版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________一、工程内容:1.工程名称:__________2.工程地点:__________3.工程规模:__________4.工程内容:乙方负责根据甲方的要求完成脚手架的搭设、拆除及维护等工作。二、合同价格:1.脚手架工程总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.乙方报价应包括全部工程内容的人工、材料、设备、运输、管理、税费等一切费用。3.合同价格为本工程最终结算价格,除甲方原因造成的增减工程外,乙方不得以任何理由提出增加费用的要求。三、合同工期:1.合同工期为__________日,自乙方进场开始计算。2.乙方应按甲方的要求,确保工程按时完成。如乙方原因导致工程延期,甲方有权按延期天数向乙方追讨违约金,违约金计算方式为:延期天数×日违约金金额(元/天)。四、质量标准:1.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案以及相关规范进行施工。2.乙方应对所施工的脚手架工程质量负责,确保工程质量满足甲方的要求及相关法律法规的规定。3.工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求及时整改,直到验收合格为止。五、付款方式:1.甲方根据乙方的工程进度,按照双方约定的付款比例分阶段支付工程款。2.工程验收合格后,甲方应在验收报告出具之日起10日内支付至合同价款的95%。3.剩余的5%作为质量保证金,自验收合格之日起算,质保期为1年。质保期内如乙方所施工工程出现质量问题,甲方有权从质量保证金中扣除相应费用。质保期满后,甲方应在10日内支付剩余的质量保证金。六、违约责任:1.任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。2.乙方如未按约定时间完成工程,甲方有权按延期天数向乙方追讨违约金,具体计算方式同第三条第2款。七、争议解决:1.本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定:1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________注意事项及解决办法:1.合同主体资格:确保甲方和乙方均为具有独立法人资格的企事业单位或其他组织,具有签订和履行合同的合法权利和能力。解决办法:在签订合同前,应核实甲乙双方的营业执照、资质证书等相关文件,确保主体资格合法。2.工程范围和内容:明确脚手架工程的范围和具体内容,避免因理解不一致导致的合同纠纷。解决办法:在合同中详细描述工程的具体要求和范围,包括工程规模、施工标准、材料要求等,并通过附件提供详细的施工图纸和方案。3.合同价格和支付方式:明确合同价格,以及分期支付工程款的条件和时间。解决办法:在合同中明确规定付款比例、付款时间及条件,并明确滞纳金或违约金的计算方式。4.工期和进度:约定合理的工期,并明确工期的延期条件和违约责任。解决办法:根据工程实际情况合理约定工期,并在合同中明确延期条件和违约金的计算方式。5.工程质量和验收:明确工程质量标准,以及工程验收的程序和标准。解决办法:在合同中规定具体的质量标准,以及验收不合格时的整改程序和验收的标准。6.违约责任:明确双方在违反合同约定时的违约责任,包括违约金的计算和支付方式。解决办法:在合同中明确规定违约责任,包括违约金的计算方式和支付时间。7.争议解决:约定解决合同争议的方式和地点,以及适用的法律法规。解决办法:在合同中明确争议解决的途径,如友好协商、调解、仲裁或诉讼,并约定适用的法律法规。法律名词及名词解释:1.独立法人资格:指依法设立,能够独立承担民事责任,拥有独立的财产,并能够独立进行民事活动的法人实体。2.合同法:指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称,包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等法律行为。3.建筑法:指调整建筑活动中各方当事人的权利义务关系的法律规范总称,包括建筑工程的许可、施工、监理、验收等环节。4.违约金:指当合同一方未履行合同约定的义务时,按照合同约定向对方支付的金钱。5.质保金:指为了保证工程质量,在工程验收合格后,按照合同约定保留的一部分合同价款。6.仲裁:指合同双方在发生争议时,自愿将争议提交给仲裁机构进行审理,并对其裁决结果承担法律责任的一种争议解决方式。7.诉讼:指合同双方在发生争议时,通过法院提起诉讼,请求法院依法审理并作出判决的一种争议解决方式。应用场合:1.适用于各类建筑工程项目中的脚手架劳务分包合同签订。2.适用于脚手架搭设、拆除及维护等施工活动的分包合同。3.适用于涉及脚手架工程的分阶段施工和付款的合同。4.适用于需要明确工程质量标准、工期要求和违约责任等方面的合同。补充条款:1.安全文明施工要求:双方应遵守国家有关安全文明施工的法律法规,确保施工现场的安全和环境卫生。解决办法:在合同中增加安全文明施工的条款,明确双方的安全责任和要求。2.变更条款:约定合同执行过程中如发生变更,双方应如何处理和调整。解决办法:在合同中增加变更条款,明确变更的程序、条件和责任。3.不可抗力:约定不可抗力事件发生时,双方的责任和处理方式。解决办法:在合同中明确不可抗力的定义和处理方式,包括通知义务和责任免除等。4.保险责任:约定双方在工程保险方面的责任和义务。解决办法:在合同中增加保险条款,明确保险的种类、范围和费用等。5.知识产权保护:约定双方在工程过程中保护知识产权的责任和义务。解决办法:在合同中增加知识产权保护条款,明确保护的范围和责任。附件列表:1.甲乙双方的营业执照、资质证书复印件。2.脚手架工程的施工图纸和方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 现代化养殖场技术员聘用合同
- 剧院大理石供应合同
- 历史建筑外墙保温施工合同模板
- 国际咨询租赁合同模板
- 语言学校暖气安装施工合同
- 温泉度假村假山施工合同
- 旅游导游班主任招聘合同
- 宅基地他用权协议
- 水上运动泵机租赁合同
- 健身市场污水排放系统安装合同
- QC080000 体系培训资料
- 国家开放大学电大《机械制造基础》机考5套标准试题及答案1
- 护理健康教育改进措施(3篇模板)
- 幼儿园小班语言课件:《冬天到了》
- GB/T 26527-2024有机硅消泡剂
- 2022-2023学年广东省汕头市八年级(上)期末数学试卷【含答案】
- 业主授权租户安装充电桩委托书
- 失眠之中医问诊单
- 桥式起重机定期检查记录表
- MOOC 警察礼仪-江苏警官学院 中国大学慕课答案
- 2023-2024学年度九上圆与无刻度直尺作图专题研究(刘培松)
评论
0/150
提交评论