2024年拱形骨架护坡建设分包劳务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年拱形骨架护坡建设分包劳务合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程分包商1.4劳务分包1.5工程质量1.6工程进度1.7工程安全2.劳务分包内容2.1劳务范围2.2劳务要求2.3劳务标准2.4劳务价格3.合同价款及支付3.1合同总价3.2预付款3.3工程进度款3.4质量保证金3.5支付方式4.工期及进度4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度计划4.4工期延误5.工程质量与验收5.1工程质量标准5.2工程验收5.3工程保修6.安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保要求6.3安全事故处理7.合同的变更与解除7.1合同变更7.2合同解除8.违约责任8.1发包方的违约责任8.2承包方的违约责任8.3工程分包商的违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼10.合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款12.合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的补充和修改14.3合同解除后的处理14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方：指2024年拱形骨架护坡建设项目的业主或其合法授权的代表。1.2承包方：指与发包方签订本合同的具有独立法人资格的企业。1.3工程分包商：指承包方依据本合同约定，将其承担的某一部分或某一阶段的工程分包给具有相应资质的其他法人或组织。1.4劳务分包：指承包方依据本合同约定，将其承担的某一部分或某一阶段的工程所需的劳务作业分包给具有相应资质的其他法人或组织。1.5工程质量：指符合国家及行业标准、规范和发包方要求的建设工程质量。1.6工程进度：指按照合同约定的工期完成工程建设。1.7工程安全：指在工程建设过程中，确保人身和财产安全，防止事故发生。第二条劳务分包内容2.1劳务范围：指承包方根据合同约定，将其承担的某一部分或某一阶段的工程所需的劳务作业分包给劳务分包商。2.2劳务要求：指劳务分包商在分包劳务过程中应遵守的国家及行业标准、规范和发包方、承包方的要求。2.3劳务标准：指劳务分包商在分包劳务过程中应达到的质量、安全、进度等各项指标。2.4劳务价格：指承包方与劳务分包商约定的分包劳务的价格。第三条合同价款及支付3.1合同总价：指承包方与劳务分包商约定的完成分包劳务所需支付的总价款。3.2预付款：指发包方在合同签订后支付给承包方的一定比例的合同总价款。3.3工程进度款：指根据工程实际进度，发包方按照合同约定的比例支付给承包方的合同总价款。3.4质量保证金：指发包方在支付工程进度款时，按合同约定从进度款中扣除的一定比例的质量保证金。3.5支付方式：指发包方与承包方约定的支付合同价款的方式，如银行转账、支票等。第四条工期及进度4.1工程开工日期：指合同约定的工程开始施工的日期。4.2工程竣工日期：指合同约定的工程完工的日期。4.3工程进度计划：指承包方根据合同约定的工期要求，编制的工程建设进度计划。4.4工期延误：指由于承包方原因导致工程进度延误，按照合同约定承担的责任。第五条工程质量与验收5.1工程质量标准：指符合国家及行业标准、规范和发包方要求的建设工程质量。5.2工程验收：指工程完工后，发包方、承包方、工程分包商共同对工程质量、安全、进度等方面进行评估的过程。5.3工程保修：指承包方在工程验收合格后，按照合同约定对工程进行保修。第六条安全生产与环保6.1安全生产要求：指承包方在工程建设过程中，应遵守的国家及行业安全生产法律法规、规程和标准。6.2环保要求：指承包方在工程建设过程中，应遵守的国家及行业环境保护法律法规、规程和标准。6.3安全事故处理：指在工程建设过程中发生安全事故，承包方应按照合同约定和国家及行业相关法律法规进行处理。第八条违约责任8.1发包方的违约责任：8.1.1发包方未按约定时间支付预付款、工程进度款或质量保证金的，应支付违约金，违约金计算方式按合同约定执行。8.1.2发包方未按约定提供施工条件的，应承担由此导致承包方损失的责任。8.1.3发包方未按约定时间接受工程验收的，应支付违约金，违约金计算方式按合同约定执行。8.2承包方的违约责任：8.2.1承包方未按约定时间完成劳务分包的，应支付违约金，违约金计算方式按合同约定执行。8.2.2承包方未按约定质量标准完成劳务分包的，应承担返工、维修等费用，并支付违约金，违约金计算方式按合同约定执行。8.2.3承包方未按约定提供安全生产和环保措施的，应承担由此导致的事故损失责任。8.3工程分包商的违约责任：8.3.1工程分包商未按约定时间完成分包工程的，应支付违约金，违约金计算方式按合同约定执行。8.3.2工程分包商未按约定质量标准完成分包工程的，应承担返工、维修等费用，并支付违约金，违约金计算方式按合同约定执行。8.3.3工程分包商未按约定提供安全生产和环保措施的，应承担由此导致的事故损失责任。第九条争议解决9.1.1提交仲裁委员会进行仲裁；9.1.2提交人民法院诉讼。9.2仲裁：如选择仲裁解决争议，合同双方应共同选择一个有管辖权的仲裁委员会，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。9.3诉讼：如选择诉讼解决争议，合同双方应共同选择一个有管辖权的人民法院，按照该人民法院的诉讼程序进行诉讼。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件：本合同自合同双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件：合同双方履行完合同约定的义务，工程验收合格，合同自动终止。10.3合同解除条件：在合同履行过程中，合同双方协商一致，可以解除合同。合同解除后，合同双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。第十一条保密条款11.1保密内容：合同双方在合同签订和履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或解除之日止。11.3违约保密条款：违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二条合同的转让12.1合同转让条件：合同双方经协商一致，可以转让合同。12.2转让程序：合同双方应签订转让协议，并按照转让协议约定的程序进行合同转让。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决：如合同双方在履行合同过程中发生争议，应按照合同约定的争议解决方式解决。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，合同双方应协商解决。14.2合同的补充和修改：合同双方可以通过书面形式对合同进行补充和修改，补充和修改的内容与本合同具有同等法律效力。14.3合同解除后的处理：合同解除后，合同双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜，包括但不限于工程清理、资料归档、费用结算等。14.4附件：本合同的附件包括但不限于合同双方提供的工程图纸、技术规范、工程量清单等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方：指除发包方、承包方和工程分包商之外的其他法人、组织或个人。1.2第三方介入：指在合同履行过程中，除合同双方以外的第三方参与合同的执行、监督、协调等活动。1.3第三方责任：第三方介入后，对于其参与的活动和产生的后果，第三方应承担相应的责任。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：2.1.1工程监理单位；2.1.2材料供应单位；2.1.3设备租赁单位；2.1.4检测机构；2.1.5保险公司；2.1.6法律法规规定的其他第三方。第三条第三方介入的责任限定3.1第三方介入的责任限定：3.1.1第三方应按照合同约定和法律法规的规定，承担其介入活动的责任；3.1.2第三方未按约定或法律法规规定承担责任的，应承担违约责任或法律责任；3.1.3第三方介入活动导致合同一方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第四条第三方介入的协调与管理4.1发包方、承包方和第三方应共同协商，建立协调和管理机制，确保合同顺利履行。4.2发包方、承包方应监督第三方按照合同约定履行义务，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。4.3第三方应接受发包方、承包方的监督和管理，按照合同约定和国家及行业标准、规范开展活动。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方介入的变更：5.1.1合同一方需变更第三方的，应提前通知其他各方，并按照合同约定办理变更手续；5.1.2变更第三方应确保工程质量、安全、进度等不受影响。5.2第三方介入的解除：5.2.1合同一方需解除第三方的，应提前通知其他各方，并按照合同约定办理解除手续；5.2.2解除第三方应确保工程质量、安全、进度等不受影响。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿由此给发包方、承包方造成的损失。6.2第三方未按照国家及行业标准、规范履行义务的，应承担相应的法律责任。第七条第三方介入的争议解决7.1.1提交仲裁委员会进行仲裁；7.1.2提交人民法院诉讼。7.2仲裁或诉讼的管辖地点应按照合同约定或法律规定确定。第八条第三方介入的其他事项8.1第三方介入的相关费用支付，按照合同约定执行。8.2第三方介入的合同文件，应一并提供给发包方、承包方备案。8.3第三方介入的信息披露，应遵守国家及行业的保密规定。第九条第三方介入的保险9.1第三方应根据合同约定和法律法规的要求，办理相应的保险手续。9.2保险费用由第三方承担，保险受益人应包括发包方、承包方。9.3第三方应确保保险的有效性，保障工程质量、安全、进度等不受影响。第十条第三方介入的税务处理10.1第三方应按照国家及地方的税务规定，依法纳税。10.2发包方、承包方应协助第三方办理税务手续，提供必要的税务资料。第十一条第三方介入的合规性11.1第三方应确保其介入活动的合法性，不得违反国家法律法规。11.2发包方、承包方应监督第三方遵守法律法规，不得从事违法活动。第十二条第三方介入的合同变更与解除12.1第三方介入的合同变更，应按照合同约定的变更程序办理。12.2第三方介入的合同解除，应按照合同约定的解除程序办理。12.3合同变更或解除后，第三方应按照合同约定处理相关事宜。第十三条第三方介入的继承与转让13.1第三方介入的合同权利义务，在其合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸附件2：技术规范附件3：工程量清单附件4：工程预算附件5：施工方案附件6：安全生产措施附件7：环保措施附件8：工程进度计划附件9：质量保证措施附件10：材料供应合同附件11：设备租赁合同附件12：工程监理合同附件13：保险合同附件14：税务登记证明附件15：合规性证明文件附件的详细要求和说明：1.工程图纸：应包括工程的平面图、立面图、剖面图等，详细表明工程的设计要求和技术参数。2.技术规范：应包括工程建设的各项技术要求、标准、规程等，用于指导施工和验收。3.工程量清单：应详细列出工程的所有分部分项工程、材料、设备等，以便于计价和结算。4.工程预算：应包括工程的总体预算，包括人工费、材料费、设备费、施工措施费等。5.施工方案：应详细规划工程的施工步骤、工艺流程、施工组织设计等。6.安全生产措施：应包括工程施工过程中的安全生产规章制度、操作规程、应急预案等。7.环保措施：应包括工程施工过程中的环境保护措施、环保设施、环保要求等。8.工程进度计划：应详细规划工程施工的时间安排、阶段性目标等。9.质量保证措施：应包括工程质量的控制措施、质量检查、质量验收等。10.材料供应合同：应明确材料供应的范围、质量标准、价格、供应时间等。11.设备租赁合同：应明确设备租赁的范围、型号、数量、租赁费用、维修责任等。12.工程监理合同：应明确监理的范围、职责、监理费用等。13.保险合同：应明确保险的类型、保险费用、保险受益人等。14.税务登记证明：应提供第三方税务登记的证明文件，以确保合规纳税。15.合规性证明文件：应提供第三方合规性的证明文件，以确保符合相关法律法规要求。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.未按约定时间完成工程；2.工程质量不符合约定标准；3.未按约定提供施工条件；4.未按约定支付合同价款；5.未按约定提供安全生产和环保措施；6.第三方未按约定履行义务；7.违反法律法规和合同约定等。违约责