建设工程合同价款组成

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

建设工程合同价款组成本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.合同价款的组成2.1工程总价款2.1.1工程预算价2.1.2工程决算价2.2价款支付方式2.2.1预付款2.2.2进度付款2.2.3竣工结算款2.2.4质量保证金2.3合同价款的调整2.3.1工程变更2.3.2工程洽商2.3.3价格调整3.工程量清单3.1工程量清单编制3.2工程量清单审核3.3工程量清单变更4.工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3工程质量保证措施5.工程进度5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工程进度计划6.合同双方的责任与义务6.1发包人的责任与义务6.2承包人的责任与义务7.违约责任7.1发包人的违约责任7.2承包人的违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同的解除与终止9.1合同解除的条件9.2合同终止的条件10.合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更条件10.3合同解除条件11.合同的附件11.1工程量清单11.2合同价款明细表11.3其他相关文件12.合同的签订与备案12.1合同签订日期12.2合同备案日期13.其他约定13.1保密条款13.2广告宣传13.3知识产权保护14.合同的附则14.1合同的解释权14.2合同的修订权14.3合同的废止权第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程的具体地理位置，省、市、区（县）详细地址。1.3工程规模：工程的规模描述，包括工程的总占地面积、总建筑面积、建筑高度、建筑层数等。1.4工程性质：工程的性质，如住宅、商业、办公楼等。第二条合同价款的组成2.1工程总价款：本合同工程总价款为双方协商确定的工程总价。2.1.1工程预算价：根据工程设计文件和工程量清单编制的预算价，作为工程总价款的基础。2.1.2工程决算价：工程竣工后，根据实际完成的工程量和工程材料、设备价格等进行决算，确定工程决算价。2.2价款支付方式：2.2.1预付款：合同签订后，发包人应在约定的时间内向承包人支付预付款，预付款的金额和支付时间在合同中约定。2.2.2进度付款：工程进度达到约定的比例后，发包人应按照工程进度付款，付款的金额和时间在合同中约定。2.2.3竣工结算款：工程竣工后，承包人向发包人提交竣工结算报告，发包人按照约定的时间和方式支付竣工结算款。2.2.4质量保证金：承包人保证工程质量，按照约定的一定比例支付质量保证金，质量保证金的支付和退还按照合同约定执行。2.3合同价款的调整：2.3.1工程变更：由于工程设计变更或者其他原因导致工程量增减、工程性质变化的，合同价款按照实际变更的工程量和工程材料、设备价格等进行调整。2.3.2工程洽商：工程洽商包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全等方面的洽商，洽商的结果对合同价款产生影响的，合同价款按照洽商的结果进行调整。2.3.3价格调整：由于市场价格波动或者其他原因导致工程材料、设备价格变化的，合同价款按照约定的价格调整方式进行调整。第三条工程量清单3.1工程量清单编制：承包人根据工程设计文件和工程量清单编制规则编制工程量清单，并提交给发包人审核。3.2工程量清单审核：发包人对承包人提交的工程量清单进行审核，审核无误后双方签字确认。3.3工程量清单变更：由于工程设计变更或者其他原因导致工程量增减、工程性质变化的，承包人应及时调整工程量清单，并提交给发包人审核确认。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。4.2工程验收标准：工程验收应按照国家和行业的相关验收标准和规定进行。4.3工程质量保证措施：承包人应制定工程质量保证措施，并按照合同约定履行质量保证义务。第五条工程进度5.1工程开工日期：双方协商确定的工程开工日期。5.2工程竣工日期：双方协商确定的工程竣工日期。5.3工程进度计划：承包人应制定工程进度计划，并按照计划进行施工。第六条合同双方的责任与义务6.1发包人的责任与义务：（1）按照合同约定支付合同价款；（2）提供施工场地和施工条件；（3）协助承包人办理相关施工手续；（4）按照合同约定履行其他义务。6.2承包人的责任与义务：（1）按照合同约定完成工程；（2）保证工程质量；（3）按照合同约定交付工程；（4）按照合同约定履行其他义务。第八条违约责任8.1发包人的违约责任：（1）未按照合同约定支付合同价款的，应当按照迟延支付的金额支付违约金；（2）未按照合同约定提供施工场地和施工条件的，应当承担由此导致的承包人损失；（3）未按照合同约定履行其他义务的，应当承担相应的违约责任。8.2承包人的违约责任：（1）未按照合同约定完成工程的，应当按照迟延完成的工程量支付违约金；（2）未保证工程质量的，应当按照合同约定承担质量保证责任；（3）未按照合同约定交付工程的，应当按照迟延交付的工程价值支付违约金；（4）未按照合同约定履行其他义务的，应当承担相应的违约责任。第九条争议解决（1）向约定的仲裁机构申请仲裁；（2）向人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：双方在合同中约定仲裁机构或者人民法院作为争议解决机构。第十条合同的解除与终止10.1合同解除的条件：（1）双方协商一致解除合同的；（2）因不可抗力导致合同无法履行的；（3）一方违约严重，另一方要求解除合同的。10.2合同终止的条件：（1）工程竣工并验收合格的；（2）合同约定的其他终止条件。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字或者盖章之日起生效。11.2合同变更条件：合同变更应当采用书面形式，经双方协商一致并签字或者盖章确认。11.3合同解除条件：合同解除应当采用书面形式，经双方协商一致并签字或者盖章确认。第十二条合同的附件12.1工程量清单：作为本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。12.2合同价款明细表：作为本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。12.3其他相关文件：双方约定的其他与合同有关的文件。第十三条合同的签订与备案13.1合同签订日期：双方签字或者盖章的日期。13.2合同备案日期：合同签订后，双方按照法律法规的规定进行备案的日期。第十四条其他约定14.1保密条款：双方约定对合同内容和工程相关的保密信息进行保密的条款。14.2广告宣传：双方约定关于合同和工程的广告宣传的条款。14.3知识产权保护：双方约定关于工程相关的知识产权保护的条款。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、审计方、仲裁机构、人民法院等，以及其他双方约定参与合同执行的第三方机构或个人。1.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于工程质量监督、工程进度协调、合同价款审计、争议解决等合同执行过程中的相关事项。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序：当合同执行过程中出现需要第三方介入的情况时，甲乙双方应共同协商确定第三方的介入方式、介入时间和介入范围。2.2第三方介入的条件：第三方介入的条件包括但不限于合同争议无法协商解决、工程质量或进度出现问题、合同价款审计等。第三条第三方介入的责任与义务3.1第三方责任：第三方应按照合同约定和法律法规的规定，客观、公正地履行介入职责，并对其介入行为的合法性和准确性承担责任。3.2第三方义务：第三方应遵守合同的保密条款，保护甲乙双方的商业秘密和个人信息，不得泄露与合同有关的任何信息。第四条第三方介入的费用4.1第三方介入费用的承担：第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中约定。4.2第三方费用支付方式：甲乙双方按照合同约定和第三方介入的实际发生情况，向第三方支付相应的费用。第五条第三方介入的结果5.1第三方介入结果的效力：第三方介入的结果对甲乙双方具有约束力，甲乙双方应按照第三方介入的结果履行合同义务。5.2第三方介入结果的变更：第三方介入的结果如需变更，应由甲乙双方协商一致，并经第三方确认。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方的关系：第三方作为合同的参与方，与甲乙双方形成合同关系，独立承担合同责任。6.2第三方与工程的关系：第三方介入的目的是为了保证工程的质量和进度，第三方应确保其介入行为不影响工程的正常进行。第七条第三方责任限额7.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额应在合同中明确约定，包括但不限于第三方介入的费用、第三方介入结果的赔偿责任等。7.2第三方责任限额的调整：第三方责任限额的调整应由甲乙双方协商一致，并经第三方确认。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件：第三方介入的终止条件包括但不限于合同执行完毕、合同争议解决、第三方介入目标实现等。8.2第三方介入的终止程序：甲乙双方应共同协商确定第三方介入的终止程序，并在合同中约定。第九条第三方介入后的合同变更9.1第三方介入后的合同变更条件：第三方介入后，如出现合同变更的情况，甲乙双方应协商一致，并经第三方确认。9.2第三方介入后的合同变更程序：甲乙双方应按照合同约定和法律法规的规定，进行合同变更。第十条第三方介入后的争议解决（1）向约定的仲裁机构申请仲裁；（2）向人民法院提起诉讼。10.2第三方介入后的争议解决机构：双方在合同中约定仲裁机构或者人民法院作为争议解决机构。第十一条第三方介入后的合同解除与终止11.1第三方介入后的合同解除条件：第三方介入后，如出现合同解除的条件，甲乙双方应协商一致，并经第三方确认。11.2第三方介入后的合同终止条件：第三方介入后，如出现合同终止的条件，甲乙双方应协商一致，并经第三方确认。第十二条第三方介入后的合同的生效、变更与解除12.1第三方介入后的合同生效条件：第三方介入后的合同，自甲乙双方签字或者盖章之日起生效。12.2第三方介入后的合同变更条件：第三方介入后的合同变更，应由甲乙双方协商一致，并经第三方确认。12.3第三方介入后的合同解除条件：第三方介入后的合同解除，应由甲乙双方协商一致，并经第三方确认。第十三条第三方介入后的附件13.1第三方介入后的附件：包括但不限于第三方介入的结果、第三方费用支付凭证等。13.2第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列出工程项目的各项工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、工程内容等。2.合同价款明细表：详细列出合同价款的构成，包括工程总价款、预付款、进度付款、竣工结算款、质量保证金等。3.工程设计文件：包括工程的设计图纸、设计说明、设计变更通知等。4.工程进度计划：详细列出工程各阶段的进度计划，包括工程开工日期、竣工日期等。5.工程质量保证措施：详细列出承包人应采取的工程质量保证措施，包括质量管理体系、质量检验标准等。6.合同价款审计报告：由第三方审计机构出具的合同价款的审计报告。7.工程变更通知：详细列出工程变更的内容，包括工程项目的名称、变更内容、变更原因等。8.工程洽商记录：记录工程洽商的过程和结果，包括洽商的时间、地点、参与人员、洽商内容等。9.质量保证金支付凭证：记录质量保证金的支付时间和金额的凭证。10.违约行为记录：记录甲乙双方在合同执行过程中的违约行为，包括违约的时间、地点、违约内容等。11.争议解决结果：记录争议解决的过程和结果，包括争议解决的时间、地点、参与人员、解决结果等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为：未按照合同约定支付合同价款；未按照合同约定提供施工场地和施工条件；未按照合同约定履行其他义务。违约责任认定：甲方违约的，应按照迟延支付的金额支付违约金；造成乙方损失