2024年工程装修木工分包合作协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程装修木工分包合作协议本合同目录一览第一条合作协议的概述1.1合作双方的名称和地址1.2工程概述和装修地点1.3合作期限和工程开始日期第二条双方的权利和义务2.1分包方的权利和义务2.2总包方的权利和义务第三条工程质量和技术要求3.1工程质量标准和要求3.2技术规范和施工标准第四条工程进度和交付4.1工程进度计划和时间表4.2工程交付要求和验收标准第五条工程材料和设备5.1材料供应和质量要求5.2设备供应和安装要求第六条工程款项和支付方式6.1工程款项的计算和支付方式6.2进度付款和最终付款第七条变更和调整7.1工程变更的处理方式7.2工程调整的协商和同意第八条违约责任8.1分包方的违约责任8.2总包方的违约责任第九条争议解决9.1争议解决的途径和方法9.2仲裁或诉讼的选择和地点第十条解除和终止10.1合同解除的条件和程序10.2合同终止的后果和处理第十一条一般条款11.1合同的生效和修改11.2通知和通讯的方式11.3法律适用和解释第十二条保密条款12.1保密信息的定义和范围12.2保密义务和期限第十三条附加条款13.1其他特殊条款和附加协议13.2附件和附录的有效性第十四条签字盖章14.1双方代表的签字和盖章14.2合同的副本和正本第一部分：合同如下：第一条合作协议的概述1.1合作双方的名称和地址1.2工程概述和装修地点工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程性质：[工程性质]1.3合作期限和工程开始日期合作期限自双方签订本协议之日起至工程竣工交付之日止。工程预计开始日期：[工程开始日期]第二条双方的权利和义务2.1分包方的权利和义务分包方权利：（1）分包方有权按照约定获得工程款。（2）分包方有权要求总包方提供必要的技术资料和施工图纸。（3）分包方有权对工程质量、安全进行监督。分包方义务：（1）分包方应按照约定完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。（2）分包方应遵守施工现场的安全生产规章制度，确保施工安全。（3）分包方应承担因自身原因导致的工程损失及赔偿责任。2.2总包方的权利和义务总包方权利：（1）总包方有权对分包方的施工过程进行监督和检查。（2）总包方有权要求分包方按照合同约定履行义务。（3）总包方有权解除合同，并追究分包方的违约责任。总包方义务：（1）总包方应按照约定向分包方支付工程款。（2）总包方应提供必要的技术资料和施工图纸，并保证其准确性。（3）总包方应承担因自身原因导致的工程损失及赔偿责任。第三条工程质量和技术要求3.1工程质量标准和要求工程质量应符合国家及行业相关标准，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、《木结构工程施工质量验收规范》（GB50206）等。3.2技术规范和施工标准分包方应按照总包方提供的技术规范和施工标准进行施工，确保工程质量。第四条工程进度和交付4.1工程进度计划和时间表分包方应按照总包方提供的工程进度计划和时间表完成工程。4.2工程交付要求和验收标准工程完成后，分包方应按照约定进行自检、互检和验收，确保工程质量符合要求。总包方有权对工程进行验收，并提出整改意见。分包方应在规定时间内按照整改意见进行整改。第五条工程材料和设备5.1材料供应和质量要求分包方应按照总包方提供的材料供应计划和质量要求采购、使用材料。5.2设备供应和安装要求分包方应按照总包方提供的设备供应和安装要求进行施工。第六条工程款项和支付方式6.1工程款项的计算和支付方式工程款项根据工程量、工程单价、工程进度等因素计算，具体支付方式由双方另行约定。6.2进度付款和最终付款工程进度达到约定比例时，总包方应按照约定支付进度款。工程完成后，经总包方验收合格，支付最终款项。为保证合同的履行，乙方应在签订合同后向甲方支付合同总价款的5%作为质量保证金，质量保证金在工程验收合格后无息退还。如乙方未按约定履行合同义务，甲方有权从质量保证金中扣除相应金额作为违约金。第八条违约责任8.1分包方的违约责任分包方未按照约定完成工程，或者工程质量不符合要求的，应承担违约责任，包括但不限于逾期违约金、工程质量整改费用、返工费用等。8.2总包方的违约责任总包方未按照约定支付工程款，或者提供技术资料和施工图纸的，应承担违约责任，包括但不限于逾期违约金、分包方损失赔偿费用等。第九条争议解决9.1争议解决的途径和方法双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼的选择和地点双方同意，如有必要，可以提交至[仲裁委员会名称]进行仲裁，仲裁地点为[仲裁地点]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十条解除和终止10.1合同解除的条件和程序在合同履行过程中，任何一方未履行或严重违反合同义务，对方有权解除合同。解除合同应当书面通知对方，并按照合同约定处理后续事项。10.2合同终止的后果和处理工程完成后，经双方验收合格，本合同即告终止。合同终止后，分包方应按照总包方的要求妥善处理与工程相关的剩余材料、设备等，并清理施工现场。第十一条一般条款11.1合同的生效和修改本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的修改、补充应当采用书面形式，经双方协商一致后生效。11.2通知和通讯的方式双方之间的通知和通讯，应以书面形式进行，送达对方指定的联系方式。11.3法律适用和解释本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十二条保密条款12.1保密信息的定义和范围保密信息是指本合同的签订、履行过程中双方披露的、不为公众所知晓的、具有商业价值的信息，包括但不限于工程设计、施工工艺、商务报价等。12.2保密义务和期限双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意不得向第三方披露。保密期限自本合同终止之日起计算，为期[保密期限]。第十三条附加条款13.1其他特殊条款和附加协议本合同未尽事宜，双方可以签订附加条款或附加协议，与本合同具有同等法律效力。13.2附件和附录的有效性本合同附件和附录是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十四条签字盖章14.1双方代表的签字和盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方代表签字并加盖公章后生效。14.2合同的副本和正本本合同正本一份，副本[副本数量]份，具有同等法律效力。副本由双方分别保管，如有不一致，以正本为准。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方是指本合同之外，与甲乙双方无直接合同关系的个人或实体。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门、金融机构等。第二条第三方介入的条件和程序2.1甲乙双方同意，当工程需要第三方介入时，应事先协商一致，并在本合同中明确第三方介入的条件和程序。2.2第三方介入的条件包括但不限于：工程验收、质量鉴定、安全事故处理等。2.3第三方介入的程序应包括：甲乙双方通知第三方介入、第三方提交介入报告、甲乙双方对第三方报告的确认等。第三条第三方介入的费用和责任3.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并承担相应费用。3.2第三方介入的责任限于其职责范围内，对于超出职责范围的行为，第三方应自行承担责任。3.3第三方介入的结果作为甲乙双方决策的依据，但不代替甲乙双方的权利和义务。第四条第三方介入的协调和管理4.2甲乙双方应按照合同约定，配合第三方的工作，提供必要的资料和条件。4.3甲乙双方对第三方的行为进行监督，确保第三方按照合同约定履行职责。第五条第三方介入的变更和解除5.1当第三方介入的原因消失或变更时，甲乙双方可以协商一致解除或变更第三方介入。5.2甲乙双方应书面通知第三方解除或变更介入，并办理相关手续。5.3解除或变更第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方未按照约定履行职责的，应承担违约责任，包括但不限于逾期违约金、损失赔偿费用等。6.2甲乙双方对第三方的违约行为进行协商处理，并有权追究第三方的违约责任。第七条第三方介入的争议解决7.1甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以提交至合同签订地人民法院提起诉讼。7.2甲乙双方与第三方之间的争议不影响本合同的履行。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方对甲乙双方披露的保密信息承担保密义务，未经甲乙双方同意不得向第三方披露。8.2保密期限自本合同终止之日起计算，为期[保密期限]。第九条第三方介入的附加条款9.1甲乙双方与第三方可以签订附加条款，明确双方的权利和义务。9.2附加条款与本合同具有同等法律效力，未经甲乙双方同意，第三方不得擅自变更或解除附加条款。第十条第三方介入的签字盖章10.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。各方代表签字并加盖公章后生效。10.2合同的副本和正本具有同等法律效力，副本由各方分别保管，如有不一致，以正本为准。第十一条第三方介入的生效和终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效，终止条件与本合同其他条款一致。11.2本合同的终止不影响甲乙双方与第三方之间已产生的权利和义务。第十二条第三方介入的适用法律和解释12.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2本合同的补充、修改、解除、终止及争议解决等事项，如有未尽事宜，双方可以签订附加条款或附加协议，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程所需的材料、工程量及价格等信息。附件二：施工图纸包括工程的整体设计图纸、细节设计图纸等。附件三：技术规范和施工标准详细列出工程所需遵循的技术规范和施工标准。附件四：材料供应计划列出材料供应的时间表、供应量等信息。附件五：设备供应和安装要求详细列出所需设备的供应计划、安装要求等信息。附件六：工程进度计划和时间表详细列出工程的进度计划和时间表。附件七：质量保证金支付协议详细列出质量保证金的支付比例、支付时间等信息。附件八：违约金计算方式详细列出违约金的计算方式和计算标准。附件九：保密协议包括保密信息的定义、保密义务和期限等信息。附件十：附加条款和附加协议包括双方协商一致的其他附加条款和附加协议。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照约定完成工程，或工程质量不符合要求。2.分包方未按照约定遵守施工安全规章制度，导致安全事故。3.分包方未按照约定支付工程款或提供材料、设备。4.总包方未按照约定支付工程款或提供技术资料、施工图纸。5.第三方未按照约定履行职责，导致工程进度延误或质量问题。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算方式和标准进行赔偿。2.损失赔偿：根据因违约导致的实际损失进行赔偿，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失等。3.工期延误：按照工程进度计划和时间表，计算工期延误的天数，并按照约定的违约金计算方式进行赔偿。示例说明：如果分包方未按照约定完成工程，导致工程进度延误，则分包方应按照工程进度计划和时间表计算工期延误的天数，并按照约定的违约金计算方式进行赔偿。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年工程装修木工分包合作协议。2.分包方：分包方是指承担工程装修木工施工的乙方。3.总包方：总包方是指承担工程装修整体施工的甲方。4.第三方：第三方是指本合同之外，与甲乙双方无直接合同关系的个人或