2024年建筑项目木工分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑项目木工分包协议本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1：甲方名称及地址1.2：乙方名称及地址1.3：丙方名称及地址第二条：工程范围及内容2.1：工程名称2.2：工程地点2.3：工程期限2.4：工程内容第三条：合同价格及支付方式3.1：合同总价3.2：支付方式3.3：进度款支付比例3.4：支付时间及条件第四条：工程质量及标准4.1：工程质量要求4.2：工程验收标准4.3：质量保证措施第五条：工期及进度5.1：工期要求5.2：进度计划5.3：工期延误责任第六条：乙方义务及责任6.1：施工人员管理6.2：施工材料供应6.3：施工安全防护6.4：工程变更处理第七条：甲方义务及责任7.1：施工现场提供7.2：施工图纸及技术资料提供7.3：现场协调及管理7.4：工程款支付及结算第八条：丙方义务及责任8.1：技术指导及监督8.2：质量控制及验收8.3：协调解决工程中出现的问题第九条：合同变更及解除9.1：合同变更条件9.2：合同解除条件9.3：变更及解除合同的程序第十条：违约责任10.1：甲方违约责任10.2：乙方违约责任10.3：丙方违约责任第十一条：争议解决11.1：争议解决方式11.2：争议解决机构11.3：诉讼管辖法院第十二条：合同的生效、终止和解除12.1：合同生效条件12.2：合同终止条件12.3：合同解除条件第十三条：其他约定13.1：保密条款13.2：知识产权保护13.3：不可抗力第十四条：附件14.1：工程图纸及技术资料14.2：施工方案及施工组织设计14.3：合同价款明细表14.4：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：×××建筑有限公司，地址为：××省××市××区××路××号。1.2乙方名称及地址乙方全称为：×××木工分包有限公司，地址为：××省××市××区××路××号。1.3丙方名称及地址丙方全称为：×××工程监理有限公司，地址为：××省××市××区××路××号。第二条：工程范围及内容2.1工程名称工程名称为：2024年×××建筑项目。2.2工程地点工程地点为：××省××市××区××路××号。2.3工程期限工程期限为：自合同签订之日起至2024年12月31日止。2.4工程内容工程内容包括：木工施工、木结构制作、木制品安装等。第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价合同总价为：人民币捌佰万元整（￥8000000）。3.2支付方式支付方式为：银行转账。3.3进度款支付比例进度款支付比例为：按工程进度分阶段支付，具体比例双方协商确定。3.4支付时间及条件支付时间及条件为：甲方按照工程进度支付相应进度款，乙方提供等额的进度款支付申请及相应的工程进度证明。第四条：工程质量及标准4.1工程质量要求工程质量要求符合国家相关标准和规范，达到优良等级。4.2工程验收标准工程验收标准按照《建筑工程质量验收统一标准》GB503002013执行。4.3质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程质量控制，确保工程质量。第五条：工期及进度5.1工期要求工期要求为：自工程开工之日起至工程竣工交付之日止，共计××天。5.2进度计划乙方应按照甲方要求制定详细的施工进度计划，并提交甲方备案。5.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第六条：乙方义务及责任6.1施工人员管理乙方应具备相应的专业技术人员和管理人员，保证施工队伍的稳定和施工技术的熟练。6.2施工材料供应乙方应按照合同约定的材料供应要求，保证施工材料的质量和供应时间。6.3施工安全防护乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，做好施工现场的安全防护工作。6.4工程变更处理如遇工程变更，乙方应按照甲方的要求及时调整施工方案，并报甲方备案。第八条：丙方义务及责任8.1技术指导及监督丙方应对乙方的施工过程进行技术指导及监督，确保施工方案的正确执行。8.2质量控制及验收丙方应负责对工程质量进行控制及验收，确保工程质量符合合同约定和国家相关标准。8.3协调解决工程中出现的问题丙方应积极协调解决工程中出现的技术、质量、进度等问题，确保工程的顺利进行。第九条：合同变更及解除9.1合同变更条件合同变更的条件包括：法律法规变化、甲方需求变更、不可抗力等因素。9.2合同解除条件合同解除的条件包括：双方协商一致、法律法规规定、不可抗力等因素。9.3变更及解除合同的程序合同变更或解除应通过书面协议进行，经双方签字盖章后生效。第十条：违约责任10.1甲方违约责任甲方如未按约定时间支付进度款或解除合同，应承担相应的违约责任。10.2乙方违约责任乙方如未按约定完成工程或违反合同规定的质量标准，应承担相应的违约责任。10.3丙方违约责任丙方如未按约定进行技术指导、质量控制或协调解决问题，应承担相应的违约责任。第十一条：争议解决11.1争议解决方式争议解决方式包括：协商解决、调解、仲裁或诉讼等。11.2争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为：×××仲裁委员会。如选择诉讼，管辖法院为：×××人民法院。第十二条：合同的生效、终止和解除12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同在工程竣工验收合格后终止。12.3合同解除条件合同解除的条件包括：双方协商一致、法律法规规定、不可抗力等因素。第十三条：其他约定13.1保密条款双方应对合同内容及相关的技术、商业信息保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2知识产权保护双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标、著作权等。13.3不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。第十四条：附件14.1工程图纸及技术资料附件中包含工程图纸、技术资料、施工方案等详细文件。14.2施工方案及施工组织设计附件中包含施工方案、施工组织设计等详细文件。14.3合同价款明细表附件中详细列出合同价款的构成及支付明细。14.4其他相关文件附件中包含其他与合同相关的文件，如验收标准、安全规范等。第二部分：第三方介入后的修正第十五条：第三方定义及范围15.1第三方定义第三方是指除甲方、乙方和丙方之外，根据本合同条款可能涉及的其他参与方，包括但不限于供应商、分包商、咨询机构、检测机构等。15.2第三方范围第三方范围包括：材料供应商、设备供应商、专业分包商、工程咨询机构、工程检测机构、金融服务机构等。第十六条：第三方介入的程序及条件16.1第三方介入程序第三方介入需经甲乙双方协商一致，并在合同中明确介入条件和程序。16.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：技术需求、专业支持、金融服务等。16.3第三方介入通知甲乙双方应在第三方介入前，向对方提供书面通知，并明确介入事项、范围和期限。第十七条：第三方义务及责任17.1第三方责任限定第三方应对其提供的材料、设备、服务等的质量、安全、合法性负责，并承担相应责任。17.2第三方权利义务第三方应遵守合同约定的权利义务，并按照甲乙双方的要求，提供相应的服务和支持。17.3第三方与甲乙方的关系第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。第三方对甲方、乙方不承担合同义务。第十八条：第三方介入的变更与解除18.1第三方变更程序第三方变更需经甲乙双方协商一致，并在合同中明确变更条件和程序。18.2第三方解除程序第三方解除需经甲乙双方协商一致，并在合同中明确解除条件和程序。18.3第三方变更解除的生效第三方变更解除的生效，应以书面协议为准，经甲乙双方签字盖章后生效。第十九条：第三方责任限额19.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方对甲方、乙方承担的赔偿责任限额。19.2第三方责任限额设定第三方责任限额应根据第三方提供的材料、设备、服务等的性质和风险，由甲乙双方协商确定。19.3第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整需经甲乙双方协商一致，并在合同中明确调整条件和程序。第二十条：第三方介入的违约责任20.1第三方违约责任第三方如未按约定提供材料、设备、服务或违反合同规定的质量、安全标准，应承担相应的违约责任。20.2第三方与甲乙方的违约责任第三方对甲方、乙方的违约，不影响甲乙双方之间的合同关系。甲方、乙方对第三方的违约不承担责任。第二十一条：争议解决21.1第三方争议解决第三方与甲方、乙方之间的争议，可通过协商解决、调解、仲裁或诉讼等途径解决。21.2第三方争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为：×××仲裁委员会。如选择诉讼，管辖法院为：×××人民法院。第二十二条：合同的生效、终止和解除22.1第三方合同生效条件第三方合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。22.2第三方合同终止条件第三方合同在工程竣工验收合格后终止。22.3第三方合同解除条件第三方合同解除的条件包括：双方协商一致、法律法规规定、不可抗力等因素。第二十三条：其他约定23.1第三方保密条款第三方应对合同内容及相关的技术、商业信息保密，未经甲乙双方同意不得泄露给第三方。23.2第三方知识产权保护第三方应尊重并保护甲乙双方的知识产权，不得侵犯甲乙双方的专利、商标、著作权等。23.3第三方不可抗力第三方不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸及技术资料附件2：施工方案及施工组织设计附件3：合同价款明细表附件4：材料供应商名单及资质证明附件5：设备供应商名单及资质证明附件6：专业分包商名单及资质证明附件7：工程咨询机构名单及资质证明附件8：工程检测机构名单及资质证明附件9：金融服务机构名单及资质证明附件10：验收标准及质量保证措施附件11：安全规范及防护措施附件12：保密协议附件13：知识产权保护协议附件14：不可抗力情况说明附件详细要求和说明：附件1：工程图纸及技术资料要求：提供完整的工程图纸、技术资料、施工方案等文件，确保施工过程中的准确性和可行性。附件2：施工方案及施工组织设计要求：提供详细的施工方案、施工组织设计等文件，明确施工步骤、方法、工艺等。附件3：合同价款明细表要求：详细列出合同价款的构成及支付明细，包括材料费、人工费、设备费等。附件4：材料供应商名单及资质证明要求：提供材料供应商的名单及相应的资质证明，确保材料的质量和供应能力。附件5：设备供应商名单及资质证明要求：提供设备供应商的名单及相应的资质证明，确保设备的质量和供应能力。附件6：专业分包商名单及资质证明要求：提供专业分包商的名单及相应的资质证明，确保分包工程的质量和安全性。附件7：工程咨询机构名单及资质证明要求：提供工程咨询机构的名单及相应的资质证明，确保咨询的专业性和准确性。附件8：工程检测机构名单及资质证明要求：提供工程检测机构的名单及相应的资质证明，确保检测的公正性和准确性。附件9：金融服务机构名单及资质证明要求：提供金融服务机构的名单及相应的资质证明，确保金融服务的合法性和安全性。附件10：验收标准及质量保证措施要求：提供详细的验收标准及质量保证措施，确保工程质量的达到合同要求。附件11：安全规范及防护措施要求：提供完整的安全规范及防护措施，确保工程施工过程中的安全。附件12：保密协议要求：明确保密协议的内容及保密信息的范围，确保双方对合同内容的保密。附件13：知识产权保护协议要求：明确知识产权保护协议的内容及保护范围，确保双方对知识产权的保护。附件14：不可抗力情况说明要求：详细说明不可抗力情况的定义、范围及处理程序，确保双方在不可抗力情况下的权益。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付进度款。2.甲方未按约定提供施工现场或施工图纸。3.乙方未按约定完成工程或违反合同规定的质量标准。4.乙方未按约定提供材料、设备或服务。5.丙方未按约定进行技术指导、质量控制或协调解决问题。责任认定：1.甲方违约责任：甲方应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。2.乙方违约责