2024年铁栅栏施工合同

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：乙方根据甲方的要求，按照相关设计图纸和规范要求，完成铁栅栏的施工安装工作。1.4工程数量：根据双方确认的施工图纸和工程量清单，双方共同核实并确认的铁栅栏施工数量。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币____元（大写：_________________________元整），其中包括铁栅栏的采购、安装、调试及售后服务等费用。2.2乙方应按照双方确认的工程量清单和约定的单价进行计量和结算。2.3合同价格不包括因工程变更、增减工程量等原因产生的额外费用。如发生上述情况，双方应另行协商确定。三、合同履行3.1乙方应按照双方约定的施工计划和进度进行施工，确保工程按期完成。3.2乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计图纸进行施工，确保工程质量。3.3乙方应承担施工过程中发生的安全责任，确保施工安全。3.4乙方应做好施工过程中的环境保护工作，防止污染和损害生态环境。3.5甲方应按照合同约定及时支付合同价款，配合乙方完成施工。四、质量保证4.1乙方应对施工的铁栅栏质量负责，保证其符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。4.2乙方应提供铁栅栏产品的质量保证书和产品合格证。4.3工程验收合格后，乙方应按照约定提供铁栅栏的售后服务。五、合同价款的支付5.1甲方支付合同价款的方式分为三次，分别为预付款、进度款和验收款。5.2预付款为合同价的30%，甲方应在合同签订后七个工作日内支付预付款。5.3进度款为合同价的50%，甲方应在乙方完成合同约定的施工进度后支付进度款。5.4验收款为合同价的20%，甲方应在工程验收合格后支付验收款。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×逾期天数×0.1%。6.2甲方未按照约定支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。6.3一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且合同价款支付完毕后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项：1.合同主体：确保甲方和乙方的名称、地址、联系方式等信息的准确无误，避免因主体不明确导致的合同纠纷。2.工程描述：详细描述工程的内容、地点、数量等，确保双方的权益得到保障。3.合同价格：明确合同总价、付款方式、付款时间等，避免因价格问题导致的纠纷。4.合同履行：约定双方的履行义务和责任，确保工程顺利进行。5.质量保证：明确乙方的质量责任和售后服务，确保工程质量。6.违约责任：约定违约金计算方式和赔偿责任，降低合同纠纷的风险。7.争议解决：选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼，确保争议得到及时解决。关键词语的法律名词解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是规范合同订立、履行、变更、解除等行为的法律。2.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金，用于弥补对方损失。3.工程验收：指工程完成后，由甲方对工程的质量、安全、进度等方面进行检查，以确定工程是否符合合同约定。4.售后服务：指乙方在工程验收合格后，对工程进行维护、保养、修复等服务，确保工程的正常使用。5.争议解决：指当合同双方在履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决双方的纠纷。特殊应用场合：1.甲方为政府机关或公共设施部门，乙方为中标施工单位。补充条款：考虑到甲方为政府机关或公共设施部门，合同中应增加保密条款，乙方需保证施工过程中的信息安全，不得泄露任何与工程相关的敏感信息。同时，甲方应按照政府相关部门的规定，进行工程款项的支付。2.甲方为房地产开发商，乙方为指定铁栅栏供应商及安装单位。补充条款：考虑到甲方为房地产开发商，合同中应增加工程进度配合条款，乙方需按照甲方的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。同时，甲方应按照合同约定，及时支付合同价款，以免影响乙方的施工进度。3.甲方为中小企业，乙方为个体铁栅栏生产商。补充条款：考虑到甲方为中小企业，合同中应增加支付方式灵活性条款，允许甲方根据自身的财务状况，与乙方协商确定支付合同价款的方式和时间。同时，乙方应提供更加