2024年度气象站建设项目施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度气象站建设项目施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条合同项目概述2.1项目名称：2024年度气象站建设项目2.2项目地点：__________2.3项目内容：__________第三条合同金额3.1合同总金额：__________元第四条合同工期4.1开工日期：__________4.2竣工日期：__________第五条质量标准5.1工程质量应符合__________标准第六条付款方式及进度6.1付款方式：__________6.2付款进度：__________第七条违约责任7.1发包人违约：__________7.2承包人违约：__________第八条争议解决8.1双方发生的争议，应通过友好协商解决8.2若协商不成，任何一方均有权向__________人民法院提起诉讼第九条合同的变更和解除9.1合同的变更：__________9.2合同的解除：__________第十条合同的生效、变更和解除10.1本合同自双方签字盖章之日起生效10.2本合同的变更、解除必须经双方协商一致，并书面确认第十一条合同的终止11.1本合同期满，工程验收合格后，发包人向承包人支付完毕所有应付工程款及其他费用，合同即告终止第十二条保密条款12.1双方应对合同内容、谈判过程及其他与合同有关的保密信息予以保密第十三条不可抗力13.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并采取必要措施减少损失第十四条其他条款14.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1名称：__________1.1.2地址：__________1.1.3联系人：__________1.1.4联系方式：__________1.2承包人1.2.1名称：__________1.2.2地址：__________1.2.3联系人：__________1.2.4联系方式：__________第二条合同项目概述2.1项目名称：2024年度气象站建设项目2.2项目地点：__________2.3项目内容：包括但不限于气象站的设计、采购、施工、安装、调试、验收、培训和售后服务等。具体内容详见附件一。第三条合同金额3.1合同总金额：__________元（大写：__________元整）3.2合同金额的支付方式及支付进度详见附件二。第四条合同工期4.1开工日期：__________4.2竣工日期：__________4.3工期延误的违约责任详见附件三。第五条质量标准5.1工程质量应符合国家及行业相关标准，包括但不限于《气象观测站建设规范》、《气象观测设备安装规范》等。5.2工程验收标准及程序详见附件四。第六条付款方式及进度6.1付款方式：__________6.2付款进度：6.2.1预付款：合同签订后七个工作日内，发包人向承包人支付合同总金额的10%。6.2.2进度款：按照工程进度，承包人向发包人提交进度款申请，发包人核实无误后支付相应款项。6.2.3验收款：工程验收合格后，发包人向承包人支付合同总金额的80%。6.2.4质保金：工程验收合格后，发包人向承包人支付合同总金额的10%作为质保金，质保期为一年。质保期内，如工程出现质量问题，承包人负责修复并承担相应费用。质保期结束后，发包人无息退还质保金。因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并采取必要措施减少损失。不可抗力包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、疫情等）以及政府政策变化等。第八条违约责任8.1发包人违约：8.1.1发包人未按合同约定支付款项的，应向承包人支付迟延付款金额的每日千分之五的违约金。8.1.2发包人未按合同约定提供施工条件的，应承担由此增加的费用和工程延误的违约金。8.2承包人违约：8.2.1承包人未按合同约定进度完成工程的，应向发包人支付迟延交付金额的每日千分之五的违约金。8.2.2承包人工程质量不符合合同约定的，应负责修复并承担相应费用。如修复后仍不符合约定，发包人有权解除合同，并要求承包人支付违约金。第九条争议解决9.1双方发生的争议，应通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除10.1本合同的变更、解除必须经双方协商一致，并书面确认。10.2合同的变更和解除不影响双方在合同中的违约责任和其他权利义务。第十一条合同的终止11.1本合同期满，工程验收合格后，发包人向承包人支付完毕所有应付工程款及其他费用，合同即告终止。第十二条保密条款12.1双方应对合同内容、谈判过程及其他与合同有关的保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。第十三条不可抗力13.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并采取必要措施减少损失。13.2不可抗力事件发生后，双方应协商调整合同的履行计划，必要时可协商延长合同工期。第十四条其他条款14.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效，前款所称签字盖章，是指合同正本由双方授权代表签字并加盖公章。14.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1在本合同执行过程中，如涉及第三方服务或产品，包括但不限于设计、材料供应、设备供应等，甲乙双方应与第三方签订相应的补充协议，明确第三方的权利、义务和责任。15.2第三方介入时，甲乙双方应确保第三方的服务或产品符合合同约定的质量标准和技术要求。15.3甲乙双方应负责协调第三方的工作，确保工程进度和质量的顺利实现。第十六条第三方责任16.1第三方应为其提供的服务或产品质量负责，并承担相应的维修、更换责任。16.2第三方应遵守国家及行业的相关法律法规，若因第三方原因导致合同无法履行或造成损失，甲乙双方不承担责任。16.3第三方如违反合同约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，并要求赔偿因此造成的损失。第十七条第三方支付17.1甲乙双方与第三方签订的补充协议中应明确支付条款，包括支付方式、支付金额和支付时间等。17.2甲乙双方应按照补充协议的约定及时支付第三方的费用。17.3支付给第三方的费用不计入甲乙双方之间的付款金额。第十八条第三方责任限额18.1甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额，以防止第三方违约或侵权行为给甲乙双方造成过大的损失。18.2责任限额可采用金额限制、赔偿比例等方式进行界定。18.3甲乙双方应与第三方充分协商，确保责任限额的合理性和可操作性。第十九条第三方解除和终止19.1如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙双方有权解除或终止与第三方的合同。19.2第三方解除或终止合同后，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，并要求赔偿因此造成的损失。19.3第三方解除或终止合同后，甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。第二十条第三方与甲乙方的关系20.1第三方与甲乙方的关系独立，第三方不对甲乙双方承担任何合同义务，甲乙双方也不对第三方承担任何合同义务。20.2第三方如因履行合同而与甲乙双方产生纠纷，第三方应独立承担责任，甲乙双方不承担责任。20.3甲乙双方与第三方之间的补充协议对本合同具有补充作用，但不改变本合同的实质性内容。第二十一条第三方信息披露21.1甲乙双方应要求第三方提供真实、准确、完整的个人信息和业务资质证明等文件。21.2甲乙双方应妥善保管第三方的相关信息，不得泄露给无关第三方。第二十二条甲乙双方的义务22.1甲乙双方应履行本合同约定的义务，并确保第三方的服务或产品符合合同约定的质量标准和技术要求。22.2甲乙双方应对第三方提供的服务或产品进行验收，确保其符合合同约定的要求。第二十三条合同的变更和解除23.1甲乙双方与第三方签订的补充协议如涉及本合同的变更或解除，应经双方协商一致，并书面确认。23.2合同的变更和解除不影响甲乙双方和第三方之间的权利义务。第二十四条争议解决24.1甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。24.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：气象站建设项目设计方案详细说明：本附件包含气象站的设计图纸、技术规格书、设计说明书等内容，用于指导施工和设备采购。附件二：工程进度计划详细说明：本附件详细列出了工程的开工日期、竣工日期以及各阶段的工作内容和时间安排。附件三：付款方式及进度计划详细说明：本附件明确了付款方式、付款进度以及各阶段的付款金额和时间。附件四：工程质量标准详细说明：本附件详细列出了工程质量应符合的国家及行业标准。附件五：违约行为及责任认定详细说明：本附件详细列出了合作中可能出现的违约行为以及违约责任认定标准。附件六：第三方服务或产品供应协议详细说明：本附件与第三方签订的协议，明确了第三方的权利、义务和责任。附件七：第三方资质证明文件详细说明：本附件包含了第三方的业务资质、税务登记证、组织机构代码证等文件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按合同约定支付款项。2.发包人未按合同约定提供施工条件。3.承包人未按合同约定进度完成工程。4.承包人工程质量不符合合同约定。5.第三方未按合同约定提供服务或产品。6.第三方提供的服务或产品质量不符合合同约定。违约责任认定标准：1.迟延付款：迟延付款金额的每日千分之五的违约金。2.迟延交付：迟延交付金额的每日千分之五的违约金。3.质量不符合约定：修复并承担相应费用，如修复后仍不符合约定，发包人有权解除合同，并要求承包人支付违约金。4.服务或产品不符合约定：由第三方负责修复或更换，如第三方不履行，甲乙双方有权解除与第三方的合同，并要求第三方承担违约责任。示例说明：如发包人未按合同约定支付款项，应向承包人支付迟延付款金额的每日千分之五的违约金。例如，若迟延付款金额为100,000元，则