2024年新版建设工程施工合同范本规范购买协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新版建设工程施工合同范本，规范购买协议本合同目录一览1.合同主体1.1发包方1.2承包方2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间表4.合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误5.工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量争议解决6.材料设备6.1材料设备供应6.2材料设备验收6.3材料设备质量7.施工安全7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理8.知识产权8.1专利和技术秘密8.2知识产权保护9.违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律诉讼11.合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任13.合同的份数和保管13.1合同份数13.2合同保管14.其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修订历史第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1发包方名称：×××公司1.1.2发包方地址：×××市×××路×××号1.1.3发包方联系人：×××1.1.4发包方联系电话：×××1.2承包方1.2.1承包方名称：×××建筑工程有限公司1.2.2承包方地址：×××市×××路×××号1.2.3承包方联系人：×××1.2.4承包方联系电话：×××第二条工程概况2.1工程名称：×××住宅小区建设工程2.2工程地点：×××市×××路×××号2.3工程规模：占地面积×××平方米，总建筑面积×××平方米2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等第三条合同价格3.1合同总价：人民币×××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）3.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格3.3支付方式：银行转账3.4支付时间表：详见附件《支付时间表》第四条合同工期4.1开工日期：×××年×××月×××日4.2竣工日期：×××年×××月×××日4.3工期延误：如因承包方原因导致工期延误，承包方应按合同约定向发包方支付违约金第五条工程质量5.1质量标准：符合国家及行业相关规范、标准5.2质量监督：双方共同参与质量监督，确保工程质量5.3质量争议解决：如发生质量争议，双方可协商解决，也可按合同约定向有关部门申请鉴定第六条材料设备6.1材料设备供应：由承包方负责供应工程所需的材料和设备6.2材料设备验收：发包方、承包方共同参与材料设备验收，确保质量、数量符合合同要求6.3材料设备质量：如材料设备质量不符合合同要求，承包方应承担相应责任第八条知识产权8.1专利和技术秘密：如工程涉及专利和技术秘密，双方应签订保密协议，明确双方的权利和义务8.2知识产权保护：双方应共同努力保护工程涉及的知识产权，如发生侵权行为，双方均有权追究侵权人的法律责任第九条违约责任9.1发包方违约：如发包方未能按约定履行合同义务，应承担违约责任，向承包方支付违约金，并赔偿因此给承包方造成的损失9.2承包方违约：如承包方未能按约定履行合同义务，应承担违约责任，向发包方支付违约金，并赔偿因此给发包方造成的损失9.3违约赔偿：违约方的赔偿金额不超过合同总价的20%第十条争议解决10.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议10.2调解解决：如协商不成，双方可向所在地人民调解委员会申请调解10.3仲裁解决：如调解不成，双方同意将争议提交×××仲裁委员会仲裁10.4法律诉讼：如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效11.2合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议11.3合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方可协商解除合同，并按合同约定处理后续事宜第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等12.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年12.3泄密责任：如发生泄密事件，泄密方应承担违约责任，向守密方支付违约金，并赔偿因此给守密方造成的损失第十三条合同的份数和保管13.1合同份数：本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力13.2合同保管：双方均有权保管合同正本，复印件无效第十四条其他条款14.1合同附件：附件《支付时间表》、《工程量清单》、《材料设备清单》等14.2补充协议：如合同履行过程中出现未约定的事项，双方可签订补充协议14.3合同修订历史：本合同自×××年×××月×××日起生效，取代之前所有的谈判记录、意向书等文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外的，与本合同履行有关的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。第二条第三方介入的条件和方式2.1甲乙双方同意，在合同履行过程中，如需要第三方介入，应由甲乙双方协商确定，并在合同中明确第三方的职责和权限。2.2第三方介入的条件和方式应包括但不限于：第三方提供的服务内容、服务时间、服务费用等。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙双方的约定，提供专业、独立、公正的服务。3.2第三方应对其提供的服务结果承担责任，并接受甲乙双方的监督。3.3第三方介入不影响甲乙双方根据本合同承担的义务和责任。第四条第三方费用4.1第三方费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。4.2第三方费用的支付方式、支付时间应由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系是基于合同履行所需的专业服务关系。5.2第三方应独立于甲乙方，不代表任何一方，其工作结果对甲乙方均具有法律效力。第六条第三方责任限额6.1第三方介入的目的是为了保证合同的履行，第三方对甲乙方的责任限额应在本合同中明确。6.2第三方责任限额包括但不限于：第三方应承担的赔偿金额、第三方应承担的违约金等。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件应在本合同中明确。7.2第三方介入终止后，第三方应将所有与合同履行相关的资料、文件等交付给甲乙双方。第八条第三方介入的争议解决8.1如第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的保密条款9.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密、技术秘密等，未经甲乙双方书面同意，不得向任何第三方披露。9.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。第十条附件10.1本合同附件包括：《第三方介入协议》、《第三方服务内容》、《第三方费用支付时间表》等。第十一条合同的修订历史11.1本合同自×××年×××月×××日起生效，取代之前所有的谈判记录、意向书等文件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《支付时间表》详细要求和说明：本附件列出了合同价款的支付时间表，包括付款周期、付款金额和付款条件等。甲乙双方应严格按照此时间表进行支付。附件二：《工程量清单》详细要求和说明：本附件详细列出了工程项目的各项工程量，包括工程名称、工程内容、工程量和工作量等。甲乙双方应根据此清单进行工程量的核实和支付。附件三：《材料设备清单》详细要求和说明：本附件详细列出了工程所需材料和设备的名称、规格、数量和质量要求等。甲乙双方应根据此清单进行材料和设备的供应和验收。附件四：《第三方介入协议》详细要求和说明：本附件明确了第三方的介入条件、职责、权限和费用等。甲乙双方和第三方应严格按照此协议进行合作。附件五：《第三方服务内容》详细要求和说明：本附件详细列出了第三方应提供的服务内容，包括服务项目、服务标准和服务时间等。第三方应根据此内容进行服务。附件六：《第三方费用支付时间表》详细要求和说明：本附件列出了第三方费用的支付时间表，包括付款周期、付款金额和付款条件等。甲乙双方应严格按照此时间表进行支付。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：如因承包方原因导致工期延误，承包方应按合同约定向发包方支付违约金，每延误一天违约金为合同总价的0.5%。示例说明：如果合同总价为1000万元，工期延误一天，承包方应支付违约金5万元。2.质量不符合要求：如工程质量不符合合同约定，承包方应负责修复或重新施工，并承担由此产生的费用。示例说明：如果工程质量不符合要求，承包方需要重新施工，产生的费用为10万元，承包方应自行承担这笔费用。3.材料设备供应不符合要求：如承包方供应的材料设备不符合合同要求，承包方应负责更换或修复，并承担由此产生的费用。示例说明：如果承包方供应的材料设备不符合要求，承包方需要更换，产生的费用为8万元，承包方应自行承担这笔费用。4.第三方服务不符合要求：如第三方提供的服务不符合合同要求，第三方应负责修复或重新提供服务，并承担由此产生的费用。示例说明：如果第三方提供的服务不符合要求，第三方需要重新提供服务，产生的费用为6万元，第三方应自行承担这笔费用。说明三：法律名词及解释：1.合同总价：