2024版建筑施工劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版建筑施工劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3劳务分包人第二条工程范围及内容2.1工程概述2.2劳务分包范围2.3工作内容第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4质量保证金第四条工期及进度4.1合同工期4.2进度计划4.3工期延误第五条劳务分包人的义务与责任5.1劳务分包人的一般义务5.2施工安全5.3材料管理5.4质量管理第六条发包人和承包人的义务与责任6.1发包人的义务6.2承包人的义务6.3违约责任第七条合同的变更与解除7.1合同变更7.2合同解除第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效9.2合同终止9.3合同解除第十条合同的附件10.1附件一：工程量清单10.2附件二：施工图纸10.3附件三：技术规范第十一条合同的保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条合同的继承与转让12.1合同继承12.2合同转让第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同的份数第十四条合同的签字盖章14.1合同签字14.2合同盖章14.3合同生效第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3劳务分包人第二条工程范围及内容2.1工程概述工程概述应包括工程名称、工程地点、工程规模、工程性质等基本信息。2.2劳务分包范围劳务分包范围应包括分包方应完成的施工任务、工程部位、工程量等。2.3工作内容工作内容应包括分包方在施工过程中应遵守的工艺流程、质量标准、安全要求等。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价是指分包方按照合同约定完成施工任务后，甲方应支付给分包方的劳务费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费等。3.2支付方式支付方式可以采用一次性支付、进度支付或按工程量支付等方式。具体支付方式由双方在合同中约定。3.3进度付款进度付款是指甲方按照工程进度，按约定时间节点支付给分包方的合同价款的一部分。3.4质量保证金第四条工期及进度4.1合同工期合同工期是指分包方按照合同约定完成施工任务的时间，包括施工准备时间、施工周期和工程验收时间。4.2进度计划进度计划是指分包方按照合同约定的时间节点向甲方报告工程进度，并按照甲方要求进行调整。4.3工期延误工期延误是指分包方未按照合同约定的时间完成施工任务的情况。如有工期延误，分包方应承担相应的违约责任。第五条劳务分包人的义务与责任5.1劳务分包人的一般义务分包方应按照合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度等符合甲方的要求。5.2施工安全分包方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的人员安全和工程安全。5.3材料管理分包方应负责施工所需材料的管理，保证材料质量、数量、供应等符合合同要求。5.4质量管理分包方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合设计和规范要求。第六条发包人和承包人的义务与责任6.1发包人的义务甲方应按照合同约定支付劳务费用，提供施工场地、施工条件等，并负责工程验收。6.2承包人的义务乙方应按照合同约定提供分包方，并对分包方的施工情况进行监督和管理。6.3违约责任如有违约情况，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第八条争议解决8.1争议解决方式（1）调解：双方可向约定的调解组织申请调解，调解不成的，可依法向人民法院起诉；（2）仲裁：双方可约定仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力；（3）诉讼：双方可依法向人民法院提起诉讼。8.2仲裁如选择仲裁解决争议，双方应约定仲裁委员会。仲裁费用由败诉方承担。8.3诉讼如选择诉讼解决争议，双方应明确诉讼管辖法院。诉讼费用由败诉方承担。第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。9.2合同终止合同终止是指合同约定的工程竣工验收合格，双方履行完合同约定的义务。9.3合同解除合同解除是指在合同有效期内，经双方协商一致，提前终止合同权利义务关系。合同解除应书面确认，并办理相关手续。第十条合同的附件10.1附件一：工程量清单附件一应包括工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等详细信息。10.2附件二：施工图纸附件二应包括施工图纸、设计说明、施工要求等。10.3附件三：技术规范附件三应包括施工过程中应遵守的技术规范、标准、要求等。第十一条合同的保密条款11.1保密内容双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日止。11.3违约责任如有泄露保密信息的行为，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的继承与转让12.1合同继承合同继承是指合同权利义务在合同终止后，按照法定程序转移给继承人。12.2合同转让合同转让是指合同一方将合同权利义务全部或部分转让给第三方。合同转让应取得对方同意。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同的份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条合同的签字盖章14.1合同签字本合同由甲乙双方授权代表签字。14.2合同盖章本合同签字后，甲乙双方应加盖公章。14.3合同生效本合同签字盖章后，即为生效。甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利义务。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方定义第三方是指除甲方、乙方和分包方之外，与本合同无关的法人、其他组织或个人。15.2第三方介入情形（1）中介方提供咨询服务、协调关系等；（2）监理方对工程质量、进度、安全等进行监督；（3）设计方提供施工图纸、技术支持等；（4）其他与工程有关的第三方提供的产品、服务或支持。15.3第三方责任第三方对甲乙方承担的责任以其与甲乙方之间的合同约定为准。第三方如因违约、侵权等行为导致甲乙方损失的，甲乙方有权向第三方追偿。15.4第三方责任限额第三方责任限额是指第三方对甲乙方承担的最高赔偿责任限额。甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，并按照双方约定予以执行。15.5第三方支付如第三方介入合同履行，涉及支付事宜的，甲乙方应按照合同约定及时向第三方支付相应的费用。15.6第三方违约第三方如违反其与甲乙方的约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。第三方违约导致工程损失的，甲乙方有权向第三方追偿。15.7第三方解除甲乙方与第三方之间的合同关系可根据合同约定或法律规定予以解除。合同解除后，第三方对甲乙方不再承担任何义务和责任。15.8第三方变更第三方如发生变更，如合并、分立、解散等，甲乙方应及时通知对方。变更后的第三方应继续履行原合同约定的义务和责任。15.9第三方纠纷第三方与甲乙方之间的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院起诉或仲裁。15.10第三方保密第三方应对在合同履行过程中获得的甲乙方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。违反保密义务的，第三方应承担违约责任。15.11第三方转让第三方不得将其在合同中的权利义务转让给其他第三方。如有转让，须经甲乙方同意。15.12第三方退出第三方如因故退出合同，应提前通知甲乙方。退出后，第三方对甲乙方不再承担任何义务和责任。15.13第三方法律适用第三方与甲乙方之间的法律适用，应按照双方合同约定或法律规定执行。15.14第三方签字盖章如第三方参与合同履行，需在合同上签字盖章。第三方签字盖章后，合同对第三方具有法律约束力。15.15第三方效力第三方在合同中的权利义务，自第三方签字盖章之日起生效，至合同终止或解除之日止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等详细信息。清单应经过双方确认无误后签字盖章。附件二：施工图纸包括施工图纸、设计说明、施工要求等。图纸应经过双方确认无误后签字盖章。附件三：技术规范包括施工过程中应遵守的技术规范、标准、要求等。规范应经过双方确认无误后签字盖章。附件四：材料供应清单详细列出施工所需材料的名称、数量、规格、单价、供应商等详细信息。清单应经过双方确认无误后签字盖章。附件五：施工进度计划详细列出施工进度的计划，包括施工阶段、施工内容、开始时间、结束时间等。进度计划应经过双方确认无误后签字盖章。附件六：安全施工方案详细列出施工过程中的安全措施、应急预案等。安全施工方案应经过双方确认无误后签字盖章。附件七：质量保证措施详细列出保证工程质量的措施、检验标准等。质量保证措施应经过双方确认无误后签字盖章。附件八：合同履行过程中的变更协议如合同履行过程中出现变更，应签订变更协议，详细列出变更内容、变更后的条款等。变更协议应经过双方确认无误后签字盖章。附件九：违约行为及责任认定详细列出合作中所有涉及到的各种违约行为以及违约的责任认定标准。违约行为及责任认定应经过双方确认无误后签字盖章。附件十：争议解决协议详细列出争议解决的方式、仲裁或诉讼的管辖法院等。争议解决协议应经过双方确认无误后签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：（1）甲方未按照合同约定支付劳务费用；（2）甲方未提供施工场地、施工条件等；（3）甲方未按约定时间进行工程验收；（4）乙方未按照合同约定完成施工任务；（5）乙方未提供合格的施工材料、设备等；（6）分包方未按照合同约定完成分包任务；（7）分包方未提供合格的施工成果；（8）第三方未按照合同约定提供产品、服务或支持；（9）第三方未按照合同约定履行义务；（10）其他违反合同约定的行为。违约责任认定标准：（1）违约方应承担