二零二四年度建设工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度建设工程合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五条工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量问题处理第六条材料设备6.1材料设备供应6.2材料设备验收6.3材料设备保管第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全生产责任第八条知识产权8.1专利和商标8.2技术秘密8.3知识产权保护第九条变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3变更解除后的处理第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条其他条款13.1保密条款13.2通知条款13.3法律适用13.4争议解决第十四条附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3付款凭证14.4其他重要文件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1名称：×××公司1.1.2住所：××省××市××区××路××号1.1.3法定代表人：×××1.1.4联系人：×××1.1.5联系电话：×××××××××1.2承包方1.2.1名称：×××建设工程有限公司1.2.2住所：××省××市××区××路××号1.2.3法定代表人：×××1.2.4联系人：×××1.2.5联系电话：×××××××××第二条工程概述2.1工程名称：×××项目2.2工程地点：××省××市××区××路××号2.3工程规模：总建筑面积××平方米，包括××栋建筑物、××个配套设施等2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、绿化工程等第三条合同金额3.1合同总价：人民币××万元整（大写：人民币××万元整）3.2付款方式：按工程进度分阶段付款3.3付款进度：3.3.1工程开工后一个月内支付合同价的30%3.3.2工程进度达到50%时支付合同价的30%3.3.3工程进度达到80%时支付合同价的20%3.3.4工程验收合格后支付合同价的10%第四条合同工期4.1工期要求：自工程开工之日起，×××天内完工4.2工期延误：4.2.1因承包方原因导致工期延误的，每延误一天，承包方应支付违约金人民币××万元整4.2.2因发包方原因导致工期延误的，双方协商解决4.3工期提前：4.3.1承包方提前完成工程的，提前完成部分工程量的价款按照合同约定的单价支付4.3.2提前完成工程不影响工程质量和安全的前提下，发包方有权按照提前完成的时间相应减少合同价款第五条工程质量5.1质量标准：符合国家及行业相关规范和标准5.2质量监督：双方共同参与质量监督，发现问题及时整改5.3质量问题处理：5.3.1工程验收不合格的，承包方负责无偿返工直至达到验收标准5.3.2因承包方原因导致工程质量问题的，承包方承担全部修复费用及因此产生的其他损失5.3.3因发包方原因导致工程质量问题的，发包方承担相应责任及损失第六条材料设备6.1材料设备供应：由承包方负责供应，并提供产品合格证及质保书6.2材料设备验收：发包方对承包方提供的材料设备进行验收，不符合要求的，承包方负责更换6.3材料设备保管：承包方应妥善保管材料设备，造成损失的，承包方承担相应责任第八条知识产权8.1专利和商标：如工程涉及专利和商标，发包方应提前告知承包方，并在合同中明确专利和商标的使用范围和使用费用8.2技术秘密：工程设计和施工过程中形成的技术秘密，归发包方所有，承包方未经发包方同意不得泄露给第三方8.3知识产权保护：双方应共同维护工程涉及的知识产权，未经对方同意不得使用对方的知识产权第九条变更与解除9.1合同变更：合同执行过程中，如因客观原因需要变更合同内容，双方协商一致后可进行变更，并以书面形式确认9.2合同解除：合同执行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致后可解除合同9.3变更解除后的处理：合同变更或解除后，双方按照变更或解除的内容处理合同剩余事项，包括但不限于结算、支付、责任承担等第十条违约责任10.1违约行为：包括但不限于未按合同约定履行义务、延迟履行、不履行等10.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约赔偿：违约方应赔偿对方因违约所造成的直接损失，包括但不限于经济损失、时间损失等第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方发生争议时，可先协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁11.2争议解决机构：如选择调解，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解；如选择仲裁，仲裁机构为×××仲裁委员会11.3诉讼或仲裁地点：如选择诉讼，诉讼地点为合同签订地的人民法院第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件：合同自双方签字或盖章之日起生效12.2合同变更程序：合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认12.3合同终止条件：合同履行完毕、双方协商一致解除、依法解除等第十三条其他条款13.1保密条款：双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，未经对方同意不得向第三方泄露13.2通知条款：双方应通过书面形式互相通知合同执行过程中的重要事项13.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律13.4争议解决：如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定进行调整，但不影响其他条款的执行第十四条附件14.1工程图纸：见附件一14.2技术说明书：见附件二14.3付款凭证：见附件三14.4其他重要文件：见附件四第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义：第三方介入是指在本合同执行过程中，除甲乙方之外的各方，包括但不仅限于中介方、监理方、政府监管部门等。15.2第三方职责：第三方介入后，应按照合同约定和法律规定，履行各自职责，协助甲乙方完成合同约定的工程。第十六条第三方权利与义务16.1权利：第三方根据本合同有权获得合同约定的费用和报酬。16.2义务：第三方应按照合同约定和法律规定，履行相关义务，包括但不限于提供专业意见、监督工程进度和质量、处理安全事故等。第十七条第三方责任限额17.1第三方对于合同的履行承担有限责任，其责任限额为第三方介入合同所获得的费用和报酬总额。17.2第三方对于因履行合同而导致的损失或损害，承担有限责任，但第三方故意或重大过失造成的损失或损害除外。第十八条第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲乙方均为独立的主体，第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系。18.2第三方对于甲乙方的合同履行承担辅助责任，甲乙方对于第三方的行为承担主要责任。第十九条第三方介入的程序19.1甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的第三方及介入的事项。19.2甲乙方应与第三方协商一致，明确双方的权利义务和责任限额，并以书面形式确认。第二十条第三方介入的变更和解除20.1第三方介入的变更：如合同执行过程中，需要变更第三方介入的事项或更换第三方，甲乙方应协商一致，并以书面形式确认。20.2第三方介入的解除：如合同执行过程中，第三方因故不能继续履行义务，甲乙方应协商一致，解除第三方介入，并以书面形式确认。第二十一条第三方介入的争议解决21.1第三方介入的争议解决方式：如甲乙方与第三方之间发生争议，可先协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁。21.2第三方介入的争议解决机构：如选择调解，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解；如选择仲裁，仲裁机构为×××仲裁委员会。第二十二条第三方介入的生效、变更和终止22.1第三方介入的生效条件：第三方介入的协议自甲乙方和第三方签字或盖章之日起生效。22.2第三方介入的变更程序：第三方介入的变更需经甲乙方和第三方协商一致，并以书面形式确认。22.3第三方介入的终止条件：第三方介入的协议履行完毕、甲乙方和第三方协商一致解除、依法解除等。第二十三条其他条款23.1保密条款：甲乙方和第三方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，未经对方同意不得向第三方泄露。23.2通知条款：甲乙方和第三方应通过书面形式互相通知合同执行过程中的重要事项。23.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。23.4争议解决：如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定进行调整，但不影响其他条款的执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸1.1图纸内容：包括但不限于建筑平面图、立面图、剖面图、细部图等。1.2图纸要求：清晰、准确、完整，符合国家制图标准。1.3图纸提供：承包方应在合同签订后七个工作日内提供完整的工程图纸。附件二：技术说明书2.1说明书内容：包括但不限于工程材料、施工工艺、技术要求等。2.2说明书要求：详细、准确、易懂，便于施工人员理解和操作。2.3说明书提供：承包方应在合同签订后七个工作日内提供技术说明书。附件三：付款凭证3.1凭证内容：包括但不限于付款金额、付款时间、付款方式等。3.2凭证要求：真实、合法、有效，符合财务管理规定。3.3凭证提供：发包方应在每次付款后提供相应的付款凭证。附件四：其他重要文件4.1文件内容：包括但不限于合同变更、工程验收报告、安全事故报告等。4.2文件要求：真实、完整、及时，反映工程实际情况。4.3文件提供：双方应按照合同约定及时提供相关重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.未按合同约定履行义务2.延迟履行3.不履行4.违反合同约定的质量标准5.违反合同约定的工期要求6.泄露对方的商业秘密和机密信息7.损害对方的合法权益违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算方式进行赔偿。2.损失赔偿：根据违约行为导致的实际损失进行赔偿，包括直接损失和间接损失。3.工期延误：按照合同约定的工期延误赔偿标准进