建设工程劳务作业分包合同书2024年

合同编号：__________建设工程劳务作业分包合同书统一社会信用代码：_______地址：__________联系电话：__________统一社会信用代码：_______地址：__________联系电话：__________第一条劳务作业内容1.1本项目的劳务作业内容包括：__________。1.2乙方应按照甲方的要求，按时完成劳务作业，并保证劳务作业的质量符合甲方的要求及相关法律法规的规定。第二条劳务作业费用2.1乙方向甲方提供的劳务作业费用为人民币_______元（大写：_________________________元整），上述费用包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间向乙方支付劳务作业费用。第三条付款方式及时间3.1本合同劳务作业费用的支付分为三个阶段，具体付款比例和时间如下：（1）第一阶段：_______%，甲方应在乙方完成劳务作业的_______后支付；（2）第二阶段：_______%，甲方应在乙方完成劳务作业的_______后支付；（3）第三阶段：_______%，甲方应在乙方完成劳务作业的_______后支付。3.2甲方支付劳务作业费用时，应向乙方提供合法的发票。第四条劳务作业的期限4.1乙方应在本合同约定的劳务作业内容范围内，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，完成本项目的劳务作业。4.2乙方如因自身原因导致无法在约定的期限内完成劳务作业，应提前书面通知甲方，并协商延期。甲方同意延期的，乙方应按照甲方要求的时间完成劳务作业；甲方不同意延期的，乙方应承担因此产生的相应违约责任。第五条乙方的义务5.1乙方应按照甲方的要求，及时提供合格的劳务作业人员，并保证劳务作业人员的素质和技能符合甲方要求。5.2乙方应严格按照国家有关法律法规和甲方的要求，加强现场安全管理，确保劳务作业人员的人身安全和工程质量。5.3乙方应承担其劳务作业人员在本项目现场发生的一切安全事故和经济责任。5.4乙方应配合甲方完成本项目所需的各项验收工作。第六条甲方的义务6.1甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间向乙方支付劳务作业费用。6.2甲方应为本项目的劳务作业提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水电供应、交通通行等。6.3甲方应对乙方劳务作业过程中出现的问题给予及时的指导和帮助。第七条违约责任7.1乙方未按照约定的时间、质量完成劳务作业的，应向甲方支付违约金，违约金为本合同劳务作业费用的_______%。7.2甲方未按照本合同约定的时间向乙方支付劳务作业费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为本合同劳务作业费用的_______%。7.3甲乙双方因违反本合同导致工程损失的，应依法承担相应的赔偿责任。第八条争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本项目的劳务作业完成且甲方支付完毕全部劳务作业费用之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日附件：1.乙方劳务作业注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方应确保合同填写的信息真实、准确、完整，如有虚假陈述，应承担相应法律责任。（2）乙方应具备合法的劳务作业资质，并在合同中如实填写，否则甲方有权解除合同。（3）甲方应按照约定时间支付劳务作业费用，逾期支付的，应承担滞纳金等违约责任。（4）乙方应按照约定时间和质量完成劳务作业，否则应支付违约金，并承担因违约导致的损失赔偿责任。（5）甲乙双方应遵守国家法律法规，不得违法用工，确保劳务作业人员的合法权益。（6）双方在履行合同过程中应保持良好沟通，及时解决出现的问题，确保项目顺利进行。2.解决办法：（1）双方发生争议时，通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。（2）合同签订地人民法院为本合同的管辖法院，双方应遵守法院判决，如有不服判决的上诉，应提交上级法院审理。（3）在诉讼过程中，甲乙双方应积极配合法院审理，如实提供证据，并遵守诉讼纪律。关键词语的法律名词解释：1.劳务作业：指乙方按照甲方的要求，提供的非核心技术劳动力服务，包括人工操作、施工辅助等工作。2.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的惩罚性赔偿金。3.滞纳金：指甲方未按照约定时间支付劳务作业费用，应向乙方支付的逾期付款赔偿金。4.违约责任：指一方未履行合同约定义务，应承担的违约法律后果，包括支付违约金、赔偿损失等。5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。6.合同签订地：指本合同双方约定签订的地点，用于确定管辖法院。特殊应用场合及补充条款：1.工程变更：如本项目在实施过程中，甲方提出变更要求，乙方应根据甲方的变更要求，及时调整劳务作业内容和费用。双方应就变更部分的劳务作业费用进行协商，并在合同中增补相应条款。2.不可抗力：如因自然灾害、政策调整等不可抗力因素导致本项目无法按约定时间完成，双方应协商延长合同期限。具体延长事宜应在合同中增补相应条款。3.工程延期：如甲方原因导致工程延期，乙方应根据实际情况调整劳务作业计划，并书面通知甲方。甲方应给予乙方必要的支持。双方应就延期部分的劳务作业费用进行协商，并在合同中增补相应条款。4.工程暂停：如甲方暂停本项目，乙方应暂停劳务作业，并妥善保管施工现场。甲方应承担暂停期间的劳务作业人员费用。双方应在合同中增补相应条款。5.工程竣工：本项目竣工后，乙方应按照甲方的要求进行工程移交，并配合甲方完成相关验收工作。双方应在合同中增补相应条款。附件列表：1.乙方劳务作业资质证书复印件2.乙方劳务作业人员