公司施工合同范例

公司施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

鉴于发包方拟在本合同约定的工程地点进行建设，承包方愿意按照本合同约定进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程类型：__________

二、合同标的

1.承包方负责按照本合同约定，完成工程的设计、施工、验收等工作。

2.发包方负责按照本合同约定，提供施工图纸、工程资料、施工场地等。

三、合同工期

1.合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

2.任何一方违反合同约定，导致工期延误的，应承担相应的违约责任。

四、合同价款

1.本合同价款为人民币__________元整（大写：__________）。

2.合同价款包括但不限于设计费、材料费、施工费、验收费等。

3.合同价款支付方式：__________

五、工程进度

1.承包方应按照本合同约定的时间节点完成工程进度。

2.发包方有权对工程进度进行监督检查，承包方应予以配合。

六、工程质量

1.承包方应严格按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量。

2.发包方有权对工程质量进行监督检查，承包方应予以配合。

七、工程验收

1.工程完工后，双方应按照本合同约定进行验收。

2.验收合格后，发包方应在__________日内支付合同价款。

八、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.违约金计算方式：__________

3.违约方应向守约方支付违约金，并赔偿守约方因此遭受的损失。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同期满或双方约定的其他终止条件成就时，本合同终止。

十一、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

附件：

1.工程设计图纸

2.工程施工方案

3.工程验收标准

4.合同补充协议（如有）

5.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

鉴于发包方拟在本合同约定的工程地点进行建设，为保障工程质量、进度及合同履行，承包方同意聘请监理方对施工过程进行监督管理，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程类型：__________

二、合同标的

1.承包方负责按照本合同约定，完成工程的设计、施工、验收等工作。

2.发包方负责提供施工图纸、工程资料、施工场地等。

3.监理方负责对施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度及合同履行。

三、合同工期

1.合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

2.合同工期为固定工期，任何一方违反合同约定，导致工期延误的，应承担相应的违约责任。

四、合同价款

1.本合同价款为人民币__________元整（大写：__________）。

2.合同价款包括但不限于设计费、材料费、施工费、验收费等。

3.合同价款支付方式：__________

五、工程进度

1.承包方应按照本合同约定的时间节点完成工程进度。

2.监理方有权对工程进度进行监督检查，承包方应予以配合。

六、工程质量

1.承包方应严格按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量。

2.监理方有权对工程质量进行监督检查，承包方应予以配合。

七、工程验收

1.工程完工后，双方应按照本合同约定进行验收。

2.验收合格后，发包方应在__________日内支付合同价款。

八、第三方责任

1.监理方应严格按照国家法律法规、行业标准及本合同约定，对施工过程进行监督管理。

2.监理方对工程质量、进度及合同履行的监督检查结果，对承包方具有约束力。

3.监理方应保证其监督检查工作的公正、公平、公开，不得偏袒任何一方。

九、甲方权益

1.发包方有权要求承包方按照本合同约定，提供工程进度、质量、安全等相关资料。

2.发包方有权要求承包方在施工过程中，及时整改监理方提出的问题。

3.发包方有权要求承包方在工程验收前，完成所有整改工作。

4.发包方有权要求承包方在工程验收后，提供工程保修服务。

十、乙方违约及限制条款

1.承包方违反本合同约定，导致工期延误、工程质量不合格或安全事故的，应承担相应的违约责任。

2.承包方违反本合同约定，未经发包方同意，擅自更改工程设计、施工方案或材料供应商的，应承担相应的违约责任。

3.承包方在施工过程中，不得损害发包方、监理方及他人的合法权益。

十一、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同期满或双方约定的其他终止条件成就时，本合同终止。

十三、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程设计图纸

2.工程施工方案

3.工程验收标准

4.合同补充协议（如有）

5.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

监理方的介入，旨在确保工程质量和进度，维护甲方的合法权益，降低风险。通过监理方的监督管理，可以及时发现并解决施工过程中存在的问题，提高施工效率，确保工程按时、按质完成。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为发包方，对工程具有最终决定权。甲方通过主导合同条款，确保工程质量和进度，维护自身合法权益，降低风险。同时，甲方的主导地位有利于协调各方关系，确保工程顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

乙方（以下简称“施工方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

鉴于业主拟在本合同约定的工程地点进行建设，为保障工程质量、进度及合同履行，施工方同意聘请监理方对施工过程进行监督管理，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程类型：__________

二、合同标的

1.施工方负责按照本合同约定，完成工程的设计、施工、验收等工作。

2.业主负责提供施工图纸、工程资料、施工场地等。

3.监理方负责对施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度及合同履行。

三、合同工期

1.合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

2.合同工期为固定工期，施工方应确保按时完成工程。

四、合同价款

1.本合同价款为人民币__________元整（大写：__________）。

2.合同价款包括但不限于设计费、材料费、施工费、验收费等。

3.合同价款支付方式：__________

五、工程进度

1.施工方应按照本合同约定的时间节点完成工程进度。

2.监理方有权对工程进度进行监督检查，施工方应予以配合。

六、工程质量

1.施工方应严格按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量。

2.监理方有权对工程质量进行监督检查，施工方应予以配合。

七、工程验收

1.工程完工后，双方应按照本合同约定进行验收。

2.验收合格后，业主应在__________日内支付合同价款。

八、监理方责任

1.监理方应严格按照国家法律法规、行业标准及本合同约定，对施工过程进行监督管理。

2.监理方对工程质量、进度及合同履行的监督检查结果，对施工方具有约束力。

3.监理方应保证其监督检查工作的公正、公平、公开，不得偏袒任何一方。

九、施工方权益

1.施工方有权要求业主按照本合同约定，提供施工图纸、工程资料等必要条件。

2.施工方有权要求监理方公正、客观地进行监督检查，不得无故干扰施工进度。

3.施工方有权要求业主在工程验收合格后，及时支付合同价款。

4.施工方有权要求业主在工程验收前，完成所有整改工作。

十、甲方违约及限制条款

1.业主违反本合同约定，未按时提供施工图纸、工程资料等必要条件的，应承担相应的违约责任。

2.业主违反本合同约定，未按时支付合同价款的，应承担相应的违约责任，包括支付违约金及赔偿施工方因此遭受的损失。

3.业主不得无故要求施工方改变工程设计、施工方案或材料供应商。

4.业主不得损害施工方合法权益，包括但不限于施工方知识产权、技术秘密等。

十一、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同期满或双方约定的其他终止条件成就时，本合同终止。

十三、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程设计图纸

2.工程施