2024年智能仓库物流系统设计与实施合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年智能仓库物流系统设计与实施合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同中所用术语定义第二条合同范围与内容2.1项目概述2.2设计任务2.3实施任务第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条项目进度与交付4.1项目时间表4.2阶段交付要求4.3延期条款第五条技术支持与培训5.1技术支持范围5.2培训内容5.3培训时间与地点第六条质量保证与验收6.1质量标准6.2验收程序6.3保修条款第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任第八条违约责任与争议解决8.1违约行为8.2违约责任8.3争议解决方式第九条不可抗力9.1不可抗力事件9.2不可抗力后果9.3不可抗力处理第十条合同的变更与终止10.1合同变更条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的事宜第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1合同的生效12.2合同的解除12.3附件第十三条合同附件13.1设计方案13.2实施计划13.3技术规格书13.4其他相关文件第十四条签署页14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：X公司，地址：X。1.2乙方名称：X公司，地址：X。1.3合同中所用术语定义：（1）智能仓库：采用自动化设备、信息化管理系统，实现仓库作业自动化、信息化、智能化的仓库。（2）物流系统：包括仓库管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）、订单管理系统（OMS）等，实现物流全程跟踪、优化和调度。（3）设计：指根据甲方需求，为甲方提供智能仓库物流系统的整体设计方案，包括系统架构、设备选型、软件设计等。（4）实施：指按照设计方案，进行智能仓库物流系统的设备安装、调试、培训及上线运营等工作。第二条合同范围与内容2.1项目概述：乙方为甲方设计和实施一套智能仓库物流系统，实现甲方的仓储管理自动化、信息化和智能化。2.2设计任务：（1）为甲方提供智能仓库物流系统的整体设计方案。（2）根据甲方需求，为甲方选型合适的物流设备。（3）为甲方设计仓库管理系统、运输管理系统、订单管理系统等软件。2.3实施任务：（1）按照设计方案，为甲方安装智能仓库物流系统设备。（2）对甲方人员进行操作和维护培训。（3）确保智能仓库物流系统顺利上线运营。第三条合同价格与支付3.1合同总价：人民币万元整。3.2支付方式：银行转账。3.3支付时间表：（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付合同总价的30%。（2）设计方案确定并经过甲方确认后，甲方支付合同总价的30%。（3）智能仓库物流系统实施完成并验收合格后，甲方支付合同总价的20%。（4）质保期结束后，甲方支付合同总价的10%。第四条项目进度与交付4.1项目时间表：（1）合同签订后15个工作日内，提供设计方案。（2）设计方案确认后30个工作日内，完成设备采购及安装。（3）设备安装完成后15个工作日内，完成系统调试及培训。（4）系统验收合格后，进入质保期。4.2阶段交付要求：（1）设计方案：提供完整的设计文档，包括系统架构、设备选型、软件设计等。（2）设备：设备安装完成，具备操作条件。（3）系统：系统调试完成，培训甲方人员，确保甲方能独立操作和维护。4.3延期条款：（1）如因乙方原因导致项目进度延误，乙方应按合同总价支付违约金。（2）如因甲方原因导致项目进度延误，甲方应承担由此产生的额外费用。第五条技术支持与培训5.1技术支持范围：（1）设备故障排除。（2）软件系统升级。（3）提供技术咨询。5.2培训内容：（1）设备操作培训。（2）系统使用培训。（3）维护保养培训。5.3培训时间与地点：（1）培训时间：按照项目进度安排。（2）培训地点：甲方所在地。第六条质量保证与验收6.1质量标准：（1）设备：符合国家相关标准和行业规定。（2）软件：满足甲方业务需求，运行稳定。6.2验收程序：（1）设备安装完成后，甲方对设备进行验收。（2）系统调试完成后，甲方对系统进行验收。6.3保修条款：（1）设备保修期：自设备验收合格之日起1年。（2）软件保修期：自系统验收合格之日起1年。（3）保修期内，乙方负责设备及软件的维护和升级。第七条保密条款7.1保密内容：（1）合同内容及相关谈判信息。（2）甲方业务数据和相关信息。（3）乙方设计方案和实施技术。7.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。7.3违约责任：（1）如乙方泄露保密信息，乙方应支付合同总价的双倍作为违约金。（2）如甲方泄露保密信息，甲方应承担由此产生的额外费用。第八条违约责任与争议解决8.1违约行为：（1）乙方未按合同约定完成设计、实施任务。（2）乙方提供的设备、软件存在质量问题。（3）甲方未按合同约定支付款项。（4）甲方未按合同约定提供必要的配合和支持。8.2违约责任：（1）乙方违约，应支付合同总价的双倍作为违约金。（2）甲方违约，应承担由此产生的额外费用。8.3争议解决方式：（1）双方应通过友好协商解决争议。（2）如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条不可抗力9.1不可抗力事件：（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）社会事件：如战争、动乱、政府行为等。（3）其他不可抗力事件：如网络攻击、黑客入侵等。9.2不可抗力后果：（1）不可抗力事件发生时，双方应立即通知对方。（2）双方应共同评估不可抗力事件对合同履行的影响，并协商调整合同进度。9.3不可抗力处理：（1）如不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同。（2）如不可抗力事件导致合同履行期限延长，双方应协商延长合同期限。第十条合同的变更与终止10.1合同变更条件：（1）双方同意变更合同内容。（2）变更内容不违背国家法律法规。10.2合同终止条件：（1）双方同意终止合同。（2）合同履行期限届满。10.3合同终止后的事宜：（1）乙方应向甲方移交所有合同文件和资料。（2）乙方应按照甲方要求，对设备进行必要的拆卸和搬离。（3）双方应对合同终止后的保密义务进行确认。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同的生效：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。12.2合同的解除：双方同意解除合同时，应签订解除合同协议书，并依法办理相关手续。12.3附件：本合同附件包括设计方案、实施计划、技术规格书等，附件与合同具有同等法律效力。第十三条合同附件13.1设计方案：包括系统架构、设备选型、软件设计等详细设计文档。13.2实施计划：包括项目进度安排、人员配置、资源调度等详细计划。13.3技术规格书：详细描述智能仓库物流系统的技术性能、参数和要求。13.4其他相关文件：包括双方协商确定的其他合同附件。第十四条签署页14.1甲方代表签字：14.2乙方代表签字：14.3日期：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方：指除甲乙双方外，与本合同项目实施、设计、验收等环节相关的个体或组织。1.2第三方包括但不限于：设备供应商、软件开发商、技术咨询方、验收评估方、中介机构等。第二条第三方介入条件2.1甲乙双方同意第三方介入本合同项目。2.2第三方介入需符合国家相关法律法规及行业标准。2.3第三方介入不得影响甲乙双方的合同权益。第三条第三方责任与权益3.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业服务。3.2第三方应保证其提供的服务符合合同约定的质量标准。3.3第三方对其提供的服务承担法律责任，与甲乙双方无关。3.4第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中列明。第四条第三方与甲乙双方的关系4.1第三方与甲乙双方应保持独立的法律关系。4.2第三方与甲乙双方之间的纠纷，由双方自行解决。4.3第三方不得要求甲乙双方提供与合同无关的服务或便利。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲乙双方的责任限额，由甲乙双方在合同中明确。5.2第三方责任限额包括但不限于赔偿金额、赔偿范围、责任限制条件等。5.3如第三方未能履行其职责，导致甲乙双方损失的，由第三方承担责任。第六条第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更：如第三方发生变更，需甲乙双方协商一致，并签署书面协议。6.2第三方介入的终止：如第三方未能履行其职责，甲乙双方有权终止第三方介入。6.3第三方介入变更或终止后，甲乙双方应重新协商确定项目实施等相关事项。第七条第三方介入的合同执行7.1第三方介入的项目实施、设计、验收等环节，应遵循本合同的相关规定。7.2甲乙双方应监督第三方按合同约定履行其职责。7.3第三方未能按合同约定履行其职责的，甲乙双方有权要求第三方改正。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方违约：如第三方未能按合同约定履行其职责，构成违约。8.2违约责任：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲乙双方的损失。8.3违约处理：甲乙双方有权根据合同约定，要求第三方承担违约责任。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式：如第三方介入引起争议，甲乙双方应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条法律适用与争议解决10.1法律适用：本合同及其补充协议适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式：如第三方介入引起争议，甲乙双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同及其补充协议构成甲乙双方与第三方之间完整的权利义务关系。11.2本合同及其补充协议的修改、补充，应由甲乙双方协商一致，并签署书面协议。11.3本合同及其补充协议的解除，应由甲乙双方协商一致，并签署书面协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计方案详细描述智能仓库物流系统的整体设计方案，包括系统架构、设备选型、软件设计等。附件2：实施计划详细列出项目进度安排、人员配置、资源调度等实施相关计划。附件3：技术规格书详细描述智能仓库物流系统的技术性能、参数和要求。附件4：设备供应商合同与设备供应商签订的合同，详细列出设备供应的相关条款。附件5：软件开发商合同与软件开发商签订的合同，详细列出软件开发的相关条款。附件6：技术咨询方合同与技术咨询方签订的合同，详细列出技术咨询的相关条款。附件7：验收评估方合同与验收评估方签订的合同，详细列出验收评估的相关条款。附件8：中介服务合同与中介方签订的合同，详细列出中介服务的相关条款。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按合同约定完成设计、实施任务。2.乙方提供的设备、软件存在质量问题。3.甲方未按合同约定支付款项。4.甲方未按合同约定提供必要的配合和支持。5.第三方未能按合同约定履行其职责。违约责任：1.乙方违约，应支付合同总价的双倍作为违约金。2.甲方违约，应承担由此产生的额外费用。3.第三方违约，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲乙双方的损失。示例说明：如乙方未能按合同约定完成设计任务，构成违约。乙方应支付合同总价的双倍作为违约金，并承担因违约导致甲方产生的间接损失。说明三：法律名词及解释：1.智能仓库：采用自动化设备、信息化管理系统，实现仓库作业自动化、信息化、智能化的仓库。2.物流系统：包括仓库管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）、订单