建筑监理简易施工合同_第1页
建筑监理简易施工合同_第2页
建筑监理简易施工合同_第3页
建筑监理简易施工合同_第4页
建筑监理简易施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建筑监理简易施工合同合同编号:__________一、监理范围与内容1.1监理范围:项目施工全过程监理,包括施工准备、施工进度、工程质量、工程安全、环境保护、工程投资控制等方面。1.2监理内容:(1)对施工图纸、施工方案、施工组织设计等进行审查,并提出审查意见;(2)对施工现场进行定期或不定期的检查,对施工过程中的问题提出整改要求,并跟踪整改落实情况;(3)对施工进度进行监控,确保工程按期完成;(4)对工程质量、安全、环境保护等进行监督检查,确保工程符合相关法律法规及标准要求;(5)对工程投资进行控制,确保工程投资不超过预算。二、监理期限2.1本合同监理期限为项目开工之日起至工程竣工验收合格日止。2.2经双方协商一致,可以提前终止或延长监理期限。三、监理费用3.1乙方向甲方提供的监理服务,甲方应支付乙方人民币【】元整(大写:【】元整)作为监理费用。3.2监理费用的支付方式为:(1)合同签订后【】天内,甲方支付乙方监理费用的【】%;(2)项目工程进度达到【】%后,甲方支付乙方监理费用的【】%;(3)项目工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余的监理费用。四、乙方的义务4.1乙方应按照合同约定的监理范围和内容,认真履行监理职责,确保项目顺利进行。4.2乙方应建立健全监理机构,配备具有相应资格和经验的监理人员,并向甲方提供监理团队名单及资格证书。4.3乙方应定期向甲方报告监理情况,对甲方提出的合理意见和建议,乙方应及时采纳并整改。4.4乙方应保密甲方提供的技术资料、商业秘密等敏感信息,未经甲方同意,不得泄露给第三方。五、甲方的义务5.1甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用,逾期支付的,应按照同期银行贷款利率支付滞纳金。5.2甲方应配合乙方开展监理工作,提供乙方所需的施工图纸、技术资料、工程进度等相关信息。5.3甲方不得干涉乙方的监理独立性,不得要求乙方违反法律法规、合同约定和工程质量、安全、环境保护等相关标准。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。6.2甲方逾期支付监理费用的,应按照同期银行贷款利率支付滞纳金,并承担乙方因此产生的其他损失。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,合同未尽事宜,可另行协商补充。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:【年】年【月】月【日】日一、附件列表:1.项目施工图纸2.施工方案3.施工组织设计4.监理报告5.工程进度报告6.工程质量检查报告7.工程安全检查报告8.环境保护检查报告9.投资控制报告10.乙方监理团队名单及资格证书二、违约行为及认定:1.甲方逾期支付监理费用,认定违约行为。2.甲方要求乙方违反法律法规、合同约定和工程质量、安全、环境保护等相关标准,认定违约行为。3.乙方未按照合同约定的监理范围和内容履行监理职责,认定违约行为。4.乙方未建立健全监理机构,配备具有相应资格和经验的监理人员,认定违约行为。5.乙方未保密甲方提供的技术资料、商业秘密等敏感信息,认定违约行为。三、法律名词及解释:1.建筑监理:指在建筑施工过程中,对施工质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查的活动。2.监理范围:指监理方在施工过程中需要进行监督检查的范围和内容。3.监理期限:指监理方根据合同约定进行监理的时间段。4.监理费用:指监理方为提供监理服务所收取的费用。5.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方逾期支付监理费用。解决办法:提醒甲方及时支付,协商解决,如协商不成可向法院起诉。2.问题:乙方未按照合同约定的监理范围和内容履行监理职责。解决办法:及时与乙方沟通,提出整改要求,如乙方仍不改正,可向法院起诉。3.问题:甲方要求乙方违反法律法规、合同约定和工程质量、安全、环境保护等相关标准。解决办法:坚决拒绝,并向相关部门报告,维护自身合法权益。4.问题:乙方未建立健全监理机构,配备具有相应资格和经验的监理人员。解决办法:要求乙方整改,补充相关资质人员,否则可向法院起诉。5.问题:乙方未保密甲方提供的技术资料、商业秘密等敏感信息。解决办法:与乙方沟通,要求其立即采取措施防止信息泄露,如乙方不配合,可向法院起诉。五、所有应用场景:1.建筑施工项目需要进行全过程监理。2.甲方为建筑项目业主,乙方为监理单位。3.双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上达成合同协议。4

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论