地铁站供暖系统安装合同

地铁站供暖系统安装合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为地铁站供暖系统的安装工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的供暖系统安装施工单位，双方遵循平等、自愿、公正的原则，就甲方委托乙方承担地铁站供暖系统安装工程事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：地铁站供暖系统安装工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于供暖系统的设计、设备采购、安装、调试、验收等。二、合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的工程，质量保证期为工程竣工验收合格之日起__________年。三、合同履行3.1乙方应按照合同约定，按时完成工程的设计、设备采购、安装、调试等工作。3.2乙方应保证供暖系统的质量，确保其安全、稳定、高效运行。3.3甲方应按照合同约定，及时向乙方支付合同价款。3.4甲方应协助乙方办理工程所需的各项手续，包括但不限于规划、土地、建设、环保等手续。四、合同的变更和解除4.1任何一方提出变更或解除合同，均应提前__________天书面通知对方，并经双方协商一致。4.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的__________%。5.2甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的__________%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.地铁站供暖系统设计方案2.供暖系统设备采购清单3.施工组织设计4.工程验收标准5.供暖系统运行维护手册6.不可抗力事件证明文件7.双方签订的保密协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等。2.甲方未按照合同约定支付价款，包括但不限于延迟支付、拒付等。3.双方未履行合同约定的其他义务，如协助、配合等。4.不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解决。三、法律名词及解释：1.甲方：指地铁站供暖系统安装工程项目的业主。2.乙方：指具备相应资质和能力的供暖系统安装施工单位。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的违约赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：双方应协商调整工期，必要时可签订补充协议。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至满足合同约定的质量要求。3.支付问题：甲方应按时支付合同价款，如有异议，双方可协商解决。4.不可抗力事件：双方应立即协商处理，根据实际情况调整合同履行方案。5.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.地铁站供暖系统安装工程2.同类公