水利发电站施工合同模板

水利发电站施工合同模板合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：联系电话：联系人：乙方：（全称）地址：联系电话：联系人：鉴于甲方为水利发电站的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，签订本施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：_____________________水利发电站工程1.2工程地点：_____________________1.3工程规模：_____________________1.4工程总投资：_____________________1.5工程质量标准：_____________________第二条合同范围与内容2.1合同范围：本合同范围包括但不限于水利发电站的土建工程、安装工程、电气工程、调试和验收等。2.2合同内容：乙方应按照合同约定完成所有施工工作，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第三条合同价格与支付3.1合同价格：本合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：________________元。3.2支付方式：双方同意按照工程进度和完成质量，分阶段进行支付。具体支付方式和时间由双方另行签订补充协议确定。第四条合同工期4.1工期：本工程合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。4.2工期延误：乙方如非因不可抗力原因导致工程延期，应按照合同约定承担违约责任。第五条工程质量与验收5.1工程质量：乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。5.2验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照验收要求提供相关资料，并配合验收工作。第六条安全生产与环保6.1安全生产：乙方应严格按照国家及地方安全生产规定进行施工，确保施工安全。6.2环保：乙方应遵守国家及地方环境保护法规，做好施工过程中的环境保护工作。第七条违约责任7.1乙方如未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。7.2甲方如未按照约定支付合同价款，应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的售后服务之日终止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________代表（签名）：______________代表（签名）：______________日期：_____________________日期：_____________________一、附件列表：1.水利发电站工程设计文件2.施工图纸和技术规范3.工程量清单4.乙方资质证明文件5.安全生产许可证6.环保审批文件7.合同价款支付明细表8.工程验收标准和方法9.售后服务承诺函二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定支付合同价款，视为违约。3.工期延误：乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。4.工程质量不符合约定：乙方未按照国家及行业标准进行施工，导致工程质量不合格，视为违约。5.安全生产不符合规定：乙方未按照国家及地方安全生产规定进行施工，导致安全事故发生，视为违约。6.环保不符合法规：乙方未遵守国家及地方环境保护法规，导致环境污染事件发生，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指水利发电站的业主。2.乙方：指具有相应资质和能力的施工单位。3.合同价款：指双方约定的工程总价款。4.工期：指双方约定的工程完成时间。5.违约责任：指一方未履行合同约定义务时应承担的法律责任。6.工程验收：指工程完成后，甲方组织对工程的质量、安全、功能等进行检查、评定和确认的活动。7.售后服务：指乙方在工程验收合格后，对工程进行一定期限的维护、保养和修复等工作。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的工程进度计划，并采取措施确保工程进度。2.工程质量问题：立即停工整改，重新验收合格后继续施工。3.安全生产事故：立即启动应急预案，妥善处理事故，加强安全生产管理。4.环保问题：立即整改，确保施工过程中的环境保护措施到位。5.支付纠纷：双方核对支付金额和