不锈钢工程施工分包合同（04版）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

不锈钢工程施工分包合同（04版）本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程分包商第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条工程分包范围及责任3.1分包范围3.2分包责任3.3分包界限第四条工程质量标准4.1质量要求4.2质量验收4.3质量保障措施第五条工程进度及工期5.1施工进度计划5.2工期要求5.3工期延误及延长第六条工程价款及支付6.1合同价格6.2价款支付方式6.3进度付款6.4竣工结算6.5价格调整第七条材料及设备供应7.1材料及设备供应责任7.2材料及设备质量要求7.3材料及设备验收第八条技术支持和配合8.1技术支持8.2施工配合8.3技术交流第九条安全生产及环保9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3环保要求第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼11.3争议解决地点第十二条合同的变更、解除和终止12.1合同变更12.2合同解除12.3合同终止第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同效力14.4附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程分包商第二条工程概况2.1工程名称工程名称为不锈钢工程施工项目。2.2工程地点工程地点为市区路号。2.3工程规模工程规模为平方米，包括但不限于栋建筑物、配套设施等。2.4工程内容工程内容包括但不限于不锈钢结构的制作、安装、调试及验收等。第三条工程分包范围及责任3.1分包范围分包范围包括本合同约定的工程内容，具体以附件一《分包工程明细表》为准。3.2分包责任乙方应按照本合同约定，对分包工程的施工质量、安全、进度等承担全部责任。3.3分包界限分包界限以附件一《分包工程明细表》为准，乙方应确保分包工程与甲方工程的其他部分界限清晰。第四条工程质量标准4.1质量要求分包工程的质量应符合国家及行业相关标准、规范要求，包括但不限于《建筑不锈钢结构设计规范》、《建筑不锈钢结构施工及验收规范》等。4.2质量验收分包工程的验收应按照附件二《质量验收标准》进行，乙方应承担验收过程中的相关费用。4.3质量保障措施乙方应制定并实施分包工程的质量保障措施，确保分包工程质量满足合同约定。第五条工程进度及工期5.1施工进度计划乙方应根据甲方提供的工程进度计划，制定分包工程的施工进度计划，并报甲方备案。5.2工期要求分包工程的工期要求为天，自乙方进入施工现场之日起计算。5.3工期延误及延长如乙方因自身原因导致分包工程工期延误，应按照附件三《工期延误及延长协议》承担相应责任。第六条工程价款及支付6.1合同价格本合同的合同价格为人民币元（大写：元整），包括但不限于工程费、材料费、人工费等。6.2价款支付方式价款支付方式为分期支付，具体支付方式及进度见附件四《价款支付计划》。6.3进度付款甲方根据乙方提交的进度付款申请，按照实际完成工程量进行进度付款。6.4竣工结算工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工结算申请，双方按照本合同及附件五《竣工结算协议》进行竣工结算。6.5价格调整本合同价格不因任何因素进行调整，除非双方另有约定。第八条材料及设备供应8.1材料及设备供应责任乙方负责分包工程所需材料及设备的采购、供应和质量保障，确保材料及设备符合设计和规范要求。8.2材料及设备质量要求分包工程所需的材料及设备质量应符合国家及行业相关标准、规范要求，并提供相应的质量证明文件。8.3材料及设备验收甲方或其授权代表对乙方供应的材料及设备进行验收，验收不合格的材料及设备，乙方应负责更换或修复。第九条技术支持和配合9.1技术支持乙方应提供分包工程的技术支持，包括但不限于施工方案、技术交底、施工指导等。9.2施工配合乙方应与甲方、其他分包商及监理单位保持良好沟通，协调施工事宜，确保工程顺利进行。9.3技术交流乙方应定期与甲方、其他分包商进行技术交流，共同解决工程施工中的技术问题。第十条安全生产及环保10.1安全生产责任乙方应按照国家和行业安全生产法律法规，制定分包工程的安全生产措施，并负责施工现场的安全生产管理。10.2安全生产措施乙方应做好施工现场的安全防护、消防、卫生等工作，并配备必要的安全生产设施和器材。10.3环保要求乙方应遵守国家及地方的环保法规，做好施工现场的环保工作，防止污染和损害。第十一条争议解决11.1争议解决方式（1）向乙方所在地的人民法院提起诉讼；（2）提交甲方所在地仲栽委员会进行仲栽。11.2仲裁或诉讼选择仲裁的，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力；选择诉讼的，按照人民法院的判决执行。11.3争议解决地点争议解决地点为甲方所在地。第十二条合同的变更、解除和终止12.1合同变更合同的变更须经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2合同解除合同解除的条件和方式按照附件六《合同解除协议》执行。12.3合同终止合同终止的条件和方式按照附件七《合同终止协议》执行。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。13.2保密期限保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。13.3违约保密违反保密义务的一方，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按附件八《不可抗力协议》处理。14.2法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指除甲方、乙方以外的其他法人、组织或个人，包括但不限于中介方、监理方、验收方等。1.2第三方介入情形第三方介入情形包括但不限于工程质量验收、安全生产监督、进度协调、材料设备供应监管等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择第三方应由甲方、乙方共同协商确定，并在本合同中明确第三方介入的具体事项和权限。2.2第三方职责第三方应根据合同约定，独立、公正地履行介入职责，并给出明确的意见或建议。2.3第三方报告第三方应定期向甲方、乙方提交介入情况的报告，包括但不限于工程质量、进度、安全生产等方面。第三条第三方费用及支付3.1第三方费用第三方介入所需的费用，包括但不限于第三方的人员工资、差旅费、咨询费等，由甲方、乙方共同承担。3.2费用支付方式第三方费用的支付方式及进度，由甲方、乙方协商确定，并在合同中明确。第四条第三方责任及限额4.1第三方责任第三方应严格按照合同约定和法律法规的要求，履行介入职责，并对因介入行为导致的第三方的损失承担责任。4.2第三方责任限额第三方对因介入行为导致的第三方的损失，承担的责任限额不超过元（大写：元整）。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系第三方介入并不改变甲方、乙方之间的合同关系，第三方仅履行介入职责，不参与甲乙方的经营管理和决策。5.2第三方独立性第三方在履行介入职责时，应保持独立性，不受甲方、乙方的不当影响。第六条第三方介入的终止6.1终止条件第三方介入终止条件包括但不限于：（1）合同约定的第三方介入事项完成；（2）甲方、乙方共同协商决定终止第三方介入；（3）法律法规规定的情形出现。6.2终止程序第三方介入终止时，甲方、乙方应共同办理相关手续，并在合同中明确终止日期。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式（1）向乙方所在地的人民法院提起诉讼；（2）提交甲方所在地仲栽委员会进行仲栽。7.2仲裁或诉讼选择仲裁的，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力；选择诉讼的，按照人民法院的判决执行。7.3争议解决地点争议解决地点为甲方所在地。第八条第三方介入后的其他条款8.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按附件九《不可抗力协议》处理。8.2法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.3合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《分包工程明细表》详细列出分包工程的各项工程内容、工程量、工程地点、工程进度等详细信息。附件二：《质量验收标准》详细列出分包工程的质量验收标准和要求，包括材料设备质量、施工质量等。附件三：《工期延误及延长协议》详细说明工期延误及延长的条件和方式，以及相关的责任划分和赔偿标准。附件四：《价款支付计划》详细列出价款的支付方式、支付进度、支付金额等信息。附件五：《竣工结算协议》详细说明竣工结算的程序、结算金额的计算方式、支付时间等。附件六：《合同解除协议》详细列出合同解除的条件和方式。附件七：《合同终止协议》详细列出合同终止的条件和方式。附件八：《不可抗力协议》详细说明不可抗力的认定标准、处理方式及责任划分。附件九：《第三方介入协议》详细列出第三方介入的条件、程序、职责、费用及支付方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定完成工程，甲方有权按照合同约定要求乙方支付违约金。示例说明：乙方因自身原因导致工程进度严重延误，甲方要求乙方支付合同总金额10%的违约金。2.乙方提供的材料及设备不符合合同约定和规范要求，甲方有权要求乙方更换或修复。示例说明：乙方提供的钢材质量不符合国家标准，甲方要求乙方更换符合标准的钢材。3.乙方未按照约定支付价款，甲方有权暂停工程，并要求乙方支付逾期付款的利息。示例说明：乙方逾期支付工程进度款，甲方暂停工程