花都区建设工程施工合同2024年

合同编号：_______花都区建设工程施工合同（2024年）甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______第一章合同标的及工程概况第一条合同标的1.1本合同的标的为_______（工程名称），工程地点位于_______（工程地点），工程内容详见附件一《工程量清单》。1.2乙方应按照本合同约定的工程内容、工程量、质量标准、工期等要求完成施工任务。第二条工程概况2.1工程规模：_______2.2工程总投资：_______元。2.3工程质量标准：_______。2.4工程工期：自开工之日起至_______日止。第二章合同价格及支付第三条合同价格3.1本合同的合同价为人民币_______元（大写：_______________________元整），包括工程量清单中规定的所有工程内容。3.2乙方在合同签订后_______日内向甲方提交《工程预算书》，经甲方确认后作为支付进度款的依据。第四条支付方式（1）合同签订后_______日内，支付合同价的_______%；（2）工程进度达到_______%时，支付进度款的_______%；（3）工程验收合格后，支付至合同价的_______%；（4）剩余合同价款在工程保修期满后一次性支付。4.2甲方支付合同价款时，乙方应向甲方提供等额的正式发票。第三章工程质量与验收第五条工程质量5.1乙方应严格按照国家及行业标准和设计文件要求组织施工，确保工程质量。5.2乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题及时整改。第六条工程验收6.1工程验收分为中间验收和竣工验收。6.2中间验收：在工程进度达到_______%时，由甲方、乙方、设计单位等共同进行中间验收。6.3竣工验收：工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程技术资料，甲乙双方按照约定的验收标准进行竣工验收。6.4工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，并承担整改费用。第四章工期及违约责任第七条工期7.1乙方应按本合同约定的工期完成施工任务。7.2因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第八条违约责任8.1甲方逾期支付合同价款的，应按照逾期支付金额的_______%向乙方支付违约金。8.2乙方未按约定工期完成施工任务的，应按照逾期完成工程价值的_______%向甲方支付违约金。8.3乙方违反合同约定，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。第五章争议解决第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六章其他约定第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。第十一条法律适用及争议解决11.1本合同适用_______法律。11.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的变更、解除和终止12.1合同的变更、解除和终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。12.2合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求做好工程交接工作。第七章附则第十三条附件本合同附件一《工程量清单》是本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第十四条合同的生效、修改和解除14.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2本合同的修改和解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。14.3合同注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守相关法律法规，确保合同的有效性和合法性。2.双方应严格按照合同条款履行各自的权利和义务，确保工程质量和进度。3.双方应妥善保管合同及相关文件，避免泄露对方商业秘密和技术秘密。4.双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。5.合同的变更、解除和终止应经双方协商一致，并签订书面协议。关键词语的法律名词解释：1.合同有效性：指合同的签订和履行是否符合法律法规的要求，是否具有法律效力。2.工程质量：指工程是否符合国家及行业标准和设计文件要求，是否满足使用功能和安全性要求。3.工期：指合同约定的工程完成时间，包括中间验收和竣工验收的时间。4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。5.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。7.合同变更：指合同内容在签订后，因双方协商一致而对原合同内容进行修改或补充。8.合同解除：指合同在履行过程中，因双方协商一致或依法规定而终止履行。特殊应用场合及补充条款：1.不可抗力：如果工程进展过程中遇到自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致工程延期，双方应协商调整工期和费用。2.设计变更：如果工程在施工过程中因设计原因需要变更，双方应协商确定变更内容和费用。3.材料供应：如果工程所需材料供应出现问题，影响工程进度，双方应协商解决材料供应问题。4.工程变更：如果因甲方需求变化导致工程内容变更，双方应协商确