2024年度光伏发电项目分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度光伏发电项目分包合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同关键词定义2.项目范围及内容2.1项目概述2.2工程量清单2.3项目进度安排3.合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3价款调整4.合同履行与验收4.1承包商义务4.2发包人义务4.3工程验收5.技术标准与要求5.1技术参数5.2质量标准5.3安全标准6.合同的变更与解除6.1变更条件6.2解除条件7.违约责任7.1承包商违约7.2发包人违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决9.合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.合同的附件10.1附件清单10.2附件的有效性11.其他条款11.1保密条款11.2法律适用11.3合同的份数12.合同签署日期与地点12.1签署日期12.2签署地点13.合同双方盖章与代表13.1承包商盖章13.2发包人盖章13.3代表签字14.合同正本与副本14.1正本份数14.2副本份数14.3副本的使用效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.1.2发包人是指具有独立承担民事责任能力的企事业单位、个体工商户或者其他组织，甲方在此项目中负责提供项目场地、资金及监督工程进度等。1.1.3承包商是指具有独立承担民事责任能力的企事业单位、个体工商户或者其他组织，乙方在此项目中负责完成项目的设计、采购、施工、调试、培训等工作。1.2合同标的1.2.1本合同的标的为2024年度光伏发电项目的设计、采购、施工、调试、培训等服务。1.2.2项目地点为甲方提供的项目场地。1.2.3项目规模和具体要求详见本合同附件一。1.3合同关键词定义1.3.1本合同中涉及的关键词定义如下：（1）光伏发电项目：利用太阳能光伏板将太阳光能转换为电能的发电设施。（2）设计：包括项目的方案设计、施工图设计、设备选型等。（3）采购：包括设备、材料、工具等的购买、运输、保险等。（4）施工：包括设备安装、调试、验收等。（5）调试：包括设备的安装、调试、试运行、性能测试等。（6）培训：对甲方人员进行设备操作、维护、保养等方面的培训。第八条合同价格与支付8.1合同总价8.1.1本合同总价依据附件二《工程量清单》及本合同约定的单价和计算方法确定。8.1.2合同总价为人名币[具体金额]，大写：[具体金额]元整。8.2支付方式8.2.1甲方支付乙方款项采用进度付款方式，具体付款进度和金额详见附件三《付款计划》。8.2.2乙方完成合同约定的工作后，甲方应按照附件三《付款计划》的约定及时支付合同尾款。8.3价款调整8.3.1除合同约定的单价和计算方法外，其他影响合同价格的因素，包括但不限于材料价格波动、政策调整等，按照附件四《价款调整条款》执行。第九条合同履行与验收9.1承包商义务9.1.1乙方应按照本合同约定，完成项目的设计、采购、施工、调试、培训等工作。9.1.2乙方应按照约定的工期完成工作，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。9.2发包人义务9.2.1甲方应按照合同约定提供项目场地、资金及监督工程进度等。9.2.2甲方应协助乙方办理项目所需的许可、批准等手续。9.3工程验收9.3.1工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。9.3.2初步验收在工程完成后进行，验收合格后进入最终验收阶段。9.3.3最终验收在工程运行稳定后进行，验收合格后本合同即告终止。第十条技术标准与要求10.1技术参数10.1.1光伏发电项目的技术参数应符合国家及行业标准，详见附件五《技术参数》。10.2质量标准10.2.1乙方提供的设备、材料应符合国家及行业标准，且应具有相关质量证明文件。10.2.2工程质量应符合本合同约定的质量标准，具体见附件五《质量标准》。10.3安全标准10.3.1乙方应按照国家安全标准进行施工，确保工程施工安全。10.3.2乙方应提供施工安全防护措施，并承担因施工原因造成的人员伤亡和财产损失。第十一条合同的变更与解除11.1变更条件11.1.1合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商变更合同内容。11.1.2合同履行过程中，如因甲方需求变更等原因导致合同内容变更，双方可协商变更合同内容。11.2解除条件11.2.1合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。11.2.2合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。第十二条违约责任12.1承包商违约12.1.1乙方未按照约定完成工作，应承担违约责任，具体违约责任详见附件六《违约责任》。12.1.2乙方提供的设备、材料不符合质量标准，应承担违约责任。12.2发包人违约12.2.1甲方未按照约定提供项目场地、资金及监督工程进度等，应承担违约责任。12.2.2甲方未协助乙方办理项目所需的许可、批准等手续，应承担违约责任。第十三条争议解决13.1协商解决13.1.1合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。13.1.2协商不成的，可在合同约定的时间内向合同签订地的人民法院提起诉讼。13.2调解解决13.2.1双方同意由合同签订地或者乙方所在地的相关机构进行调解。13.2.2调解不成的，可在合同约定的时间内向合同签订地的人民法院提起诉讼。13.3仲裁解决13.3.1双方同意由合同签订地或者乙方所在地的仲裁委员会进行仲裁。13.3.2仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。第十四条合同的附件14.1附件清单14.1.第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同项目实施过程中产生合同关系或者提供服务的其他主体。1.2第三方可以是中介方、咨询方、监理方、融资方、设备供应商等，其介入方式包括但不限于提供专业服务、技术支持、资金支持等。第二条第三方介入的附加说明条款2.1甲乙方应在本合同中明确第三方的介入范围、服务内容、责任划分等。2.2甲乙方应确保第三方的选择符合国家法律法规及行业标准，且具备相应的资质和能力。2.3甲乙方应与第三方签订相应的补充协议，明确第三方的权利、义务和责任，以及与甲乙方的关系。第三条第三方责任限额的明确3.1甲乙方应在本合同中明确第三方的责任限额，包括第三方承担的责任范围、赔偿限额等。3.2甲乙方应确保第三方的责任限额符合国家法律法规及行业标准，且不损害甲乙方的合法权益。第四条第三方介入后的合同变更4.1第三方介入导致合同内容发生变更的，甲乙方应按照本合同的变更条款进行协商一致后，进行合同变更。4.2合同变更后的内容应经甲乙方和第三方共同签署，并作为本合同的附件。第五条第三方介入后的合同履行与验收5.1甲乙方应确保第三方按照合同约定履行其职责，包括但不限于提供服务、交付货物等。5.2第三方完成其职责后，其工作成果应纳入工程验收的范畴，按照本合同的验收条款进行验收。第六条第三方介入后的违约责任6.1第三方未按照合同约定履行其职责的，应承担违约责任，具体违约责任在本合同的违约责任条款中约定。6.2甲乙方未按照本合同约定履行其义务，导致第三方未能履行其职责的，甲乙方应承担相应的违约责任。第七条第三方介入后的争议解决7.1甲乙方与第三方之间发生的争议，应通过友好协商解决。a)由合同签订地或者第三方所在地的相关机构进行调解；b)由合同签订地或者第三方所在地的仲裁委员会进行仲裁；c)由合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入后的合同解除8.1甲乙方与第三方之间发生合同解除情形的，应按照本合同的解除条款进行协商一致后，解除合同。8.2合同解除后的善后事宜，甲乙方与第三方应协商一致，并签订相应的协议。第九条第三方介入后的合同效力9.1本合同及第三方与甲乙方的补充协议，均为本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。9.2本合同及第三方与甲乙方的补充协议的签订、履行、变更、解除及解除后的善后事宜，均适用本合同的约定。第十条甲乙方向第三方的支付及结算10.1甲乙方应按照本合同的支付条款，向第三方支付相应的款项。10.2甲乙方与第三方之间的结算事项，应在本合同的附件中明确。第十一条第三方介入后的合同修改和补充11.1本合同及第三方与甲乙方的补充协议的修改和补充，应由甲乙方与第三方协商一致后，书面签署。11.2修改和补充的内容，为本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。第十二条第三方介入后的合同转让12.1未经甲乙方同意，第三方不得将其在本合同项下的权利和义务转让给任何第三方。12.2第三方转让其在本合同项下的权利和义务的，应与受让人签订相应的转让协议，并报甲乙方备案。第十三条第三方介入后的合同终止13.1第三方未按照合同约定履行其职责，甲乙方有权终止合同。13.2合同终止后，甲乙方与第三方应按照本合同的约定处理善后事宜。第十四条第三方介入后的合同的优先权14.1本合同及第三方与甲乙方的补充协议，优于任何口头协议或其他书面文件。14.2本合同及第三方与甲乙方的补充协议的签署日期，为本合同的起始日期。第十五条第三方介入后的其他条款15.1本合同未尽事宜，甲乙方与第三方可签订补充协议，第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出项目所需的全部工程量，包括光伏板的数量、型号、规格、价格等。附件二：付款计划明确支付款项的进度及时间节点，包括预付款、进度付款、尾款等。附件三：技术参数详细描述光伏发电项目的技术参数，如功率、效率、安装高度等。附件四：质量标准列出项目质量要求，包括材料、设备、施工等各方面的质量标准。附件五：安全标准明确施工、操作、维护等环节的安全标准和要求。附件六：违约责任详细说明违约行为及相应的责任认定和赔偿标准。附件七：争议解决方式明确合同争议解决的途径，包括协商、调解、仲裁、诉讼等。附件八：合同的生效、终止与解除详细说明合同的生效条件、终止条件、解除条件等。附件九：合同的附件包括与第三方签订的补充协议、第三方提供的资质证明、第三方责任限额等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照约定完成工作，包括设计、采购、施工、调试等。2.乙方提供的设备、材料不符合质量标准。3.乙方未按照约定工期完成工作。4.甲方未按照约定提供项目场地、资金及监督工程进度。5.