2017版建筑工程施工合同

2017版建筑工程施工合同合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________签订日期：_______________________签订地点：_______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，甲方与乙方就甲方委托乙方进行建筑工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议，供双方共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称甲方委托乙方进行___________工程施工，工程包括但不限于建筑基础、主体结构、屋顶、外立面、内部装修等部分，具体内容和施工范围按照甲方提供的设计图纸和工程说明书执行。①甲方提供相关设计图纸和技术要求。②乙方必须严格按照设计图纸进行施工，不得擅自更改。③工程范围包括现场土建、安装、装修等所有施工内容。④乙方应确保施工质量，符合国家相关行业标准。1.2工程地点本项目施工地点为_______________________，乙方须根据甲方要求，在该地点进行施工。①施工场地应整洁、规范，施工中不得污染环境。②乙方须确保施工期间的场地安全，防止发生意外事故。④乙方须在甲方指定场地内完成所有施工任务。1.3工程期限本工程的开工日期为_______________________，竣工日期为_______________________。①工程施工应按时完成，若无法按期完成，乙方应提前通知甲方。②若由于不可抗力因素导致施工延期，乙方应及时书面报告甲方并提供相关证明。③工程进度应符合甲方要求，乙方须按期完成各阶段施工任务。④工程竣工验收时，甲方有权对施工质量进行全面检查。第二条施工质量与验收2.1施工质量标准乙方应严格按照国家建设工程质量标准和甲方的要求，保质保量地完成施工任务。①乙方必须保证施工材料符合国家和行业相关标准。②乙方应严格遵守施工工艺和技术操作规程。③乙方应负责对施工过程中使用的所有建筑材料进行严格检验，确保材料质量符合规定。④工程竣工后，甲方有权进行验收，乙方必须配合并进行整改。2.2工程验收工程竣工后，甲方应组织相关人员进行竣工验收。①乙方应提前通知甲方验收时间，准备好验收所需的所有资料。②验收合格后，甲方应出具正式的验收报告。③如果验收未通过，乙方应按照甲方要求进行整改并再次验收。④在验收过程中，甲方可邀请第三方质检机构进行监督和检查。2.3质量保证期乙方应对施工质量提供至少_______年质量保证期。①在质量保证期内，如发现质量问题，乙方应免费进行修复。②质量保证期内的修复工作，乙方应按甲方的要求及时完成。③乙方在质保期内应定期对工程进行巡检。④质量保证期结束后，乙方对工程质量的责任终止。第三条合同价款与支付方式3.1合同总价本工程的合同总价为_______________________元（大写：_______________________元）。①甲方应按照合同约定的支付方式支付合同价款。②合同总价中包含所有施工材料费、人工费、管理费等费用。③若因设计变更导致费用增加，双方应协商确定变更后的工程价款。④合同总价的支付不代表甲方对施工质量的认可，验收合格后方可进行结算。3.2付款方式①工程开工前，甲方支付总价的_______%作为预付款。②工程中期，甲方根据已完成的工程量支付_______%的款项。③工程竣工并通过验收后，甲方支付剩余款项的_______%。④乙方应提供符合规定的发票或收据，以便甲方付款。3.3工期延误与费用调整若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。①工期延误超过_______天，乙方应支付甲方违约金。②乙方未按时完成施工的，应在规定时间内解决相关问题。③甲方有权暂停或中止施工，并要求乙方承担因此产生的费用。④如果因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并提供相关证明。第四条保密条款4.1保密义务双方在履行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密及技术秘密，均应保密，不得向第三方泄露。①甲方提供给乙方的所有设计图纸和技术资料属于甲方的商业秘密。②乙方不得以任何方式将甲方的商业秘密透露给任何未经授权的第三方。③双方应采取必要的保密措施，确保信息不被泄漏。④违反保密义务的，违约方应承担相应的法律责任。4.2保密期限保密义务应在合同终止后继续有效，期限为_______年。①即使合同履行完毕，乙方仍需保守甲方的商业秘密。②保密期内，乙方不得将甲方提供的任何资料用作其他用途。③保密期满后，乙方可对相关资料进行处置，但需征得甲方书面同意。④保密义务的终止不得影响双方在保密期内的法律责任。第五条争议解决5.1争议协商合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。①争议解决应及时进行，确保不影响工程进度。②甲乙双方应根据争议的性质，选择适当的协商方式。③双方应本着公平、公正的原则解决争议。④如协商无果，双方可考虑通过其他方式解决争议。5.2争议诉讼若协商未能解决争议，双方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。①法院诉讼应按合同约定的管辖地进行。②诉讼期间，双方仍应履行合同的非争议部分。③诉讼结果应按照判决执行，判决生效后不可再提出异议。④双方应承担各自的诉讼费用，除非法院另有裁定。第六条合同的解除6.1合同解除条件在下列情况下，任一方可解除本合同：①甲方未按时支付款项，乙方可解除合同。②乙方未能按合同约定完成施工，甲方可解除合同。③发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行。④双方协商一致，解除合同并达成相关协议。6.2合同解除后处理合同解除后，双方应妥善