房建土方合同范例

房建土方合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、发包方拟在（具体地点）建设（项目名称），项目规模为（项目规模），建筑面积为（建筑面积），占地面积为（占地面积）。

二、承包方具有完成本项目的资质和条件，愿意按照发包方的要求，承包上述项目的土方工程。

三、经甲乙双方友好协商，就上述土方工程的相关事宜，达成如下协议：

一、工程内容

1.工程范围：本合同约定土方工程包括（具体工程内容）。

2.工程量：根据（施工图设计或测量报告），土方工程总量为（工程量）。

二、工程工期

1.本工程计划开工日期为（开工日期），竣工日期为（竣工日期）。

2.工期延误责任：因乙方原因造成的工期延误，乙方应承担相应的责任，并按合同约定支付违约金。

三、工程价款

1.工程价款总额为（工程价款总额）元。

2.工程价款支付方式：按施工进度分阶段支付，具体支付比例和支付时间由甲乙双方协商确定。

3.工程竣工后，经双方验收合格，乙方提交竣工结算报告，发包方在收到结算报告后（支付期限）内支付工程款。

四、质量标准

1.本工程应严格按照（相关质量标准）进行施工。

2.工程质量验收：乙方应在施工过程中，按合同约定的时间节点，向发包方提交工程质量验收报告。

3.工程质量问题：若在工程质量验收过程中发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至满足质量标准。

五、安全生产

1.乙方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全管理要求，确保施工现场安全生产。

2.发生安全事故时，乙方应立即采取措施，减少损失，并及时报告发包方和相关部门。

六、违约责任

1.乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并支付违约金。

2.发包方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，并支付违约金。

3.发生其他违约行为，双方应根据实际情况，协商解决。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸及设计文件

2.施工测量报告

3.相关法律法规及标准

4.本合同补充协议（如有）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

第三方主体（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、发包方拟在（具体地点）建设（项目名称），项目规模为（项目规模），建筑面积为（建筑面积），占地面积为（占地面积）。

二、承包方具有完成本项目的资质和条件，愿意按照发包方的要求，承包上述项目的土方工程。

三、监理方具有相应的监理资质，同意对上述土方工程进行监理。

四、为保障甲方权益，确保工程质量，提高工程效率，甲乙双方及监理方经友好协商，就上述土方工程的相关事宜，达成如下协议：

一、工程内容

1.工程范围：本合同约定土方工程包括（具体工程内容）。

2.工程量：根据（施工图设计或测量报告），土方工程总量为（工程量）。

二、工程工期

1.本工程计划开工日期为（开工日期），竣工日期为（竣工日期）。

2.工期延误责任：因乙方原因造成的工期延误，乙方应承担相应的责任，并按合同约定支付违约金。

三、工程价款

1.工程价款总额为（工程价款总额）元。

2.工程价款支付方式：按施工进度分阶段支付，具体支付比例和支付时间由甲乙双方协商确定。

3.工程竣工后，经双方验收合格，乙方提交竣工结算报告，发包方在收到结算报告后（支付期限）内支付工程款。

四、监理方职责

1.监理方负责对土方工程的施工过程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全。

2.监理方应定期向甲方提交监理报告，对施工过程中发现的问题提出整改意见。

3.监理方应参加工程验收，对验收合格的工程予以确认。

五、质量标准

1.本工程应严格按照（相关质量标准）进行施工。

2.工程质量验收：乙方应在施工过程中，按合同约定的时间节点，向监理方提交工程质量验收报告。

3.工程质量问题：若在工程质量验收过程中发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至满足质量标准。

六、安全生产

1.乙方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全管理要求，确保施工现场安全生产。

2.发生安全事故时，乙方应立即采取措施，减少损失，并及时报告发包方、监理方和相关部门。

七、甲方权利

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点提交工程进度报告。

2.甲方有权要求乙方提交工程质量验收报告，并对工程质量进行监督。

3.甲方有权要求乙方提交工程竣工结算报告，并对工程款支付进行监督。

八、乙方违约及限制条款

1.乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并支付违约金。

2.乙方未按合同约定提交工程进度报告、工程质量验收报告和工程竣工结算报告，应承担违约责任，并支付违约金。

3.乙方在施工过程中出现重大质量问题，甲方有权要求乙方停止施工，直至问题得到妥善解决。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

2.本合同一式三份，甲乙双方及监理方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸及设计文件

2.施工测量报告

3.相关法律法规及标准

4.本合同补充协议（如有）

第三方介入的意义和目的：

监理方的介入，有助于确保工程质量和进度，提高施工效率，降低施工风险，维护甲方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为发包方，对工程项目拥有主导权，通过主导合同条款，保障自身权益，确保工程质量和进度，实现项目预期目标。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“业主”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“施工方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

第三方主体（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、业主拟在（具体地点）建设（项目名称），项目规模为（项目规模），建筑面积为（建筑面积），占地面积为（占地面积）。

二、施工方具有完成本项目的资质和条件，愿意按照业主的要求，承包上述项目的土方工程。

三、监理方具有相应的监理资质，同意对上述土方工程进行监理。

四、为保障施工方的合法权益，确保工程顺利进行，甲乙双方及监理方经友好协商，就上述土方工程的相关事宜，达成如下协议：

一、工程内容

1.工程范围：本合同约定土方工程包括（具体工程内容）。

2.工程量：根据（施工图设计或测量报告），土方工程总量为（工程量）。

二、工程工期

1.本工程计划开工日期为（开工日期），竣工日期为（竣工日期）。

2.工期延误责任：因业主原因造成的工期延误，业主应承担相应的责任，并按合同约定支付违约金。

三、工程价款

1.工程价款总额为（工程价款总额）元。

2.工程价款支付方式：按施工进度分阶段支付，具体支付比例和支付时间由甲乙双方协商确定。

3.工程竣工后，经双方验收合格，业主在收到结算报告后（支付期限）内支付工程款。

四、监理方职责

1.监理方负责对土方工程的施工过程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全。

2.监理方应定期向业主提交监理报告，对施工过程中发现的问题提出整改意见。

3.监理方应参加工程验收，对验收合格的工程予以确认。

五、施工方权利

1.施工方有权要求业主按照合同约定的时间节点提交工程进度报告。

2.施工方有权要求业主提交工程质量验收报告，并对工程质量进行监督。

3.施工方有权要求业主提交工程竣工结算报告，并对工程款支付进行监督。

4.施工方在施工过程中，如遇到不可抗力等因素导致工期延误，有权要求业主延长工期并调整工程款支付计划。

六、质量标准

1.本工程应严格按照（相关质量标准）进行施工。

2.工程质量验收：施工方应在施工过程中，按合同约定的时间节点，向监理方提交工程质量验收报告。

3.工程质量问题：若在工程质量验收过程中发现质量问题，施工方有权要求业主和监理方共同解决。

七、安全生产

1.施工方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全管理要求，确保施工现场安全生产。

2.发生安全事故时，施工方应立即采取措施，减少损失，并及时报告业主、监理方和相关部门。

八、甲方违约及限制条款

1.业主未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，并支付违约金。

2.业主未按合同约定提供施工场地和必要条件，应承担违约责任，并支付违约金。

3.业主在施工过程中，因自身原因导致施工方停工，业主应承担相应责任，并支付停工期间的工程款。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

2.本合同一式三份，甲乙双方及监