2024年门窗施工承包合同范本

合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：乙方负责按照甲方要求完成门窗施工，包括但不限于门窗安装、玻璃安装、密封处理等。1.4工程工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。二、合同金额2.1本合同总额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价已经包含了施工过程中的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、交通费、住宿费等。三、付款方式3.1甲方支付乙方工程款采用进度付款的方式，具体付款比例和付款时间按照双方约定的工程进度表执行。3.2乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付相应款项。四、工程质量4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。4.3工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任，质保期自工程验收合格之日起计算，期限为____年。五、违约责任5.1乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的万分之五乘以逾期天数。5.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的万分之五乘以逾期天数。六、争议解决6.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。6.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部款项之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日注意事项：1.甲方应确保提供完整的施工图纸和技术要求，以便乙方按照要求进行施工。2.乙方应按照约定的工期完成工程，否则将承担违约责任。3.甲方应按照约定的进度付款，否则将承担违约责任。4.工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。5.双方应遵守合同约定的质量标准，确保工程质量符合国家标准和行业规范。6.任何因执行本合同所发生的或与本合同有关的争议，应通过友好协商解决。7.如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：1.对于工程质量问题，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。2.对于工期延误问题，乙方应按照逾期天数向甲方支付违约金。3.对于甲方逾期付款问题，甲方应按照逾期天数向乙方支付违约金。4.对于合同争议，通过友好协商解决，如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.违约金：是指当一方未履行合同约定的义务时，按照约定或者法定应当向对方支付的金钱。3.质保期：是指承包方对工程质量承担保证责任的期限，一般自工程验收合格之日起计算。4.争议解决：是指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同双方在履行过程中产生的分歧和争议。特殊应用场合：1.甲方为房地产开发商，乙方为门窗施工承包商，双方签订合同用于新建住宅小区的门窗安装工程。2.甲方为国有企业，乙方为指定的门窗施工单位，双方签订合同用于办公楼的门窗更换工程。3.甲方为私人业主，乙方为个体门窗安装工，双方签订合同用于别墅的门窗维修工程。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为房地产开发商，乙方为门窗施工承包商：补充条款：甲方负责提供完整的施工图纸和技术要求，并在合同签订前向乙方进行详细的技术交底。补充条款：乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。2.甲方为国有企业，乙方为指定的门窗施工单位：补充条款：甲方应按照乙方提供的材料清单和报价表进行采购，确保材料质量符合国家标准。补充条款：乙方应按照甲方的要求进行工程验收，确保工程质量达到预期目标。3.甲方为私人业主，乙方为个体门窗安装工：补充条款：甲方应提供门窗的具体尺寸和型号，以便乙方进行准确的报价和施工。补充条款：乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量