分：第三方介入后的修正14.4第三方介入14.4.1定义第三方指非甲乙方合同当事人，但为甲乙方提供服务或参与合同执行的自然人、法人和其他组织。14.4.2第三方责任第三方介入时，应明确其责任范围和责任限额。第三方责任限于其提供服务或参与合同执行的范围内，对于超出其职责范围的行为，第三方不承担责任。14.4.3第三方选择甲乙方应共同选择第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。第三方选择应遵循公平、公正、公开的原则。14.4.4第三方协调14.4.5第三方变更第三方如发生变更，如更换服务提供者或合同主体，甲乙方应共同协商，并签订书面变更协议，明确变更后的第三方责任。14.5第三方费用第三方介入导致的费用增加，甲乙方应按照合同约定或书面协议分担。14.6第三方违约第三方如违反合同约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。第三方违约导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求赔偿。14.7第三方解除甲乙方均有权解除与第三方的合同关系。解除第三方合同关系的，甲乙方应共同协商，并签订书面解除协议。14.8第三方争议解决第三方介入引起的争议，甲乙方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.9第三方保密第三方应遵守甲乙方的保密要求，不得泄露合同相关保密信息。14.10第三方法律法规遵守第三方应遵守相关法律法规，不得从事违法活动。如第三方违法行为导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求赔偿。14.11第三方责任限额第三方对甲乙方的责任限额，应根据合同约定或书面协议确定。如无明确约定，第三方责任限额应根据第三方提供的服务或参与合同执行的价值确定。14.12第三方权益保护甲乙方应保护第三方的合法权益，不得损害第三方的利益。14.13第三方退出第三方因故退出合同执行，甲乙方应共同协商，并签订书面退出协议，明确退出后的责任和权益处理。14.14第三方评价甲乙方应对第三方的履约情况进行评价，如有必要，可签订第三方评价协议，明确评价标准和评价程序。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸详细描述工程的设计图纸，包括建筑结构、水电安装、通风空调等各个系统的布局和细节。附件二：施工方案详细阐述施工过程中的步骤、方法、工艺及时间安排等。附件三：技术要求明确工程质量标准、材料要求、施工规范等技术要求。附件四：工程量清单列出工程所需材料、工程量及单价，作为工程进度付款的依据。附件五：进度付款申请乙方根据工程实际进度提交的付款申请，包括已完成工程量及应付款项。附件六：工程变更协议当工程发生变更时，双方签署的变更协议，包括变更内容、变更费用及变更后的施工要求。附件七：保险单据乙方购买的建筑工程一切险单据，证明保险的有效性和保险费用的支付。附件八：第三方评估报告如有需要，第三方对乙方施工质量、进度等进行评估的报告。附件九：争议解决裁决书争议解决过程中，仲裁机构或法院作出的裁决书。附件十：合同解除协议双方协商一致解除合同时签署的协议。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，导致工程质量不符合合同约定。示例：乙方使用低于合同约定的材料标准，导致工程质量问题。2.乙方未按照约定的进度完成工程，造成工期延误。示例：乙方因管理不善，导致工程进度严重滞后。3.乙方擅自将合同项下的权利和义务转让给第三方。示例：乙方未经甲方同意，将部分施工任务转包给无资质的施工队。4.甲方未按照约定时间支付进度付款，影响乙方的施工进度。示例：甲方延迟支付进度付款，导致乙方无法及时购买材料和支付工人工资。5.甲方未履行合同约定的其他义务。示例：甲方未按照约定提供施工场地，导致乙方无法正常施工。违约责任认定标准：1.违约行为导致的损失，损失金额根据实际情况确定。示例：乙方违约导致工程质