互联网数据中心电工施工合同样本

互联网数据中心电工施工合同样本合同编号：__________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：__________________4.联系电话：________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：__________________4.联系电话：________________鉴于业主是一家依法成立并合法经营的企业，拟对位于________________的互联网数据中心进行电工施工；鉴于施工方是一家具备相关资质和经验的电工施工企业，愿意承担上述电工施工工程；双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1本合同所指的电工施工工程包括但不限于：（1）电力供应系统的改造和升级；（2）电气设备的安装和调试；（3）电线电缆的敷设和接头制作；（4）照明系统的安装；（5）防雷及接地系统的施工；（6）其他与电工施工相关的工程。1.2施工方应按照业主的要求和国家相关法律法规、标准规范进行施工，保证工程质量。第二条合同价格2.1本合同的电工施工工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2业主支付施工方的工程款分为三个阶段：（1）合同签订后七个工作日内支付工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时支付工程总价款的30%；（3）工程验收合格后支付工程总价款的40%。2.3施工方开具正规发票，业主按约定时间支付工程款。第三条施工期限3.1本合同约定的电工施工工程期限为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程质量及验收4.1施工方应严格按照国家相关法律法规、标准规范和业主的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段：（1）初步验收：工程完成后，由业主对工程进行初步验收，对存在的问题提出整改要求；（2）最终验收：整改完成后，由业主对工程进行最终验收，确认工程质量符合约定要求。4.3施工方应按照业主的要求提供相关资料和文件，以便业主进行工程验收。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。5.2施工方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期金额×逾期天数×0.05%。5.3业主如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式同上。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：_______________一、附件列表：1.施工方资质证书2.施工方案及施工图纸3.工程量清单4.材料及设备采购合同5.质量保证书6.安全防护措施方案7.工程验收报告8.付款凭证9.变更协议二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程，认定为违约。2.施工方工程质量不符合约定要求，认定为违约。3.业主未按约定时间支付工程款，认定为违约。4.双方未履行合同约定的其他义务，认定为违约。三、法律名词及解释：1.互联网数据中心：指提供数据中心服务，包括服务器托管、租用、虚拟主机等服务的场所。2.电工施工：指电气设备安装、电线电缆敷设、照明系统安装、防雷及接地系统施工等工程。3.工程验收：指对施工完成的项目进行质量、安全、功能等方面的检查，以确认其是否符合合同约定和国家相关法律法规、标准规范的要求。4.违约金：指一方不履行合同约定的义务，按照约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方协商确定合理的施工进度，施工方采取措施加快工程进度。2.工程质量问题：施工方立即整改，重新验收，直至符合合同约定。3.付款延迟：业主按时支付工程款，双方可签订延期支付协议。4.变更工程内容：双方签订变更协议，明确变更内容、价格和工期等。5.争议解决：双方通过