2024年度建筑施工合同（含工程量清单）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑施工合同（含工程量清单）本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4工程量清单第二条合同金额与支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3进度付款2.4最终付款第三条合同工期3.1工期规定3.2工期延误3.3工期提前第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2质量控制4.3质量验收第五条材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料与设备验收第六条施工安全6.1安全责任6.2安全措施6.3安全事故处理第七条变更与调整7.1变更范围7.2变更程序7.3变更费用第八条违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约8.3违约处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁地点第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露后果第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护措施12.3侵权责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力处理第十四条其他条款14.1合同的转让14.2合同的解除14.3附件：工程量清单第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指按照本合同规定，负责工程的委托、监督和管理的甲方单位，即X公司。1.2承包方承包方是指按照本合同规定，负责工程的施工、交付和保修的乙方单位，即X建筑公司。1.3工程工程是指按照本合同规定的工程量清单所列明的各项施工内容，包括但不限于土建、安装、装修等。1.4工程量清单工程量清单是指本合同附件中详细列明的各项工程项目的名称、数量、工程量和单价等信息。第二条合同金额与支付方式2.1合同金额合同金额是指根据工程量清单计算得出的，承包方应完成的工程总价款，即人民币万元。2.2支付方式支付方式分为进度付款和最终付款两部分。进度付款按照工程进度的完成比例进行，最终付款在工程验收合格后进行。2.3进度付款进度付款根据工程实际完成情况，按照合同约定的付款比例和时间进行。每完成一个阶段的工程，经发包方验收合格后，承包方有权申请进度付款。2.4最终付款最终付款在工程验收合格后进行。发包方应在验收合格后七个工作日内向承包方支付最终付款。第三条合同工期3.1工期规定合同工期是指承包方完成工程的时间限制。本合同约定的工期为个月，自工程开工之日起算。3.2工期延误如因承包方原因导致工程延误，承包方应按照合同约定的违约金比例向发包方支付违约金。3.3工期提前如工程提前完成，经发包方验收合格后，发包方应按照合同约定的提前完成奖励标准向承包方支付奖励金。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方要求。承包方应保证工程质量，确保工程安全、可靠、美观。4.2质量控制承包方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格控制，确保工程质量。4.3质量验收工程验收分为中间验收和最终验收。中间验收指在工程进度过程中，发包方对已完成部分工程的验收；最终验收指工程完成后，发包方对整个工程的验收。工程验收不合格的，承包方应按照发包方要求进行整改，直至达到验收标准。第五条材料与设备5.1材料供应承包方应按照工程量清单和设计要求，负责采购、供应合同约定的建筑材料、构配件和设备。5.2设备供应承包方应负责采购、供应合同约定的施工设备，并保证设备的安全、可靠、适用。5.3材料与设备验收发包方对承包方供应的材料和设备进行验收，验收合格的，方可用于工程。如验收不合格，承包方应负责更换或整改。第六条施工安全6.1安全责任承包方应承担工程安全生产的主体责任，确保工程施工过程中的安全。6.2安全措施承包方应制定施工现场安全管理制度，落实安全生产措施，保障施工现场的安全。6.3安全事故处理如发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并按照相关法律法规和合同约定处理。第八条违约责任8.1发包方违约发包方如违反合同约定，导致工程无法正常进行或造成承包方损失的，应承担违约责任，向承包方支付违约金。8.2承包方违约承包方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担违约责任，向发包方支付违约金。8.3违约处理如双方发生违约行为，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）调解；（2）仲裁；（3）诉讼。9.2争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为X仲裁委员会；如选择诉讼，诉讼地点为合同签订地的人民法院。9.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同签订地。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。10.3合同终止合同履行完毕，双方权利义务终止。如因特殊情况需提前终止合同，应签订书面终止协议，经双方盖章确认后生效。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止之日起五年。11.3泄露后果如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担赔偿责任。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属工程设计、技术创新等成果的知识产权归属按照双方约定或法律规定确定。12.2知识产权保护措施双方应共同努力，保护工程涉及的知识产权，防止他人侵权。12.3侵权责任如发生知识产权侵权行为，侵权方应承担相应的法律责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果如发生不可抗力事件，导致合同无法履行或履行困难，双方应立即协商解决。13.3不可抗力处理如双方确认不可抗力事件影响合同履行，可根据实际情况适当调整合同履行期限和方式。第十四条其他条款14.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.2合同的解除如发生合同约定的解除条件，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应按照约定办理相关手续。14.3附件：工程量清单附件中列明的工程量清单是本合同的重要组成部分，双方应严格按照清单规定执行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方介入第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外，涉及到合同约定的工程、材料、设备等方面的其他各方，包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工分包方等。第二条第三方介入的责任限制2.1第三方责任第三方介入后，应按照合同约定和相关法律法规，承担相应的责任。第三方的责任以其承诺的责任范围和限额为准。2.2第三方责任限额第三方介入的责任限额应在其介入合同中明确界定。责任限额可采用固定金额、比例赔偿等方式。具体责任限额由甲乙双方与第三方协商确定。第三条第三方介入的义务3.1第三方义务第三方介入后，应遵守合同约定，按照甲乙双方的要求，完成相应的工程、材料、设备等方面的任务。3.2第三方与甲乙方的沟通第三方应保持与甲乙方的良好沟通，及时报告工作进展情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。第四条第三方介入的变更与终止4.1第三方变更如第三方因故退出，甲乙双方应协商确定新的第三方，并签订相应的补充协议。4.2第三方终止第三方介入完成后，其合同义务终止。如第三方未按约定完成任务，应承担违约责任。第五条第三方介入的争议解决5.1争议解决方式（1）调解；（2）仲裁；（3）诉讼。5.2争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为X仲裁委员会；如选择诉讼，诉讼地点为合同签订地的人民法院。第六条第三方介入的保密义务6.1保密内容第三方应保守合同履行过程中的商业秘密、技术秘密、市场信息等。6.2保密期限保密期限自第三方介入之日起算，至合同终止之日起五年。6.3泄露后果如第三方违反保密义务，导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担赔偿责任。第七条第三方介入的知识产权保护7.1知识产权归属第三方介入过程中产生的知识产权归属按照甲乙双方约定或法律规定确定。7.2知识产权保护措施甲乙双方应与第三方共同努力，保护工程涉及的知识产权，防止他人侵权。7.3侵权责任如发生知识产权侵权行为，侵权方应承担相应的法律责任。第八条第三方介入的不可抗力8.1不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。8.2不可抗力后果如发生不可抗力事件，导致合同无法履行或履行困难，甲乙双方应与第三方协商解决。8.3不可抗力处理如甲乙双方确认不可抗力事件影响合同履行，可根据实际情况适当调整合同履行期限和方式。第九条甲乙双方对第三方的权利和义务9.1甲乙双方对第三方的权利甲乙双方有权对第三方的工作进度、质量、安全等方面进行监督和检查。如第三方未按约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方整改或解除合同。9.2甲乙双方对第三方的义务甲乙双方应按照合同约定，向第三方支付相应的报酬。如因甲乙双方原因导致第三方损失的，甲乙双方应承担赔偿责任。第十条第三方介入的合同解除10.1解除条件如发生合同约定的解除条件，甲乙双方可协商解除与第三方的合同。10.2解除程序合同解除后，甲乙双方应与第三方办理相关手续，包括但不限于结算、交割等。10.3解除后果合同解除后，甲乙双方与第三方之间的权利义务终止。如因解除合同导致甲乙双方或第三方遭受损失的，损失方有权要求赔偿。第十一条附件：第三方介入协议附件中列明的第三方介入协议是本合同的重要组成部分，甲乙双方与第三方应严格按照协议规定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、工程量和单价等信息，作为合同履行的重要依据。附件二：设计文件包括工程的设计图纸、施工图纸、设计说明等，供承包方施工和发包方审查使用。附件三：施工方案详细描述施工过程中的施工方法、技术措施、施工组织设计等，以确保工程顺利进行。附件四：安全生产措施方案列出施工过程中的安全生产措施，包括安全防护、应急预案等，以确保工程施工安全。附件五：材料和设备供应清单详细列出材料和设备的名称、型号、数量、供应商等信息，作为合同履行的重要依据。附件六：第三方介入协议明确第三方介入的具体条款，包括第三方的主要职责、权益、责任限额等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方未按约定时间支付进度款或最终付款。2.发包方未按约定提供施工场地、施工条件等。3.承包方未按约定时间完成工程。4.承包方工程质量不符合合同约定。5.承包方未按约定使用第三方提供的材料和设备。6.第三方未按约定完成介入任务。违约责任认定标准：1.违约金计算：按照合同约定的违约金比例，计算违约金。例如，每逾期支付进度款一天，应支付逾期金额的千分之二的违约金。2.赔偿金额计算：根据违约行为