水库加固人工淘井施工合同

水库加固人工淘井施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：（甲方全称）地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方：（乙方全称）地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________第一条工程内容1.1本工程的主要内容包括但不限于：人工淘井、井壁加固、井底清淤、排水系统安装等。1.2乙方应按照甲方的要求，完成上述工程内容，并保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。第二条工程质量标准2.2工程质量应达到规范规定的合格标准，经甲方验收合格后，方能算作完成。第三条工程进度3.1乙方应按照甲方提供的施工计划进行施工，确保工程按时完成。3.2乙方如因特殊情况需调整施工进度，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可调整。第四条合同价格4.1双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2乙方应在合同签订后____个工作日内，向甲方提交正式的工程预算报告，经甲方确认后，按照预算进行施工。第五条付款方式5.1本合同的付款分为三次，具体付款比例和时间如下：（1）合同签订后____个工作日内，支付合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%后，支付合同总价款的____%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的____%。5.2乙方应按照甲方提供的付款要求，提供相应金额的发票。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×____%。6.2甲方如未按照约定时间支付合同款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×____%。第七条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：______________法定代表人（或授权代表）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.水库加固工程技术规范2.施工方案及预算报告3.工程进度计划4.施工图纸及相关设计文件5.施工合同履行过程中产生的所有往来函件6.工程验收报告7.付款凭证及发票二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.乙方工程质量不符合规范要求，视为违约。3.甲方未按约定时间支付合同款项，视为违约。4.甲方未提供必要的施工条件或资料，导致乙方无法按时完成工程，视为违约。5.双方未按约定解决争议，可向法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.水库加固人工淘井施工合同：双方约定乙方进行水库加固人工淘井施工，并明确工程内容、质量标准、进度、价格、付款方式等事项的合同。2.甲方：拥有水库所有权并委托乙方进行施工的一方。3.乙方：承担水库加固人工淘井施工任务的一方。4.工程质量：工程满足设计文件、规范要求和合同约定性能指标的程度。5.违约金：一方未履行合同约定义务，应向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前向甲方申请延期，并提供合理理由。甲方可视情况同意或协商确定延期后的工程进度计划。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至符合规范要求。甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。3.付款争议：双方应按合同约定提供相应金额的发票，并按照约定时间支付合同款项。如有争议，可向法院提起诉讼。4.施工过程中产生纠纷：双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方