2024版分包工程变更合同协议书2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版分包工程变更合同协议书本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方第二条：合同变更范围2.1变更工程内容2.2变更工程量2.3变更工程时间第三条：合同变更原因及程序3.1变更原因3.2变更程序3.3变更审批第四条：合同变更价款4.1变更价款计算4.2变更价款支付4.3变更价款调整第五条：合同变更工期5.1变更工期计算5.2工期延期责任5.3工期提前奖励第六条：合同变更质量与标准6.1变更后质量要求6.2质量保证措施6.3质量验收标准第七条：合同变更违约责任7.1发包方违约责任7.2承包方违约责任7.3分包方违约责任第八条：合同变更争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼管辖第九条：合同变更的保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密条款第十条：合同变更的不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果10.3不可抗力责任第十一条：合同变更的解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后责任处理第十二条：合同变更的附则12.1合同的生效12.2合同的终止12.3合同的修订第十三条：合同变更的附件13.1变更工程设计文件13.2变更工程量清单13.3其他相关文件第十四条：合同变更的签字盖章14.1合同变更协议书签字14.2合同变更协议书盖章14.3签字盖章日期第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义第二条：合同变更范围2.1变更工程内容：指在原合同工程范围内，因设计变更、工程量增减、工程质量要求调整等原因，需要对原合同工程内容进行修改的部分。2.2变更工程量：指在原合同约定的工程量基础上，因设计变更、工程量增减、工程质量要求调整等原因，需要对原合同工程量进行调整的部分。2.3变更工程时间：指在原合同约定的工程时间基础上，因设计变更、工程量增减、工程质量要求调整等原因，需要对原合同工程时间进行调整的部分。第三条：合同变更原因及程序3.1变更原因：合同变更的原因包括但不限于设计变更、工程量增减、工程质量要求调整、工程进度调整等。3.2.1甲方提出变更申请，说明变更原因、变更内容、变更工程量、变更工程时间等；3.2.2乙方收到甲方变更申请后，对变更内容进行审核，并在收到变更申请后的10日内提出审核意见；3.2.3甲方与乙方就变更内容达成一致后，签订《合同变更协议书》。3.3变更审批：合同变更须经甲方、乙方、丙方三方共同协商一致，并签订《合同变更协议书》。第四条：合同变更价款4.1变更价款计算：变更价款按照乙方制定的变更工程量清单和甲方、乙方约定的计价方式进行计算。4.2变更价款支付：甲方按照《合同变更协议书》约定的付款方式和付款时间，向乙方支付变更价款。4.3变更价款调整：如因不可抗力等特殊情况导致合同变更价款发生变动，甲方、乙方可按照原合同约定的价格调整机制进行调整。第五条：合同变更工期5.1变更工期计算：变更工期按照实际变更工程量、工程进度及甲方、乙方约定的工期调整原则进行计算。5.2工期延期责任：如因乙方原因导致工期延期，乙方应承担相应的违约责任。如因甲方原因导致工期延期，甲方应承担相应的违约责任。5.3工期提前奖励：如乙方提前完成变更工程，甲方可以根据实际情况给予乙方一定的奖励。第六条：合同变更质量与标准6.1变更后质量要求：变更后的工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方、乙方约定的质量要求。6.2质量保证措施：乙方应按照原合同约定的质量保证措施执行，确保变更后的工程质量。6.3质量验收标准：变更后的工程质量验收标准应按照原合同约定的质量验收标准执行。第八条：合同变更争议解决8.1争议解决方式：如合同变更过程中发生争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：如选择诉讼解决争议，甲方、乙方、丙方均应遵守人民法院的管辖规定。8.3诉讼管辖：本合同变更争议的诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第九条：合同变更的保密条款9.1保密内容：各方在合同变更过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。9.2保密期限：保密信息自乙方知悉之日起，至合同变更协议书终止或履行完毕之日止。9.3违约保密条款：如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。第十条：合同变更的不可抗力10.1不可抗力事件：不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力后果：如合同变更过程中发生不可抗力事件，各方应立即通知其他方，并在合理时间内提供相关证明文件。10.3不可抗力责任：因不可抗力事件导致合同变更无法履行或部分履行，各方均不承担违约责任。第十一条：合同变更的解除11.1解除条件：合同变更协议书签订后，如因一方违约或不可抗力等原因导致合同变更无法继续履行，各方可以协商解除合同。11.2解除程序：解除合同应书面通知其他方，经各方确认后即刻生效。11.3解除后责任处理：合同解除后，各方应按照合同约定承担相应的善后责任，包括但不限于结算变更工程价款、清理施工现场等。第十二条：合同变更的附则12.1合同的生效：本合同变更协议自各方签字盖章之日起生效。12.2合同的终止：本合同变更协议在变更工程全部履行完毕后终止。12.3合同的修订：如本合同变更协议在履行过程中出现未尽事宜，各方可以书面形式进行修订，修订后的内容与本合同变更协议具有同等法律效力。第十三条：合同变更的附件13.1变更工程设计文件：附件中应包含变更后的工程设计图纸、技术要求等相关文件。13.2变更工程量清单：附件中应详细列明变更工程的项目、工程量、工程单价等信息。13.3其他相关文件：包括但不限于变更工程的相关审批文件、验收报告、结算凭证等。第十四条：合同变更的签字盖章14.1合同变更协议书签字：本合同变更协议书一式三份，甲乙丙三方各执一份。14.2合同变更协议书盖章：各方应按照实际情况在合同变更协议书上加盖公章或法定代表人签字。14.3签字盖章日期：本合同变更协议书的签字盖章日期为合同变更申请提交之日。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方概念界定1.1第三方：指除甲方、乙方、丙方之外，根据本合同约定介入合同变更过程的企事业单位、社会团体或其他组织，以及个人。第二条：第三方介入的情形2.1中介方介入：如本合同变更过程中需要中介机构提供专业服务，如评估、咨询等，甲方、乙方、丙方可协商选择合适的中介方介入。2.2监管方介入：如本合同变更过程中需要政府部门或其授权机构进行监管、审核、验收等，甲方、乙方、丙方应遵守相关法律法规，积极配合监管方的工作。2.3专业顾问介入：如本合同变更过程中甲方、乙方、丙方认为有必要，可以聘请专业顾问提供技术支持、法律咨询等。第三条：第三方责任限额3.1第三方责任：第三方介入本合同变更过程，应严格按照合同约定及相关法律法规履行义务，并对其提供的服务或产品的质量、安全等承担责任。3.2责任限额：甲乙丙三方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于第三方责任范围、赔偿限额等。3.3第三方责任保险：如第三方同意购买责任保险，甲方、乙方、丙方可要求第三方提供相应的保险凭证，以保障各方权益。第四条：第三方介入的程序4.1甲方、乙方、丙方选择第三方时，应充分沟通，达成一致意见，并签订书面协议。4.2第三方介入前，应向甲方、乙方、丙方提交相关资质证明文件，以证明其具备履行合同的能力。4.3第三方介入后，应主动与甲方、乙方、丙方沟通，及时报告工作进展，确保合同变更顺利进行。第五条：第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方、乙方、丙方是独立的法律主体，相互之间不存在隶属或代理关系。5.2第三方应独立承担其履行合同过程中产生的法律责任，不应将责任转嫁给甲方、乙方、丙方。5.3甲方、乙方、丙方与第三方之间的合同变更协议，不影响各方之间的原合同关系。第六条：第三方违约处理6.1第三方违约：如第三方未能按照合同约定履行义务，甲方、乙方、丙方有权要求第三方承担违约责任。6.2违约处理：甲方、乙方、丙方可与第三方协商解决违约问题；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第七条：第三方退出7.1第三方退出：如第三方因故不能继续履行合同义务，应提前书面通知甲方、乙方、丙方。7.2退出后的责任处理：第三方退出后，应按照合同约定承担相应的善后责任，包括但不限于完成未履行的工作、协助甲方、乙方、丙方寻找替代的第三方等。第八条：甲方、乙方、丙方与第三方的权利义务划分8.1甲方、乙方、丙方权利：甲方、乙方、丙方有权对第三方的工作进行监督、检查，要求第三方按照合同约定履行义务。8.2第三方权利：第三方有权根据合同约定，要求甲方、乙方、丙方提供必要的协助和支持。8.3义务：甲方、乙方、丙方应按照合同约定履行义务，包括但不限于支付第三方服务费用、提供工作场地等。第九条：第三方介入的合同变更9.1变更内容：如第三方介入导致合同变更，各方应按照本合同约定的变更程序进行协商，并签订书面变更协议。9.2变更效力：第三方介入引起的合同变更，自各方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。第十条：第三方介入的争议解决10.1争议解决方式：如第三方介入过程中发生争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：如选择诉讼解决争议，甲方、乙方、丙方均应遵守人民法院的管辖规定。10.3诉讼管辖：本合同变更争议的诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第十一条：第三方介入的保密条款11.1保密内容：各方在第三方介入过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。11.2保密期限：保密信息自乙方知悉之日起，至合同变更协议书终止或履行完毕之日止。11.3违约保密条款：如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。第十二条：第三方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：变更工程设计文件1.1设计图纸：包含变更后的工程设计图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图等。1.2技术要求：详细列出变更后的技术要求，包括材料、构造、工艺等。附件2：变更工程量清单2.1工程量清单：列出变更工程的项目、工程量、工程单价等信息，详细说明每个项目的变更内容。2.2工程量计算书：附上工程量计算的过程和依据，包括图纸、规范等。附件3：第三方资质证明文件3.1资质证书：提供第三方的资质证书复印件，证明其具备履行合同的能力。3.2业绩证明：提供第三方过去的业绩证明，包括但不限于项目案例、合同复印件等。附件4：第三方服务协议4.1服务内容：详细说明第三方提供的服务内容，包括服务范围、服务标准等。4.2服务费用：明确第三方服务费用的计算方式、支付方式和支付时间。附件5：第三方责任保险凭证5.1保险单据：提供第三方的责任保险单据复印件，证明其已购买相应的责任保险。5.2保险条款：附上保险条款，明确保险责任、赔偿限额等。附件6：监管方批准文件6.1批准文件：提供政府部门或其授权机构对变更工程的批准文件复印件。6.2监管要求：附上监管方的要求，包括审批流程、验收标准等。附件7：专业顾问合同7.1合同文本：提供专业顾问与甲方、乙方、丙方签订的合同文本。7.2专业意见：附上专业顾问提供的意见或建议，包括但不限于技术方案、法律意见等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付变更价款或延迟支付。2.乙方未按约定完成变更工程或延迟交付。3.丙方未按约定提供服务或延迟履行。4.第三方未按约定提供服务或不符合服务标准。5.各方未按约定履行合同义务，导致合同变更无法顺利进行。责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算方式，向守约方支付违约金。2.赔偿损失：根据实际情况，赔偿因违约行为导致的直接经济损失，包括但不限于额外费用、利润损失等。3.工期延误：按照合同约定的工期延误责任，向守约方支付违约金或赔偿损失。4.质量问题：如因违约行为导致工程质量不符合约定，需承担整改、修复等费用。示例说明：1.甲方延迟支付变更价款，乙方可以要求甲方支付违约金，并赔偿因延迟支付导致的工程进度延误损失。2.乙方未按约定完成变更工程，甲方可以要求乙方支付违约金，并赔偿因工程延误导致的后续费用增加。3.第三方未按约定提供服务，甲方、乙方、丙方可以要求第三方支付违约金，并赔偿因服务不符合标准导致的相关损失。全文完。2024版分包工程变更合同协议书1本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2适用法律与解释1.3合同文件的优先顺序2.分包工程变更2.1变更的范围与内容2.2变更的程序与要求2.3变更的审批与通知3.分包工程量与质量3.1分包工程的量与质3.2工程质量的标准与要求3.3工程质量的检查与验收4.分包工程的进度与时间4.1分包工程的施工时间4.2工程进度的监控与调整4.3工期延误的处理5.分包工程的价格与支付5.1分包工程的合同价格5.2工程款的支付方式与时间5.3价格调整的条件与程序6.分包工程的责任与义务6.1分包商的责任与义务6.2发包人的责任与义务6.3第三方责任与纠纷的处理7.合同的变更、解除与终止7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与程序7.3合同终止的条件与后果8.违约责任与赔偿8.1违约行为的认定与处理8.2赔偿金额的计算与支付8.3违约责任的限制与免除9.争议解决与法律适用9.1争议的解决方式与程序9.2法律适用与司法管辖10.保密条款10.1保密信息的范围与内容10.2保密信息的保护措施与期限10.3违反保密条款的后果11.合同的生效、履行与终止11.1合同的生效条件与时间11.2合同的履行与监督11.3合同终止后的义务与责任12.其他条款12.1通知与送达12.2合同的副本与复印件12.3合同的修改与补充13.附件13.1分包工程设计文件13.2分包工程施工计划13.3分包工程材料与设备清单14.签署页14.1分包商签署页14.2发包人签署页第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与解释1.2适用法律与解释本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序（1）本合同协议书；（2）本合同附件；（3）本合同专用条款；（4）本合同通用条款；（5）其他双方认为应当纳入合同的文件。第二条分包工程变更2.1变更的范围与内容分包商应按发包人提供的变更通知及图纸、技术要求等文件，对分包工程进行变更。变更的范围包括：（1）分包工程的设计、施工内容；（2）分包工程的施工方法；（3）分包工程的施工标准；（4）发包人要求的其他变更事项。2.2变更的程序与要求变更程序如下：（1）发包人向分包商发出变更通知；（2）分包商在收到变更通知后，按照变更内容进行施工；（3）变更完成后，分包商应向发包人报告变更情况。变更要求如下：（1）分包商应按照发包人的要求完成变更；（2）分包商应确保变更后的工程质量、进度、安全等符合合同要求；（3）分包商应承担因变更引起的额外费用。2.3变更的审批与通知（1）发包人同意变更后，向分包商发出变更通知；（2）分包商收到变更通知后，按照变更内容进行施工；（3）变更完成后，分包商应向发包人报告变更情况。第三条分包工程量与质量3.1分包工程的量与质分包商应按照发包人提供的设计图纸、施工图纸、技术要求等文件，完成分包工程的施工。分包工程的质量和数量应符合国家、行业及发包人的规定和要求。3.2工程质量的标准与要求分包工程的质量标准和要求如下：（1）分包工程应符合国家、行业及发包人的质量标准；（2）分包工程的质量应满足设计文件及技术要求；（3）分包工程的质量应达到验收标准。3.3工程质量的检查与验收（1）分包工程完成后，分包商应向发包人报告；（2）发包人应按照合同约定对分包工程进行验收；（3）验收不合格的，分包商应按照发包人的要求进行整改；（4）验收合格的，分包商应承担工程保修责任。第四条分包工程的进度与时间4.1分包工程的施工时间分包工程的施工时间按照发包人提供的施工计划及进度要求进行。分包商应确保分包工程按照约定的时间节点完成。4.2工程进度的监控与调整（1）分包商应制定详细的施工进度计划，并报发包人备案；（2）分包商应按照施工进度计划进行施工；（3）分包商应定期向发包人报告工程进度；（4）发包人有权对分包商的施工进度进行监督和调整。4.3工期延误的处理（1）分包商应承担因工期延误产生的违约金；（2）分包商应承担因工期延误产生的其他额外费用；（3）分包商应按照发包人的要求采取措施加快工程进度。第五条分包工程的价格与支付5.1分包工程的合同价格（1）固定价格：本合同签订后，分包工程的合同价格不得调整第八条违约责任与赔偿8.1违约行为的认定与处理违约行为包括分包商未按合同约定履行义务的行为。分包商发生违约行为的，应按照本合同的约定承担违约责任。8.2赔偿金额的计算与支付（1）分包商应按照发包人的实际损失计算赔偿金额；（2）赔偿金额包括但不限于发包人的直接经济损失、合同利润损失、额外费用等；（3）分包商应按照发包人要求的时间和方式支付赔偿金额。8.3违约责任的限制与免除（1）分包商无法履行合同义务，是由于不可抗力原因导致的；（2）分包商无法履行合同义务，是由于发包人原因导致的；（3）分包商已按照合同约定履行了义务，但发包人未按约定履行合同。第九条争议解决与法律适用9.1争议的解决方式与程序争议的解决方式如下：（1）双方应通过友好协商解决争议；（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2法律适用与司法管辖本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律，并由合同签订地人民法院管辖。第十条保密条款10.1保密信息的范围与内容保密信息包括分包工程的设计文件、施工图纸、技术要求、商业秘密等。分包商应对保密信息保密，并不得向任何第三方泄露。10.2保密信息的保护措施与期限分包商应采取适当措施保护保密信息，确保保密信息不被未经授权的第三方获取。保密信息的保护期限自本合同签订之日起至分包工程验收合格之日止。10.3违反保密条款的后果（1）分包商应承担发包人的经济损失；（2）分包商应承担因泄露保密信息导致的发包人其他损失；（3）发包人有权解除本合同，并要求分包商支付违约金。第十一条合同的生效、履行与终止11.1合同的生效条件与时间本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的履行与监督双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，并接受对方的监督。11.3合同终止后的义务与责任合同终止后，分包商应按照发包人的要求完成工程保修，并承担相应的保修责任。第十二条其他条款12.1通知与送达双方之间的通知与送达，均应采用书面形式，并加盖公章。通知与送达地址为合同签订时双方提供的地址。12.2合同的副本与复印件本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方均认可合同正本的内容，副本与复印件具有同等法律效力。12.3合同的修改与补充本合同的修改与补充，应采用书面形式，并由双方签字盖章。修改与补充的内容为本合同的一部分。第十三条附件附件为本合同的重要组成部分，包括分包工程设计文件、施工计划、材料与设备清单等。附件的内容与本合同具有同等法律效力。第十四条签署页（签署页）甲方（发包人）：（签字/盖章）乙方（分包商）：（签字/盖章）签署日期：（年/月/日）第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同所述第三方是指除甲乙双方外，与分包工程有关联但非合同当事人的一方。第三方包括但不限于中介机构、监理机构、政府部门、金融机构等。1.2第三方职责第三方根据其角色和职责，可能承担如下功能：（1）中介服务：协助甲乙双方达成合同或提供专业咨询服务；（2）监理监督：对分包工程的施工过程进行质量、安全、进度等方面的监督；（3）行政监管：依据法律法规对分包工程进行行政监督和管理；（4）金融支持：为分包工程提供融资、支付、结算等服务。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序第三方介入分包工程的程序如下：（1）甲乙双方同意第三方介入，并明确介入的性质、范围和期限；（2）甲乙双方与第三方签订相关协议，明确双方的权利和义务；（3）第三方根据协议约定，参与分包工程的相应环节；（4）甲乙双方与第三方共同监督分包工程的实施，确保合同的履行。2.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）法律法规要求必须有第三方介入的情况；（2）甲乙双方约定需要第三方提供专业服务的情况；（3）分包工程涉及公共利益，需要第三方进行监管的情况。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任第三方应按照甲乙双方的约定和相关法律法规的要求，履行其职责，并承担相应责任。第三方责任包括但不限于：（1）中介服务方应保证其提供的信息真实、准确、完整；（2）监理机构应保证其监督的工程质量、安全、进度等符合合同要求；（3）行政监管部门应依法对分包工程进行监管，确保工程合规；（4）金融机构应按照约定提供金融支持，确保工程资金的及时到位。3.2第三方权益第三方根据其介入的角色和职责，享有如下权益：（1）获得甲乙双方支付的合理报酬；（2）要求甲乙双方提供与工程相关的必要资料和信息；（3）对分包工程的实施提出建议和意见；（4）按照约定参与分包工程的相应决策。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据其介入的角色、职责和风险程度确定。甲乙双方应在相关协议中明确第三方的责任限额，以确保甲乙双方的权益得到合理保护。4.2第三方责任限额的支付第三方责任限额的支付方式如下：（1）甲乙双方按照约定向第三方支付报酬；（2）第三方因违约、过失或其他原因造成损失的，应按照约定和法律规定承担赔偿责任；（3）第三方责任限额赔偿金额的支付，应提供相应的发票或支付凭证。第五条第三方与甲乙双方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系界定第三方与甲乙双方是独立的法律主体，第三方对甲乙双方不负有任何直接的合同义务。第三方介入分包工程，并不意味着甲乙双方之间合同关系的变更。5.2第三方与甲乙双方的沟通与协调第三方在分包工程中与甲乙双方保持独立的沟通与协调，甲乙双方应积极配合第三方的要求，确保分包工程的顺利进行。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件第三方介入的终止条件包括但不限于：（1）第三方完成了其约定的职责和任务；（2）合同约定的第三方介入期限届满；（3）甲乙双方协商一致决定终止第三方介入；（4）法律法规或行政命令要求终止第三方介入。6.2第三方介入终止后的义务第三方介入终止后，第三方应按照甲乙双方的约定和法律规定，履行相关的义务，包括但不限于：（1）向甲乙双方提供终止报告；（2）协助甲乙双方处理与第三方相关的后续事宜；（3）按照约定退还甲乙双方支付的报酬或其他费用。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约行为第三方违反其与甲乙双方签订的协议或相关法律法规，构成违约行为。7.2第三方违约处理第三方违约处理的程序如下：（1）甲乙双方协商一致，确定违约事实和损失；（2）甲乙双方要求第三方承担违约责任第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.分包工程设计文件说明：包括分包工程的设计图纸、设计变更通知、设计说明等。2.分包工程施工计划说明：包括分包工程的施工进度计划、施工组织设计、施工方案等。3.分包工程材料与设备清单说明：包括分包工程所需材料和设备的名称、规格、数量、供应商等信息。4.分包工程质量控制计划说明：包括分包工程的质量控制措施、质量验收标准、质量保证体系等。5.分包工程安全施工方案说明：包括分