2024年度绿化景观建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度绿化景观建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3定义绿化景观建设施工合同相关术语第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4质量保证金第四条工程质量与标准4.1施工质量标准4.2工程验收标准4.3保修期限及保修范围第五条施工进度及期限5.1施工计划5.2工程延期及违约责任5.3施工进度报告第六条施工材料及设备6.1乙方应提供的材料及设备6.2甲方提供的材料及设备6.3材料及设备质量标准第七条施工安全及环保要求7.1施工安全措施7.2安全事故处理7.3环保要求及措施第八条合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更及解除合同的程序第九条违约责任及赔偿9.1违约行为及责任9.2赔偿金额及支付方式9.3违约金计算方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖法院10.3仲裁机构及仲裁规则第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款的赔偿第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件13.4双方约定的其他事项第十四条合同的签署与备案14.1合同签署地点及日期14.2合同副本数量及送达方式14.3合同备案程序第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所甲方名称：__________甲方住所：__________1.2乙方名称及住所乙方名称：__________乙方住所：__________1.3定义绿化景观建设施工合同相关术语（1）绿化景观建设：指在甲方提供的场地上，乙方依据设计和施工规范，进行的树木、花卉、草坪等植物的种植和养护工作，以及相关景观设施的安装和布置。（2）施工场地：指甲方提供的用于绿化景观建设的土地及地上空间。（3）合同工期：指自合同约定的开工之日起至工程竣工交付日止的时间段。（4）合同总价：指双方约定的完成绿化景观建设施工所需支付的总费用，包括工程款、材料款、人工费、管理费、利润等。第二条工程概况2.1工程名称工程名称为：2024年度绿化景观建设项目。2.2工程地点工程地点为：__________。2.3工程规模工程规模包括但不限于：__________。2.4工程预算工程预算为：__________元。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价合同总价为：__________元。3.2支付方式支付方式为：__________。3.3进度付款进度付款的比例为：__________%，每笔付款均需提前提交进度报告及付款申请。3.4质量保证金质量保证金的金额为：__________元，自工程竣工验收合格之日起保留__________个月。第四条工程质量与标准4.1施工质量标准乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，确保工程质量达到：__________。4.2工程验收标准工程验收标准为：__________。4.3保修期限及保修范围保修期限为：__________年，保修范围包括：__________。第五条施工进度及期限5.1施工计划乙方向甲方提交施工计划，甲方有权对施工计划进行审核和调整。5.2工程延期及违约责任如乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。5.3施工进度报告乙方应定期向甲方报告施工进度，确保工程按计划进行。第六条施工材料及设备6.1乙方应提供的材料及设备乙方应按照设计要求提供材料及设备，并提供相关证明文件。6.2甲方提供的材料及设备甲方应按照设计要求提供材料及设备，并确保质量合格。6.3材料及设备质量标准材料及设备质量标准应符合国家和行业相关标准。第八条合同变更及解除8.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）一方严重违约，导致合同无法履行；（3）不可抗力因素导致合同无法履行。8.3变更及解除合同的程序（1）双方协商一致，签订书面协议；（2）报请相关部门审批；（3）办理合同变更或解除手续。第九条违约责任及赔偿9.1违约行为及责任违约行为及责任如下：（1）乙方未按约定时间完成工程，应支付违约金；（2）甲方未按约定时间支付款项，应支付违约金；（3）双方其他违约行为，按照约定承担相应责任。9.2赔偿金额及支付方式赔偿金额根据违约程度确定，支付方式为：__________。9.3违约金计算方式违约金计算方式如下：（1）按合同总价的一定比例计算；（2）根据乙方逾期完成工程的天数计算。第十条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式为：__________。10.2诉讼管辖法院诉讼管辖法院为：__________。10.3仲裁机构及仲裁规则仲裁机构为：__________，仲裁规则按照该机构的规定执行。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件合同生效条件如下：（1）双方签字盖章；（2）相关部门审批通过。11.2合同变更程序合同变更程序如下：（1）双方协商一致，签订书面变更协议；（2）报请相关部门审批；（3）办理合同变更手续。11.3合同解除程序合同解除程序如下：（1）双方协商一致，签订书面解除协议；（2）报请相关部门审批；（3）办理合同解除手续。第十二条保密条款12.1保密内容保密内容包括：__________。12.2保密期限保密期限为：__________年。12.3违约保密条款的赔偿违约保密条款的赔偿金额为：__________元。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力因素包括：__________。13.2法律适用本合同适用法律为：__________。13.3合同附件合同附件包括：__________。13.4双方约定的其他事项双方约定的其他事项如下：__________。第十四条合同的签署与备案14.1合同签署地点及日期合同签署地点为：__________，签署日期为：__________年__________月__________日。14.2合同副本数量及送达方式合同副本数量为：__________份，送达方式为：__________。14.3合同备案程序合同备案程序如下：（1）双方将合同正本提交相关部门；（2）相关部门审核备案；（3）办理备案手续。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念和条件1.1第三方介入的概念第三方介入是指在本合同执行过程中，甲乙方因客观原因需要邀请具有专业资质或技能的个体或机构参与部分或全部工程的过程。第三方可以是中介方、咨询方、监理方、施工方等，其介入需得到甲乙双方的同意并签订书面协议。1.2第三方介入的条件第三方介入的条件如下：（1）甲乙方无法独立完成合同约定的部分工作；（2）第三方具有完成该工作的专业资质或技能；（3）甲乙方同意第三方的介入，并签订书面协议。第三方介入后的额外条款及说明2.1第三方选择的义务甲乙方应根据工程需要，选择具备相应资质和经验的第三方。第三方应具备完成介入工作所需的资质、技术和人员。2.2第三方介入的协调和管理甲乙方应负责第三方介入工作的协调和管理，确保第三方按照合同约定完成工作。2.3第三方的工作条件和报酬第三方的工作条件和报酬由甲乙方与第三方协商确定，并在书面协议中明确。报酬支付方式按照双方约定执行。2.4第三方责任限额第三方对因其自身原因导致的工程损失或质量问题承担有限责任。第三方责任限额应在书面协议中明确。第三方与甲乙方的责任划分3.1第三方责任第三方应按照约定完成工作，并对其工作成果负责。第三方对因其自身原因导致的工程损失或质量问题承担责任。3.2甲乙方责任甲乙方应履行合同约定的义务，并负责第三方介入工作的协调和管理。甲乙方对第三方的工作条件和报酬负责。3.3第三方与甲乙方的责任划分第三方与甲乙方的责任划分按照书面协议约定执行。协议未约定的，依据相关法律法规和行业惯例处理。第三方介入的变更和解除4.1第三方介入的变更如需变更第三方，甲乙方应签订书面变更协议，并报请相关部门审批。变更协议应明确新的第三方名称、工作内容、报酬等相关事项。4.2第三方介入的解除如需解除第三方介入，甲乙方应签订书面解除协议，并报请相关部门审批。解除协议应明确解除原因、解除时间等相关事项。第三方介入的违约责任及赔偿5.1第三方违约行为及责任第三方违约行为及责任按照书面协议约定执行。如协议未约定，第三方应承担因其违约导致的工程损失或质量问题的赔偿责任。5.2赔偿金额及支付方式赔偿金额根据第三方违约程度确定，支付方式按照双方约定执行。5.3第三方违约金计算方式第三方违约金计算方式按照书面协议约定执行。如协议未约定，按照合同总价的一定比例计算。第三方介入的争议解决6.1争议解决方式争议解决方式为：__________。6.2诉讼管辖法院诉讼管辖法院为：__________。6.3仲裁机构及仲裁规则仲裁机构为：__________，仲裁规则按照该机构的规定执行。其他相关修正信息7.1第三方介入的书面协议（1）第三方名称、资质和人员；（2）工作内容、工作条件和报酬；（3）违约责任及赔偿；（4）争议解决方式。7.2第三方介入的审批程序甲乙方与第三方签订的书面协议需报请相关部门审批。审批通过后，协议方能生效。7.3第三方介入的备案程序甲乙方与第三方签订的书面协议需办理备案手续。备案程序按照相关部门的规定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体及定义相关文件1.1甲方营业执照副本1.2乙方营业执照副本1.3第三方资质证书复印件附件二：工程概况相关文件2.1工程设计方案2.2工程预算明细表2.3工程进度计划表附件三：合同价格及支付方式相关文件3.1付款申请表3.2进度付款确认单3.3质量保证金支付确认单附件四：工程质量与标准相关文件4.1施工质量验收标准4.2工程验收合格证书4.3保修期内维修记录附件五：施工进度及期限相关文件5.1施工计划变更申请表5.2工程延期申请书5.3施工进度报告附件六：施工材料及设备相关文件6.1材料合格证复印件6.2设备购置发票复印件6.3材料设备清单附件七：施工安全及环保要求相关文件7.1安全施工措施方案7.2环保审批文件7.3安全事故报告及处理记录附件八：合同变更及解除相关文件8.1合同变更协议8.2合同解除协议8.3变更解除申请表附件九：违约责任及赔偿相关文件9.1违约金计算公式9.2赔偿金额支付确认单9.3违约行为记录附件十：争议解决相关文件10.1仲裁协议10.2诉讼起诉状10.3调解协议书附件十一：合同的签署与备案相关文件11.1合同签署登记表11.2合同备案申请表11.3合同副本说明二：违约行为及责任认定：违约行为及责任认定标准如下：1.甲方违约行为及责任甲方违约行为包括但不限于：（1）未按约定时间支付款项；（2）未按约定提供施工场地；（3）未履行合同约定的其他义务。甲方违约责任认定：（1）按照合同总价的一定比例计算违约金；（2）根据甲方违约程度，支付相应赔偿金额；（3）违约行为导致工程延期，应承担延期责任。示例说明：如果甲方未按约定时间支付进度款项，乙方可以依据合同约定的违约金计算公式，要求甲方支付违约金。2.乙方违约行为及责任乙方违约行为包括但不限于：（1）未按约定时间完成工程；（2）工程质量不符合约定标准；（3）未履行合同约定的其他义务。乙方违约责任认定：（1）按照合同总价的一定比例计算违约金；（2）根据乙方违约程度，支付相应赔偿金额；（3）违约行为导致工程质量问题，应